二建建設工程法規(guī)及相關知識-二級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》?？荚嚲?111

二建建設工程法規(guī)及相關知識-二級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》模考試卷6111單選題（共60題，共60分）(1.)關于施工企業(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的說法，正確的是()。A.施工人員有權拒絕該指令B（江南博哥）.施工企業(yè)有權對不服從指令的施工人員進行處罰C.施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同D.施工人員必須無條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產進度的順利開展正確答案：A參考解析：2012年建設工程法規(guī)真題第18題本題主要考查施工作業(yè)人員應當履行的安全生產義務。根據《安全生產法》第46條的規(guī)定：“從業(yè)人員有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)?！薄督ㄔO工程安全生產管理條例》第32條第2款規(guī)定：“作業(yè)人員有權對施工現(xiàn)場的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式中存在的安全問題提出批評、檢舉和控告，有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)?！币虼耍瑢τ谑┕て髽I(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的，施工人員有權拒絕該命令。所以A正確，BCD錯誤。綜上所述，本題正確答案為A。(2.)下列不屬于發(fā)包人義務的情形是()。A.提供必要施工條件B.及時組織工程竣工驗收C.向有關部門移交建設項目檔案D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業(yè)進行詳細說明正確答案：D參考解析：2012年建設工程法規(guī)真題第38題本題主要考查建設單位相關的質量責任和義務。D項：根據《建設工程質量管理條例》第23條的規(guī)定：“設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明?！彼訢項屬于設計人的義務，非發(fā)包人的義務。所以D當選。ABC項：發(fā)包人的主要質量責任和義務包括：（1）依法發(fā)包工程；（2）依法向有關單位提供原始資料；（3）限制不合理的干預行為；（4）依法報審施工圖設計文件；（5）依法實行工程監(jiān)理；（6）依法辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)；（7）依法保證建筑材料等符合要求；（8）依法進行裝修工程。所以，ABC均屬于發(fā)包人的義務，不選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為D。(3.)依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起()日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A.20B.30C.60D.15正確答案：D參考解析：本題考查的是建設單位的安全責任。批準開工報告的工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全的措施報送建設工程所在地縣級以上建設行政主管部門備案。(4.)施工企業(yè)在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的，其應當承擔()責任。A.合同B.不當得利C.無因管理D.侵權正確答案：D參考解析：本題考查的是建設工程民事糾紛。建設領域中主要的民事糾紛類型包括合同糾紛和侵權糾紛，施工單位在施工中未采取相應防范措施造成對他方損害而產生的糾紛屬于侵權糾紛。(5.)某建設工程項目分包工程發(fā)生生產安全事故，負責向安全生產監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（）。A.現(xiàn)場施工人員B.分包單位C.建設單位D.總承包單位正確答案：D參考解析：本題考查的是施工生產安全事故報告的基本要求。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。(6.)關于仲裁裁決效力的說法，正確的是()。A.仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行B.仲裁裁決在所有《承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行C.當事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力D.一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理正確答案：D參考解析：本題考查的是仲裁裁決的執(zhí)行。仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，但只能向法院申請強制執(zhí)行，而不是仲裁委員會，所以選項A不正確。仲裁裁決在所有《承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)能被直接承認和執(zhí)行，所以選項B不正確。只有當事人的請求獲得批準，即仲裁裁決被法院依法撤銷后，裁決書才不發(fā)生法律效力，不是一申請就無效，所以選項C不正確。(7.)某建筑施工單位有50名從業(yè)人員，根據《安全生產法》，該單位應當（）。A.配備兼職安全生產管理人員B.配備專職安全生產管理人員C.因為規(guī)模較小，不需要配備安全生產管理人員D.設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員正確答案：D參考解析：根據《安全生產法》，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存單位，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。(8.)甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權利義務的說法，正確的是()。A.甲應支付相應部分報酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲應支付全部約定報酬D.甲不用賠償乙的損失正確答案：A參考解析：2023教材P156/2022教材154承攬合同中定作人有權中途變更承攬工作的要求，但對些造成承攬人損失的，應當賠償。(9.)根據《仲裁法》，關于仲裁庭組成的說法，正確的是()。A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數仲裁員組成B.仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成C.首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定D.首席仲裁員由仲裁委員會任命產生正確答案：C參考解析：2013年建設工程法規(guī)真題第14題本題考查的知識點是仲裁庭的組成。仲裁庭的組成形式包括合議仲裁庭和獨任仲裁庭兩種，即仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成。（一）合議仲裁庭當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員，第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。（二)獨任仲裁員當事人約定1名仲裁員成立仲裁庭的，應當由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定仲裁員。但是當事人沒有在仲裁規(guī)定的期限內約定仲裁庭的組成方式或者選定仲裁員的，由仲裁委員會主任指定。C項：第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。故C項正確。A項：仲裁庭的組成形式包括合議仲裁庭和獨任仲裁庭兩種，即仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成。故A項錯誤。B項：各自選定兩名仲裁員即4名，法律規(guī)定要么是3人組成合議庭，要么是1人獨任庭。故B項錯誤。D項：首席仲裁庭既可以由當事人雙方約定產生，也可以由仲裁委員會主任指定產生。故D項錯誤。綜上所述，C項正確。(10.)甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為()。A.查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B.仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決D.裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審正確答案：C參考解析：2011年建設工程法規(guī)真題第64題本題考查的是仲裁協(xié)議的效力。根據《仲裁法》的規(guī)定，當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應當駁回起訴，但仲裁協(xié)議無效的除外；另一方在首次開庭前未對人民法院受理該案提出異議的，視為放棄仲裁協(xié)議，人民法院應當繼續(xù)審理。在本案中，甲起訴并未聲明有仲裁協(xié)議，乙在首次開庭前亦未提出異議，即視為放棄仲裁協(xié)議。即使提起上訴，仲裁協(xié)議也不生效力，原判決仍有效。綜上所述，本題的正確答案為C。(11.)某6萬平方米住宅項目實行建筑工程總承包管理。依據《建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》規(guī)定，總承包單位配備項目專職安全生產管理人員人數應不少于（）A.1人B.2人C.3人D.4人正確答案：C參考解析：2023教材P212/2022教材209總承包單位配備項目專職安全生產管理人員應當滿足下列要求。(1)建筑工程、裝修工程按照建筑面積配備:①1萬平方米以下的工程不少于1人;②1萬~5萬平方米的工程不少于2人;③5萬平方米及以上的工程不少于3人，且按專業(yè)配備專職安全生產管理人員。(12.)《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》指出，高危企業(yè)新職工安全培訓合格后，要在經驗豐富的工人師傅帶領下，實習至少（）后方可獨立上崗。A.15天B.1個月C.45天D.2個月正確答案：D參考解析：2023教材P219/2022教材217《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》指出，完善和落實師傅帶徒弟制度。高危企業(yè)新職工安全培訓合格后,要在經驗豐富的工人師傅帶領下,實習至少2個月后方可獨立上崗。(13.)《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人依法應當首先進行的程序是()。A.委托勘察、設計單位制訂技術加固措施B.委托有相應資質等級的施工單位進行加固、維修和補強C.委托具有相應資質等級的勘察、設計單位鑒定D.申請工程質量監(jiān)督機構鑒定正確答案：C參考解析：2022教材P301/2021版教材P299/2020版教材P297頁《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人應當委托具有相應資質等級的勘察、設計單位鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。(14.)根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位應當對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，下列做法不符合規(guī)定的是（）。A.未經檢驗的，不得用于工程上B.檢驗不合格的，應當重新檢驗，直至合格C.檢驗要按規(guī)定的格式形成書面記錄D.檢驗要有相關的專業(yè)人員簽字正確答案：B參考解析：2023教材P280/2022教材275施工單位的檢驗要依據工程設計要求、施工技術標準和合同約定。檢驗對象時將在工程施工中使用的建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土。合同若有其他約定，檢查工作還應滿足合同相應條款的要求。檢查結果要按規(guī)定的格式形成書面記錄，并有相關的專業(yè)人員簽字。對于未經檢驗或者檢驗不合格的，不得在施工中用于工程上。(15.)在不違反民事訴訟對級別管轄和專屬管轄規(guī)定的情況下，合同雙方當事人可在書面合同中協(xié)議選擇的人民法院不包括()。A.合同履行地B.合同糾紛發(fā)生地C.合同簽訂地D.標的物所在地正確答案：B參考解析：2022教材P311/2021版教材P309/2020版教材P307頁《民事訴訟法》規(guī)定：合同的當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。(16.)人民調解的基本原則是：當事人自愿原則；當事人平等原則；()和尊重當事人權利原則。A.合法原則B.當事人協(xié)商原則C.當事人讓步原則D.合理原則正確答案：A參考解析：人民調解的基本原則是：當事人自愿原則；當事人平等原則；合法原則和尊重當事人權利原則。(17.)對認定有轉包、違法分包、掛靠、轉讓出借資質證書或者以其他方式允許他人以本單位的名義承攬工程等違法行為的施工單位，可依法限制其在()內不得參加違法行為發(fā)生地的招投標活動，承攬新的工程項目。A.6個月B.1年C.3年D.3個月正確答案：D參考解析：對認定有轉包、違法分包、掛靠轉讓出借資質證書或者以其他方式允許他人以本單位的名義承攬工程等違法行為的施工單位，可依法限制其在3個月內不得參加違法行為發(fā)生地的招投標活動，承攬新的工程項目，并對其企業(yè)資質是否滿足資質標準條件進行核查，對達不到資質標準要求的限期整改，整改仍達不到要求的，資質審批機關撤回其資質證書。(18.)《民事訴訟法》中規(guī)定了適用專屬管轄的民事訴訟案件是()。A.保險合同糾紛B.侵權行為糾紛C.不動產糾紛D.票據糾紛正確答案：C參考解析：專屬管轄，是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄?！睹袷略V訟法》中規(guī)定了3種適用專屬管轄的案件，其中不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄，如房屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等。(19.)下列勞動合同條款，屬于必備條款的是（）。A.補充保險B.勞動條件C.福利待遇D.試用期正確答案：B參考解析：根據《勞動合同法》，勞動合同應當具備以下條款：(1)用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人；(2)勞動者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號碼；(3)勞動合同期限；(4)工作內容和工作地點；(5)工作時間和休息休假；(6)勞動報酬；(7)社會保險；(8)勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護；(9)法律、法規(guī)規(guī)定應當納入勞動合同的其他事項。勞動合同除前款規(guī)定的必備條款外，用人單位與勞動者可以約定試用期、培訓、保守秘密、補充保險和福利待遇等其他事項。(20.)施工單位招聘臨時工的最低年齡為()歲。A.20B.16C.18D.14正確答案：B參考解析：《勞動法》規(guī)定：禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。未成年工是指年滿16周歲未滿18周歲的勞動者。(21.)對認定有掛靠行為的個人，不得再()；有執(zhí)業(yè)資格證書的吊銷其職業(yè)資格證書，5年內不予注冊。A.擔任該項目施工單位項目負責人B.擔任任何施工單位項目負責人C.擔任任何項目施工負責人D.擔任項目經理正確答案：A參考解析：對認定有掛靠行為的個人，不得再擔任該項目施工單位項目負責人；有執(zhí)業(yè)資格證書的吊銷其職業(yè)資格證書，5年內不予注冊，造成重大質量安全事故的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，終身不予注冊。(22.)關于不符合建筑節(jié)能標準的建筑工程說法，錯誤的是()。A.建設項目不得開工建設B.已經建成的，不得投入生產、使用C.政府投資項目不符合強制性節(jié)能標準的，依法負責項目審批的機關不得批準建設D.已經建成的，可以正常使用正確答案：D參考解析：《節(jié)約能源法》規(guī)定：不符合強制性節(jié)能標準的項目，建設單位不得開工建設;已經建成的，不得投入生產、使用。政府投資項目不符合強制性節(jié)能標準的，依法負責項目審批的機關不得批準建設。(23.)施工單位挪用列入建設工程概算的安全生產作業(yè)環(huán)境及安全施工措施費的，責令限期改正，處()罰款。A.挪用費用10％以上20％以下B.挪用費用20％以上50％以下C.挪用費用20％以上30％以下D.挪用費用10％以上30％以下正確答案：B參考解析：施工單位挪用列入建設工程概算的安全生產作業(yè)環(huán)境及安全施工措施費的，責令限期改正，處挪用費用20％以上50％以下罰款；造成損失的，依法承擔賠償責任。(24.)禁止投標人相互串通投標，除選項()以外，都視為投標人串通投標。A.不同投標人的投標文件由同一個單位或個人編制B.不同投標人的報價呈規(guī)律性差異C.不同投標人的投標保證金從同一個賬戶轉出D.投標人以他人名義投標正確答案：D參考解析：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：(1)不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制(2)不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜(3)不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人(4)不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異(5)不同投標人的投標文件相互混裝(6)不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出(25.)某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成協(xié)議，也無法根據合同有關條款或交易習慣確定，應按照（）的市場價格履行。A.履行義務一方所在地B.材料所在地C.合同簽訂地D.訂立合同時履行地正確答案：D參考解析：根據《合同法》，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，按照規(guī)定履行；履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。(26.)實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在()提出。A.第二階段B.第一階段C.資格預審階段D.資格后審階段正確答案：A參考解析：實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。(27.)某工程施工聯(lián)合體參加資格預審并獲得通過后，投標文件中其組成成員發(fā)生變化，雖未經招標人同意，但新聯(lián)合體仍然符合資格預審條件要求，則招標人（）。A.可以認定投標文件有效B.征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效C.應當認定投標文件無效D.征得其他所有人同意后可以認定投標文件無效正確答案：C參考解析：本題考查的是投標人和聯(lián)合體投標。資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標無效。(28.)處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先選用()作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護用水、沖洗用水和部分生活用水。A.雨水B.自來水C.地下水D.循環(huán)水正確答案：C參考解析：處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先選用地下水作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護用水、沖洗用水和部分生活用水。(29.)保存文物特別豐富并具有重大歷史價值或革命紀念意義的城鎮(zhèn)、街道、村莊、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府核定公布為歷史文化街區(qū)、村鎮(zhèn)，并報()備案。A.縣級文物保護部門B.國務院C.人民代表大會常務委員會D.省、自治區(qū)、直轄市文物主管部門正確答案：B參考解析：保存文物特別豐富并具有重大歷史價值或革命紀念意義的城鎮(zhèn)、街道、村莊、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府核定公布為歷史文化街區(qū)、村鎮(zhèn)，并報國務院備案。(30.)根據《建設工程安全生產管理條例》，建設單位不得壓縮（）約定的工期。A.定額B.標準C.法定D.合同正確答案：D參考解析：根據《建設工程安全生產管理條例》，建設單位不得對勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求，不得壓縮合同約定的工期。(31.)當事人可以請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷合同的情形是（）。A.代理人超越代理權訂立的合同B.因重大誤解而訂立的合同C.造成對方人身傷害、財產損失可以免責的合同D.以合法形式掩蓋非法目的的合同正確答案：B參考解析：《合同法》規(guī)定，下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：(1)因重大誤解訂立的；(2)在訂立合同時顯失公平的，一方以欺詐脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷。(32.)工程建設標準批準部門可以采取()的方式對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查。A.重點檢查、抽查和專項檢查B.旁站、抽查和平行檢查C.平行檢查、抽查和專項檢查D.重點檢查、平行檢查和專項檢查正確答案：A參考解析：工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可以采取重點檢查、抽查和專項檢查的方式。(33.)建設單位應當在竣工驗收后（）個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料。A.1B.3C.4D.6正確答案：D參考解析：建設單位應當在竣工驗收后6個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料。(34.)投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的，應當()。A.取消其投標資格B.重新遞交投標文件C.及時書面告知招標人D.將其投標作廢標處理正確答案：C參考解析：投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。(35.)某材料供應商出售給甲施工單位500噸鋼材，甲施工單位持提貨單去對方倉庫提貨時倉庫發(fā)貨員誤將600噸鋼材給其裝了車發(fā)運，該情形構成了()。A.合同之債B.侵權之債C.無因管理之債D.不當得利之債正確答案：D參考解析：本題考察建設工程債的產生。不當得利是指沒有法律上或者合同上的依據，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當得利造成他人利益的損害，因此在得利者與受害者之間形成債的關系。得利者應當將所得的不當利益返還給受損失的人。不當得利產生的債被稱為不當得利之債。(36.)施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由()負責強制執(zhí)行。A.作出決定的公安機關消防機構B.公安機關C.人民法院D.建設行政主管部門正確答案：A參考解析：當事人逾期不執(zhí)行停產停業(yè)、停止使用、停止施工決定的，由作出決定的公安機關消防機構強制執(zhí)行。(37.)施工單位簽署質量合格的文件上，必須有()簽字蓋章。A.注冊建筑師B.注冊建造師C.注冊結構工程師D.注冊監(jiān)理工程師正確答案：B參考解析：建設工程施工活動中形成的有關工程施工管理文件，應當由注冊建造師簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章。施工單位簽署質量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋章。(38.)根據《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，有下列情形之一的，資質許可機關應當撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質()。A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B.資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質許可的C.企業(yè)將承包工程轉包或違法分包的D.企業(yè)發(fā)生過較大生產安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產安全事故的正確答案：B參考解析：根據《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，有下列情形之一的，資質許可機關應當撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質：(1)資質許可機關工作人員濫用職權、玩忽職守準予資質許可的；(2)超越法定職權準予資質許可的；(3)違反法定程序準予資質許可的；(4)對不符合資質標準條件的申請企業(yè)準予資質許可的；(5)依法可以撤銷資質證書的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質許可的，應當予以撤銷。(39.)施工企業(yè)承建的辦公大樓沒有經過驗收，建設單位就提前使用，2年后該辦公大樓主體結構出現(xiàn)質量問題。關于該大樓質量問題的說法，正確的是()。A.主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工企業(yè)應當承擔保修責任B.由于建設單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔保修責任C.施工企業(yè)是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經全額支付工程款D.超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔保修責任正確答案：A參考解析：建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。(40.)工程建設國家標準實施后，其復審周期一般為()年。A.3B.4C.5D.6正確答案：C參考解析：在國家標準實施后5年進行1次復審。國家標準復審后，標準管理單位應當提出其繼續(xù)有效或者予以修訂、廢止的意見，經該國家標準的主管部門確認后報國務院工程建設行政主管部門批準。(41.)下列選項中，不屬于我國《建筑法》《安全生產法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的安全生產中從業(yè)人員應享有的權利是()。A.檢舉權B.控告權C.緊急避險權D.危險報告權正確答案：D參考解析：按照《建筑法》《安全生產法》《建設工程安全生產管理條例》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，施工作業(yè)人員主要享有如下的安全生產權利:1.施工安全生產的知情權和建議權2.施工安全防護用品的獲得權3.批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權4.緊急避險權5.獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利6.請求民事賠償權7.依靠工會維權和被派遣勞動者的權利本題正確選項D。(42.)《生產安全事故應急預案管理辦法》規(guī)定，生產經營單位應當在應急預案公布之日起()個工作日內，按照分級屬地原則，向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門進行告知性備案。A.20B.30C.40D.60正確答案：A參考解析：生產經營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門進行告知性備案。(43.)下列關于施工合同中對應付款時間約定不明時，付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日B.工程未交付的，為編制竣工結算文件之日C.工程已交付，施工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日正確答案：A參考解析：當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日；(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。(44.)下列關于建設工程承包制度的說法中，正確的是()。A.總承包分為工程總承包和施工總承包B.共同承包應按資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程C.施工分包只限于勞務分包D.工程總承包單位應同時為業(yè)主方提供工程項目管理服務正確答案：A參考解析：建設工程承包制度包括總承包、共同承包、分包等制度。其概念分別為：總承包通常分為工程總承包和施工總承包兩大類。A選項正確。兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。B選項錯。建設工程施工分包可分為專業(yè)工程分包與勞務作業(yè)分包。C選項錯。項目管理單位可以是本項目的可行性研究、方案設計或者初步設計單位，也可以是其他工程設計、施工或者監(jiān)理等單位，但項目管理單位不得與工程總承包企業(yè)具有利害關系。D選項錯。(45.)我國的工程監(jiān)理主要是對工程的（）進行監(jiān)理。A.施工過程B.施工結果C.安全生產D.施工方案正確答案：A參考解析：我國的工程監(jiān)理主要是對工程的施工過程進行監(jiān)理。(46.)當事人提出有關證據證明仲裁員在仲裁該案時有索賄行為，可向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決，應當在收到裁決書之日起()個月內提出。A.1B.2C.3D.6正確答案：D參考解析：當事人申請撤銷裁決的，應當在收到裁決書之日起6個月內提出。(47.)某設備檢驗檢測單位，對其承擔的設備安全檢測、檢驗出具了虛假的證明，并得到9．8萬元的費用;按照《安全生產法》規(guī)定，對該設備檢驗檢測單位應處以()的罰款。A.2萬元以上5萬元以下B.5萬元以上10萬元以下C.10萬元以上20萬元以下D.20萬元以上正確答案：C參考解析：《安全生產法》規(guī)定，承擔安全評價、認證、檢測、檢驗工作的機構，出具虛假證明的，沒收違法所得；違法所得在10萬元以上的，并處違法所得2倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足10萬元的，單處或者并處10萬元以上20萬元以下的罰款；對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款；給他人造成損害的，與生產經營單位承擔連帶賠償責任；構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。對有前款違法行為的機構，吊銷其相應資質。對比題干屬于沒有違法所得或者違法所得不足10萬元的，單處或者并處10萬元以上20萬元以下的罰款。故選項C正確(48.)下列工程項目中，除()外均屬于依法必須招標的項目。A.使用國家預算資金200萬元以上，且該資金占投資額10%以上的項目B.使用國有企事業(yè)單位資金且該資金占控股或主導地位的項目C.使用國際組織或外國政府貸款的項目D.涉及社會公共利益和安全的項目正確答案：D參考解析：必須招標的范圍：(1)大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目(2)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目(3)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。(49.)用人單位自()與勞動者建立勞動關系，且應當訂立書面勞動合同。A.用工之日起B(yǎng).試用期滿之日C.合同生效后D.勞動者提供擔保之日正確答案：A參考解析：用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關系?！秳趧雍贤ā芬?guī)定，建立勞動關系，應當訂立書面勞動合同。(50.)甲公司根據生效判決書向法院申請強制執(zhí)行，執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠500萬元債務減少為480萬元，乙自協(xié)議生效之日起3個月內還清。協(xié)議生效3個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是()。A.甲可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行B.甲應向乙住所地法院提起民事訴訟C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議D.由法院依職權恢復原判決的執(zhí)行正確答案：A參考解析：《民事訴訟法》規(guī)定，在執(zhí)行中，雙方當事人自行和解達成協(xié)議的，執(zhí)行員應當將協(xié)議內容記入筆錄，由雙方當事人簽名或者蓋章。一方當事人不履行和解協(xié)議的或者反悔的，對方當事人可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行。(51.)某工程施工合同中約定竣工日期為2014年10月31日，工程施工過程中出現(xiàn)了以下情況:(1)開工時乙方設備延遲了7天進入施工場地;(2)施工中發(fā)生了洪災，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停電兩周累計達到8小時;(4)設計變更導致工程量增加的工作量達到7天。則該工程的實際竣工日期應為()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日正確答案：B參考解析：B正確，工期索賠為第2條7天+第4條7天，合計14天。第1條是施工單位自身原因導致，不索賠工期，第3條是一周內非承包商原因導致停水、停電、停氣累計達到8小時。所以不索賠工期。(52.)企業(yè)隱瞞有關情況或提供虛假資料申請建筑企業(yè)資質的，除按規(guī)定處罰外，()年內不得再次申請辦理資質證書。A.1B.2C.3D.5正確答案：A參考解析：企業(yè)隱瞞有關情況或提供虛假資料申請建筑企業(yè)資質的，除按規(guī)定處罰外，1年內不得再次申請辦理資質證書。(53.)仲裁是解決民商事糾紛的重要方式之一，下列不屬于仲裁基本制度的是()。A.協(xié)議仲裁制度B.排除法院管轄制度C.一裁終局制度D.二審終審制度正確答案：D參考解析：仲裁有下列三項基本制度：協(xié)議仲裁制度、排除法院管轄制度、一裁終局制度(54.)某工程施工合同約定2003年1月1日業(yè)主應向承包商支付工程款，如果承包商一直沒有提出索要工程款的要求，業(yè)主也沒有主動提出同意支付工程款，則()。A.截止于2006年1月1日，承包商喪失訴訟權B.2006年1月1日以后，即使業(yè)主同意支付工程款，承包商也無權收取C.截止于2006年1月1日，承包商喪失勝訴權D.承包商獲得工程款的權利最長保護期限是2年正確答案：C參考解析：普通訴訟時效，即向人民法院請求保護民事權利的期間。普通訴訟時效期間通常為3年。超過訴訟時效期間，在法律上發(fā)生的效力是權利人的勝訴權消滅。這里要注意區(qū)別“訴權”“勝訴權”“實體權利”。因此，選項C正確。(55.)《安全生產法》規(guī)定，兩個以上生產經營單位在同一作業(yè)區(qū)域進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂()，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。A.安全生產監(jiān)督協(xié)議B.安全生產管理協(xié)議C.安全生產責任條款D.安全生產事故處理預案正確答案：B參考解析：《安全生產法》規(guī)定，兩個以上生產經營單位在同一作業(yè)區(qū)域進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。(56.)甲乙雙方簽訂總價為100萬元的合同，并設定定金條款，則定金的最高限額應為()萬元。A.10B.30C.50D.20正確答案：D參考解析：定金是指當事人雙方為了保證債務的履行，約定由當事人一方先行支付給對方一定數額的貨幣作為擔保。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。定金合同要采用書面形式，并在合同中約定交付定金的期限，定金合同從實際交付定金之日生效。(57.)當事人申請仲裁，應當向仲裁委員會遞交仲裁協(xié)議或者合同仲裁條款、仲裁申請書及副本。其中仲裁申請書應當載明的事項不包括()。A.當事人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作單位和住所B.仲裁請求和所依據的事實、理由C.證據和證據來源、證人姓名和住所D.仲裁協(xié)議或者合同仲裁條款正確答案：D參考解析：仲裁申請書應當載明的事項包括：(1)當事人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作單位和住所，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務；(2)仲裁請求和所依據的事實、理由；(3)證據和證據來源、證人姓名和住所。(58.)不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設工程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經()級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的記錄。A.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))B.縣C.市D.省正確答案：B參考解析：不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設工程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經縣級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的記錄。(59.)某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟，法院經過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是()。A.法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告B.法院可以直接判決減少部分罰款金額C.法院應當判決確認無效D.由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判決正確答案：B參考解析：行政處罰明顯不當，或者其他行政行為涉及對款額的確定、認定確有錯誤的，人民法院可以判決變更。人民法院判決變更，不得加重原告的義務或者減損原告的權益。但利害關系人同為原告，且訴訟請求相反的除外。(60.)按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應以（）為基數依法繳納工傷保險費。A.工資總額B.人均工資C.合同金額D.利潤總額正確答案：A參考解析：按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應以工資總額為基數依法繳納工傷保險費。多選題（共20題，共20分）(61.)根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術檔案和施工管理資料包括()。A.分部、分項工程全體施工人員名單B.竣工驗收報告C.設計變更通知單D.隱蔽驗收記錄及施工日志E.竣工圖正確答案：B、C、D、E參考解析：2012年建設工程法規(guī)真題第92題本題主要考查竣工驗收應當具備的法定條件。工程技術檔案和施工管理資料是工程竣工驗收和質量保征的重要依據之一，主要包括以下檔案和資料：（一）工程項目竣工報告；（二）分項、分部工程和單位工程技術人員名單；（三）圖紙會審和設計交底記錄；（四）設計變更通告單，技術變更核實單；（五）工程質量事故發(fā)生后調查和處理資料；（六）隱藏驗收記錄及施工日志；（七）竣工圖；（八）質量檢驗評定資料等；（九）合同約定的其他資料。B項：屬于（一）的內容，所以B項當選。C項：屬于（四）的內容，所以C項當選。D項：屬于（六）的內容，所以D項當選。E項：屬于（七）的內容，所以E項當選。A項：不屬于以上九種資料內容，所以A項不選。綜上所述，本題正確答案為BCDE。(62.)根據《民事訴訟法》，合同當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇()的人民法院管轄。A.雙方約定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同簽訂地正確答案：B、C、D、E參考解析：2012年建設工程法規(guī)真題第85題本題主要考查協(xié)議管轄。根據《民事訴訟法》的規(guī)定，合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。綜上所述，本題正確答案為BCDE。(63.)施工企業(yè)乙經建設單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關于責任承擔的說法，正確的有()。A.甲有權要求乙承擔民事責任B.甲有權要求丙承擔民事責任C.甲無權要求丁承擔民事責任D.乙向甲承擔民事責任后，有權向丙追償E.丙向乙承擔民事責任后，有權向丁追償正確答案：A、B、D、E參考解析：2011年建設工程法規(guī)真題第91題本題考查的是總承包單位的責任。ABC項：根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規(guī)定，因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。根據《建筑法》的規(guī)定，建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。本案中，甲有權向乙丙丁要求承擔民事責任，因此AB項正確，C項錯誤。DE項：根據《民法典》的規(guī)定，負有連帶責任的每個債務人，都負有清償全部債務的義務，履行了義務的人，有權要求其他負有連帶責任的人償付他應當承擔的份額。因此DE項正確。綜上所述，本題的正確答案為ABDE。(64.)按照《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定，下列屬于工程質量檢測機構資質分類的有()A.混凝土檢測B.專項檢測C.專業(yè)檢測D.見證取樣檢測E.結構檢測正確答案：B、D參考解析：《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。檢測機構資質按照其承擔的檢測業(yè)務內容分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質。(65.)根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，下列屬于違法分包的情形有()。A.總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的B.主體結構的勞務作業(yè)分包給具有相應資質的勞務分包企業(yè)的C.建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成D.施工總承包單位將建設工程的主體結構的施工分包給其他單位的E.分包單位將承包的建設工程再分包的正確答案：A、C、D、E參考解析：根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，違法分包，是指下列行為：(1)總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的；(2)建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的；(3)施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的；(4)分包單位將其承包的建設工程再分包的。(66.)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》中規(guī)定，發(fā)承包雙方可以調整合同價款的情況有()。A.國家稅法規(guī)定營業(yè)稅改成增值稅影響合同價款的B.發(fā)包方更改經審定批準的施工組織設計C.省定額管理部門發(fā)布了人工費用調增信息的D.國家要求工程項目必須委托招標代理機構進行招標的E.經批準變更設計的正確答案：A、C、E參考解析：《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》中規(guī)定，發(fā)承包雙方應當在合同中約定，發(fā)生下列情形時合同價款的調整方法：(1)法律、法規(guī)、規(guī)章或者國家有關政策變化影響合同價款的；(2)工程造價管理機構發(fā)布價格調整信息的；(3)經批準變更設計的；(4)發(fā)包方更改經審定批準的施工組織設計造成費用增加的；(5)雙方約定的其他因素。(67.)《招標投標法實施條例》規(guī)定，禁止招標人與投標人串通投標。下列情形中，()屬于招標人與投標人串通投標。A.不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人B.不同投標人的投標文件的報價呈規(guī)律性差異C.招標人授意投標人撤換、修改投標文件D.招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人E.招標人向投標人泄露標底正確答案：C、D、E參考解析：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，禁止招標人與投標人串通投標。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：(1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人；(2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；(4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件；(5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便；(6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。(68.)下列關于抵押的效力的表述正確的是()。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，該轉讓行為無效B.抵押人轉讓抵押物的價款，全部屬于抵押權人所有C.抵押人有義務妥善保管抵押物并保證其價值D.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況E.抵押人的行為足以使抵押物價值減少的，抵押權人有權要求抵押人停止其行為。正確答案：C、D、E參考解析：抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；否則，該轉讓行為無效。A選項錯。D選項正確。抵押人轉讓抵押物的價款，應當向抵押權人提前清償所擔保的債權或者向與抵押權人約定的第三人提存。超過債權的部分歸抵押人所有，不足部分由債務人清償。B選項錯。抵押人有義務妥善保管抵押物并保證其價值。C選項正確。轉讓抵押物的價款不得明顯低于其價值。抵押人的行為足以使抵押物價值減少的，抵押權人有權要求抵押人停止其行為。E選項正確。(69.)勞務派遣協(xié)議應當載明下列內容（）。A.工作地點B.工作時間和休息休假事項C.勞動安全衛(wèi)生及培訓事項D.違反勞務派遣協(xié)議的責任E.勞務人員應該提交的擔保金額正確答案：A、B、C、D參考解析：《勞務派遣暫行規(guī)定》進一步規(guī)定，勞務派遣協(xié)議應當載明下列內容：(1)派遣的工作崗位名稱和崗位性質；(2)工作地點；(3)派遣人員數量和派遣期限；(4)按照同工同酬原則確定的勞動報酬數額和支付方式；(5)社會保險費的數額和支付方式；(6)工作時間和休息休假事項；(7)被派遣勞動者工傷、生育或者患病期間的相關待遇；(8)勞動安全衛(wèi)生以及培訓事項；(9)經濟補償等費用；(10)勞務派遣協(xié)議期限；(11)勞務派遣服務費的支付方式和標準；(12)違反勞務派遣協(xié)議的責任;(13)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應當納入勞務派遣協(xié)議的其他事項。(70.)投標保證金的實質是為了避免因()等行為而給招標人造成損失。A.投標人互相串通投標B.投標人在投標有效期內隨意撤銷投標C.投標人在投標截止日期前隨意撤銷投標D.中標后不能提交履約保證金E.中標后不能簽署合同正確答案：B、D、E參考解析：投標保證金的實質是為了避免因投標人在投標有效期內隨意撤銷投標或中標后不能提交履約保證金和簽署合同等行為而給招標人造成損失。(71.)建設工程的法律責任承擔方式主要包括()。A.返還財產B.修理C.賠償損失D.行政處罰E.支付違約金正確答案：A、B、C、E參考解析：建設工程民事責任的主要承擔方式包括返還財產、修理、賠償損失、支付違約金。行政處罰為行政責任。正確選項為A、B、C、E。(72.)下列屬于表見代理的構成要件的是()。A.須存在足以使相對人相信行為人具有代理權的事實或理由B.須本人存在過失C.須相對人為善意D.代理人有代理權E.事后須被代理人書面認可正確答案：A、