墻板施工合同機(jī)場航站樓翻新

墻板施工合同機(jī)場航站樓翻新合同編號：__________墻板施工合同甲方：__________乙方：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________機(jī)場航站樓翻新項(xiàng)目墻板施工工程1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、合同金額2.1本合同施工項(xiàng)目預(yù)算金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.3甲乙雙方確認(rèn)，合同金額為固定的，不因市場價格變動而調(diào)整。三、合同工期3.1合同工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。3.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的工期完成施工。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)支付甲方違約金，違約金計算方式為：每延期一天，乙方應(yīng)支付合同總價款的萬分之五作為違約金。四、施工質(zhì)量4.1乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計文件要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3乙方承諾，施工過程中不使用假冒偽劣材料，不偷工減料。五、材料供應(yīng)5.1甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的主要材料，乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的輔助材料。5.2甲方應(yīng)按照約定的時間、數(shù)量和質(zhì)量要求供應(yīng)材料，如有違約，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的損失。六、施工安全6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行施工，確保施工安全。6.2乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中的安全事故責(zé)任，如因乙方原因造成他人損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、合同價款支付7.1甲方支付乙方工程進(jìn)度款，具體支付方式為：自工程開工之日起，每月25日前支付當(dāng)月已完成工程進(jìn)度款的80%。7.2工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程進(jìn)度款。7.3甲方支付乙方合同價款時，乙方應(yīng)提供等額的正規(guī)發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方未按照約定工期完成施工的，應(yīng)支付違約金。8.3甲方未按照約定時間支付工程進(jìn)度款的，應(yīng)支付乙方違約金。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.機(jī)場航站樓翻新項(xiàng)目設(shè)計文件2.施工圖紙和技術(shù)說明書3.主要材料供應(yīng)清單4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.乙方施工隊(duì)伍資質(zhì)證明7.乙方材料供應(yīng)商資質(zhì)證明8.合同履行過程中產(chǎn)生的所有往來函件和會議記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付工程進(jìn)度款，認(rèn)定違約行為。2.甲方未按約定提供施工所需材料，認(rèn)定違約行為。3.乙方未按約定工期完成施工，認(rèn)定違約行為。4.乙方使用假冒偽劣材料或偷工減料，認(rèn)定違約行為。5.乙方未按國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行施工，認(rèn)定違約行為。6.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，未能通過友好協(xié)商解決，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整合同關(guān)系的基本法律。2.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。3.工程驗(yàn)收：指對施工完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查，以確定工程是否達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。4.安全生產(chǎn)：指在施工過程中，采取一系列措施，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。5.違約行為：指當(dāng)事人違反合同約定或者法律規(guī)定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付工程進(jìn)度款：乙方應(yīng)當(dāng)及時與甲方溝通，催促甲方支付工程進(jìn)度款。如甲方仍不支付，乙方可以依法向人民法院提起訴訟。2.甲方未按約定提供施工所需材料：乙方應(yīng)當(dāng)及時與甲方溝通，要求甲方按照約定提供材料。如甲方仍不提供，乙方可以依法向人民法院提起訴訟。3.乙方未按約定工期完成施工：甲方有權(quán)要求乙方按照約定工期完成施工。如乙方仍不能按約定工期完成，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。4.乙方使用假冒偽劣材料或偷工減料：甲方有權(quán)要求乙方立即整改，并依法向有關(guān)部門報告。如乙方仍不整改，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。5.乙方未按國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行施工：甲方有權(quán)要求乙方立即整改，并依法向有關(guān)部門報告。如乙方仍不整改，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。五、所有