2025年度廣西古建筑牌坊工程承攬合同執(zhí)行細則

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度廣西古建筑牌坊工程承攬合同執(zhí)行細則本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（古建筑牌坊工程業(yè)主）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：___________________乙方（古建筑牌坊工程承攬方）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：___________________鑒于甲方需要承建一座古建筑牌坊，乙方愿意承攬該工程，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________________2.工程地點：________________________3.工程規(guī)模：________________________4.工程內容：________________________5.工程總投資：________________________（大寫：________________________）二、合同雙方的權利和義務1.甲方權利與義務：（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程；（2）甲方應按時足額支付乙方工程款；（3）甲方應提供乙方施工所需的圖紙、技術資料、施工場地等；（4）甲方應負責工程的安全、環(huán)保等工作。2.乙方權利與義務：（1）乙方應按照甲方要求的時間、質量、標準完成工程；（2）乙方應保證工程質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范；（3）乙方應按時提供工程進度報告和工程結算；（4）乙方應負責施工過程中的安全、環(huán)保等工作。三、工程進度安排1.工程開工時間：________________________2.工程竣工時間：________________________3.工程分階段進度安排：（1）第一階段：________________________（2）第二階段：________________________（3）第三階段：________________________（4）第四階段：________________________四、工程款支付方式1.甲方分階段支付工程款，具體支付比例和節(jié)點如下：（1）第一階段：________________________（2）第二階段：________________________（3）第三階段：________________________（4）第四階段：________________________2.甲方應在每個階段工程完成后，按照約定的比例支付工程款。五、工程質量要求1.工程質量應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范；2.工程質量檢驗標準：（1）________________________（2）________________________（3）________________________（4）________________________六、工程變更及索賠1.工程在施工過程中，如遇不可抗力、設計變更、甲方要求等原因，導致工程延期、增加工程量或改變工程內容，雙方應協(xié)商解決，并按合同約定調整工程進度和工程款。2.乙方因甲方原因導致工程損失，甲方應承擔相應的責任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議；2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：___________________乙方（蓋章）：___________________簽訂日期：________________________附則：1.本合同執(zhí)行過程中，如遇政策調整，按國家最新政策執(zhí)行；2.本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議；3.本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)執(zhí)行。第一部分完畢。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設計方、咨詢方、檢測方、供應商等。二、第三方介入的原因及方式1.第三方介入的原因：（1）為確保工程質量和安全，需要第三方進行監(jiān)理、檢測、咨詢等；（2）為提高工程效率，需要第三方提供設計、咨詢等服務；（3）為解決合同履行過程中的爭議，需要第三方進行調解；（4）其他經甲方和乙方協(xié)商一致需要第三方介入的情況。2.第三方介入的方式：（1）由甲方或乙方邀請或委托第三方介入；（2）根據法律法規(guī)或行業(yè)規(guī)范，必須由第三方介入。三、第三方的責任1.第三方應按照合同約定或法律法規(guī)的要求，履行其職責，確保工程質量和安全。2.第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致工程損失或質量事故，應承擔相應的責任。3.第三方在履行職責過程中，如因不可抗力等原因導致工程損失或質量事故，應減輕或免除其責任。四、第三方的權利1.第三方有權要求甲方和乙方提供必要的資料、場地和條件，以履行其職責。2.第三方有權要求甲方和乙方支付必要的費用，包括但不限于咨詢費、檢測費、監(jiān)理費等。3.第三方有權根據合同約定或法律法規(guī)的要求，對工程進行監(jiān)督、檢查、檢測等。五、第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲方的關系：（1）第三方應向甲方報告工作進展和存在的問題；（2）甲方應向第三方提供必要的支持，包括但不限于資料、場地、人員等；（3）甲方應監(jiān)督第三方的工作，確保其履行合同約定。2.第三方與乙方的關系：（1）第三方應向乙方報告工作進展和存在的問題；（2）乙方應向第三方提供必要的支持，包括但不限于資料、場地、人員等；（3）乙方應監(jiān)督第三方的工作，確保其履行合同約定。3.第三方與甲方、乙方的關系：（1）第三方應遵守合同約定，不得損害甲方、乙方的合法權益；（2）甲方、乙方應尊重第三方的合法權益，不得無故干涉第三方的工作。六、第三方責任限額1.第三方責任限額根據第三方承擔的具體職責和合同約定確定。2.第三方責任限額包括但不限于：（1）因第三方原因導致的質量事故損失；（2）因第三方原因導致的工程延誤損失；（3）因第三方原因導致的工程安全事故損失；（4）其他因第三方原因導致的損失。3.第三方責任限額的具體數額由甲方和乙方在合同中約定。七、爭議解決1.第三方與其他各方的爭議，應通過協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議；2.本合同如有未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正完畢。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程圖紙及技術資料要求：詳細、清晰、完整，包含設計說明、施工圖、材料清單等。說明：工程圖紙及技術資料是施工的重要依據，乙方應確保其準確性和完整性。2.附件二：工程合同要求：合同內容完整，雙方簽字蓋章，具有法律效力。說明：工程合同是雙方權利義務的依據，應確保合同的合法性和有效性。3.附件三：工程進度計劃要求：明確各階段工程進度，包括開工時間、竣工時間、分階段進度等。說明：工程進度計劃是確保工程按期完成的重要工具，雙方應共同遵守。4.附件四：工程款支付計劃要求：明確各階段工程款支付比例、時間節(jié)點、支付方式等。說明：工程款支付計劃是確保工程順利進行的經濟保障，雙方應按時支付。5.附件五：工程質量標準要求：明確工程質量標準，包括材料、施工工藝、驗收標準等。說明：工程質量標準是確保工程質量的重要依據，雙方應共同遵守。6.附件六：工程變更記錄要求：詳細記錄工程變更的原因、內容、影響及處理措施。說明：工程變更記錄是確保工程變更合法、合理的重要工具。7.附件七：工程驗收報告要求：詳細記錄工程驗收的時間、地點、人員、結果等。說明：工程驗收報告是確保工程質量達到合同要求的重要依據。8.附件八：工程結算報告要求：詳細記錄工程結算的依據、內容、金額等。說明：工程結算報告是確保工程款支付合理、準確的重要依據。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方違約：未按時支付工程款；未按時提供工程圖紙及技術資料；未按時提供施工場地；未按時進行工程驗收。（2）乙方違約：未按期完成工程；工程質量不符合約定標準；工程出現(xiàn)質量問題未及時整改；未按時提交工程進度報告和工程結算。2.責任認定標準：（1）甲方違約：甲方未按時支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金按未支付工程款金額的千分之五計算。甲方未按時提供工程圖紙及技術資料，導致工程延誤，應向乙方支付違約金，違約金按延誤工期總價值的千分之五計算。（2）乙方違約：乙方未按期完成工程，每延誤一天，應向甲方支付違約金，違約金按延誤工期總價值的千分之五計算。乙方工程質量不符合約定標準，應承擔修復責任，修復費用由乙方承擔。乙方未及時整改工程質量問題，每發(fā)現(xiàn)一處