建筑照明承攬施工合同范本

建筑照明承攬施工合同范本合同編號：__________建筑照明承攬施工合同范本甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1項(xiàng)目名稱：__________1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________1.3項(xiàng)目規(guī)模：__________1.4項(xiàng)目內(nèi)容：__________1.5工程預(yù)算：__________二、工程承攬2.1乙方同意承攬甲方的照明工程項(xiàng)目，并按照本合同約定的條款和工程量清單進(jìn)行施工。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成施工，并保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中出現(xiàn)的一切安全責(zé)任，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。三、工程進(jìn)度與驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的施工計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程按期完成。3.2甲方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出合理化建議。乙方應(yīng)予以積極配合并及時(shí)整改。3.3工程完成后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收。乙方應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提供完整的施工資料和驗(yàn)收資料。3.4驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)按照約定支付工程款。四、工程款支付4.1甲方按照雙方約定的付款進(jìn)度支付工程款。4.2乙方完成施工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余工程款。4.3乙方開具合法的發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付工程款。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：工程總價(jià)款的千分之五。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款額的千分之五。5.3雙方的其他違約行為，按照本合同約定的條款承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程量清單2.施工圖紙3.施工方案4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.安全防護(hù)措施6.乙方資質(zhì)證明7.合同變更協(xié)議8.工程保修書二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，視為違約。3.乙方工程質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或甲方要求，視為違約。4.乙方未按照約定提供施工資料和驗(yàn)收資料，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工場地、施工條件等，視為違約。6.其他違反本合同約定的行為，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)工程承包義務(wù)的一方。2.委托方：指委托承攬方進(jìn)行工程施工的一方。3.工程量清單：指明工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容的清單。4.施工圖紙：指工程項(xiàng)目施工所需的圖紙。5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：指工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。6.安全防護(hù)措施：指為保障工程施工安全所采取的措施。7.資質(zhì)證明：指承攬方具備承攬工程能力的證明文件。8.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，乙方加大施工力度，甲方提供必要的支持和配合。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改，甲方監(jiān)督整改過程，直至符合要求。3.工程款支付糾紛：解決辦法：雙方按照約定履行付款義務(wù)，如發(fā)生糾紛，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.合同變更：解決辦法：雙方簽訂合同變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容和要求。5.安全事故發(fā)生：解決辦法：乙方立即采取措施處理事故，甲方協(xié)助乙方妥善處理善后事宜，并按照約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑照明工程的施工承攬。2.適用于甲方為實(shí)施照明工程項(xiàng)目，乙方具備承攬資質(zhì)和能力的情況。3.適用于乙方按照甲方要求完成照明工程施工，并保證工程質(zhì)量的情況。4.適用于