橋梁橋墩施工合同范本

橋梁橋墩施工合同范本合同編號：__________橋梁橋墩施工合同范本甲方：__________乙方：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：__________橋梁橋墩工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質量標準：__________第二條合同范圍與內容2.1乙方承擔本合同工程的設計、施工、驗收等相關工作。2.2乙方應按照甲方的要求，完成橋墩的施工，并保證施工質量符合合同約定的標準。第三條合同價格3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2乙方報價包含橋墩施工的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、交通費、管理費、利潤等。3.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的20%；（4）剩余的20%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。第四條工期4.1合同約定的工期為__________天。4.2乙方應按照約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第五條質量與檢驗5.1乙方應按照合同約定的質量標準進行施工，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。5.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，并承擔由此產生的費用。5.3質保期為__________年，質保期內，乙方應對工程質量問題負責修復或更換。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×逾期天數×1%。6.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。6.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛的，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。7.2訴訟費用由敗訴方承擔。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且質保期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.橋梁橋墩施工設計圖紙2.工程量清單3.材料規(guī)格及要求4.施工方案5.驗收標準和方法6.質保金支付證明7.工程進度報告8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程：認定標準為合同約定的工期到期乙方未能完工。2.甲方未按約定時間支付合同價款：認定標準為合同約定的付款日期到期甲方未能支付。3.工程驗收不合格：認定標準為不符合合同約定的質量標準。4.乙方未履行質保義務：認定標準為質保期內工程出現質量問題，乙方未能及時修復或更換。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：指調整建筑活動過程中各方民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。3.違約金：指一方未履行合同義務時，按照約定向對方支付的金錢。4.質保金：指保留在合同總價款中的一部分，作為保證工程質量的款項。5.工期：指合同約定的完成工程的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工圖紙或工程量清單不明確：及時與甲方溝通，澄清疑問，避免造成工期延誤。2.材料供應出現問題：提前與材料供應商溝通，確保材料及時供應，如有必要，可備用供應商。3.人員不足：提前做好人力資源規(guī)劃，必要時可聘請臨時工或增加施工隊伍。4.工程質量問題：嚴格按照驗收標準和方法進行自檢，發(fā)現問題及時整改。5.甲方付款延遲：催促甲