2024年電力配電工程承攬專項(xiàng)合同

2024年電力配電工程承攬專項(xiàng)合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3工程定義第二條合同標(biāo)的2.1工程范圍2.2工程量及工程內(nèi)容2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第三條合同價(jià)格及支付方式3.1合同總價(jià)3.2支付方式3.3進(jìn)度付款3.4最終付款第四條工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計(jì)劃4.2工期延誤4.3工期提前第五條合同的履行5.1承攬方的義務(wù)5.2委托方的義務(wù)5.3工程變更第六條技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)6.1技術(shù)規(guī)范6.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.3安全標(biāo)準(zhǔn)第七條合同的變更與解除7.1合同變更7.2合同解除第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約保密條款第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三條稅收條款13.1稅費(fèi)承擔(dān)13.2稅務(wù)申報(bào)第十四條其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的附件14.3合同的修訂第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3工程定義第二條合同標(biāo)的2.1工程范圍工程范圍包括但不限于：電力配電系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、施工、驗(yàn)收、保修等工作，以及與工程相關(guān)的土建、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)。2.2工程量及工程內(nèi)容工程量及工程內(nèi)容詳見附件一《工程量清單》和附件二《工程內(nèi)容說明》。2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照委托方提供的技術(shù)要求和承攬方的建議確定。第三條合同價(jià)格及支付方式3.1合同總價(jià)合同總價(jià)為本合同約定的工程范圍、工程量及工程內(nèi)容的完成所需支付的金額，具體金額詳見附件三《合同價(jià)格明細(xì)表》。3.2支付方式支付方式采用進(jìn)度付款和最終付款兩種方式。進(jìn)度付款根據(jù)工程進(jìn)度按約定的比例支付；最終付款在工程驗(yàn)收合格后支付。3.3進(jìn)度付款進(jìn)度付款的支付比例和時(shí)間按照附件四《進(jìn)度付款計(jì)劃》執(zhí)行。3.4最終付款最終付款在工程驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)支付，支付金額為合同總價(jià)減去已支付的進(jìn)度付款金額。第四條工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度計(jì)劃詳見附件五《工程進(jìn)度計(jì)劃》。4.2工期延誤如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，承攬方應(yīng)按照合同約定向委托方支付違約金。4.3工期提前如工程提前完成，按照合同約定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或支付提前完成獎(jiǎng)金。第五條合同的履行5.1承攬方的義務(wù)承攬方應(yīng)按照本合同約定的工程范圍、工程量及工程內(nèi)容，按時(shí)完成工程，并保證工程質(zhì)量符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.2委托方的義務(wù)委托方應(yīng)按照本合同約定的支付方式及時(shí)支付合同價(jià)款，并提供工程所需的現(xiàn)場條件和相關(guān)資料。5.3工程變更如發(fā)生工程變更，雙方應(yīng)協(xié)商確定變更內(nèi)容和價(jià)款，并簽訂書面變更協(xié)議。第六條技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)6.1技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范詳見附件六《技術(shù)規(guī)范》。6.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見附件七《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。6.3安全標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)詳見附件八《安全標(biāo)準(zhǔn)》。第七條合同的變更與解除7.1合同變更合同變更應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。7.2合同解除合同解除應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。解除合同后，雙方應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任承攬方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于：（1）按時(shí)完成工程，確保工程質(zhì)量符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（2）按照約定的時(shí)間和金額支付進(jìn)度付款、最終付款等；（3）按照約定的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工；（4）遵守國家法律法規(guī)和施工現(xiàn)場的規(guī)章制度；（5）按照約定提供工程相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、保修等服務(wù)。8.2委托方的違約責(zé)任委托方違反合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于：（1）按照約定的時(shí)間和金額支付進(jìn)度付款、最終付款等；（2）提供工程所需的現(xiàn)場條件和相關(guān)資料；（3）協(xié)助承攬方辦理工程相關(guān)手續(xù)；（4）按照約定提供工程所需的設(shè)備、材料等；（5）遵守國家法律法規(guī)和施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。第九條爭議解決9.1爭議解決方式如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄訴訟管轄地為合同簽訂地人民法院。第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同終止條件本合同在工程驗(yàn)收合格后自然終止。10.3合同解除條件任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者合同目的無法實(shí)現(xiàn)，對(duì)方均有權(quán)解除合同。解除合同后，雙方應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起計(jì)算，至合同終止或解除之日起五年。11.3違約保密條款如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）、社會(huì)事件（如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等）以及其他無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。12.2不可抗力后果因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或者合同目的無法實(shí)現(xiàn)，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。雙方應(yīng)立即協(xié)商采取措施減輕損失，并按照本合同約定的方式變更或解除合同。第十三條稅收條款13.1稅費(fèi)承擔(dān)雙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)合同履行過程中的相關(guān)稅費(fèi)。13.2稅務(wù)申報(bào)雙方應(yīng)按照國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，及時(shí)辦理稅務(wù)申報(bào)等相關(guān)手續(xù)。第十四條其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2合同的附件本合同的附件為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。14.3合同的修訂本合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并經(jīng)雙方簽字或蓋章確認(rèn)。修訂后的合同為準(zhǔn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細(xì)列出電力配電工程的所有工程量，包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，工程的面積、長度等，以及相關(guān)的工程量計(jì)算依據(jù)。附件二：《工程內(nèi)容說明》詳細(xì)說明電力配電工程的施工內(nèi)容，包括施工的步驟、方法、工藝等。附件三：《合同價(jià)格明細(xì)表》詳細(xì)列出合同的價(jià)格構(gòu)成，包括工程設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備采購費(fèi)、施工費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)、保修費(fèi)等。附件四：《進(jìn)度付款計(jì)劃》詳細(xì)列出合同進(jìn)度付款的時(shí)間和比例。附件五：《工程進(jìn)度計(jì)劃》詳細(xì)列出電力配電工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，包括各階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、施工內(nèi)容等。附件六：《技術(shù)規(guī)范》詳細(xì)列出電力配電工程的技術(shù)規(guī)范，包括設(shè)備的性能、系統(tǒng)的穩(wěn)定性等。附件七：《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》詳細(xì)列出電力配電工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括設(shè)備的質(zhì)量、工程的可靠性等。附件八：《安全標(biāo)準(zhǔn)》詳細(xì)列出電力配電工程的安全標(biāo)準(zhǔn)，包括施工現(xiàn)場的安全、設(shè)備的安全等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：承攬方的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未能按照約定的時(shí)間和質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、重新施工等。2.未能按照約定的時(shí)間和金額支付進(jìn)度付款、最終付款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、延遲付款利息等。3.未能按照約定的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、重新施工等。4.違反國家法律法規(guī)和施工現(xiàn)場的規(guī)章制度，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、罰款等。委托方的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未能按照約定的時(shí)間和金額支付進(jìn)度付款、最終付款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、延遲付款利息等。2.未能提供工程所需的現(xiàn)場條件和相關(guān)資料，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。3.未能協(xié)助承攬方辦理工程相關(guān)手續(xù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。4.違反國家法律法規(guī)和施工現(xiàn)場的規(guī)章制度，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、罰款等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.工程驗(yàn)收：指對(duì)完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查，以確定工程是否符合合同約定。4.保修：指承攬方對(duì)工程在一定期限