樣品買賣合同

樣品買賣合同樣品買賣合同1甲方（賣方）：合同編號：G-0502乙方（買方）：簽訂地點：上海第一條紅木家具基本情況（請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日第二條質(zhì)量標準：每件紅木家具應符合B2385-20新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。第四條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進行驗收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應當場提出，并由雙方協(xié)商達成解決方案。第五條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。第六條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：（一）提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。甲方（簽章）：乙方（簽章）：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式樣品買賣合同2出賣方（以下簡稱甲方）：買受方（以下簡稱乙方）：身份證號：通訊地址：，聯(lián)系電話：甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方購買甲方肉牛等事宜，訂立本合同。第一條標的物：產(chǎn)地性別顏色品種的牛頭。第二條價款：乙方購買該牛的總價款為人民幣元（人民幣大寫萬元整），本合同簽訂當日交付定金元，剩余款項乙方于________年月____日一次性付清。第三條質(zhì)量甲方持有獸醫(yī)站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。第四條交付：甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方，乙方若不按本合同第二條的約定時間付款，甲方可按乙方遲延付款的天數(shù)推遲交付肉牛的時間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件，如有異議，須當場提出，若當場未提，把肉牛提走的，視為肉牛合格。肉牛的交付地點為：交付方式：乙方自提。第五條稅費負擔：買賣過程中產(chǎn)生的所有稅費均由乙方承擔。第六條費用負擔：本合同簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔，與乙方無關。肉牛交付之后的相關費用由乙方承擔。第七條雙方權利義務：1、乙方需按照合同約定的時間按期足額向甲方交納購牛款；2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明文件的原件交給乙方。第八條違約責任：1、若乙方單方解除本合同，則甲方不退還定金；2、若乙方遲延付款達____日，按元日向甲方支付違約金。3、乙方逾期提牛，按元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風險由乙方自行承擔。第九條合同的解除：1、雙方協(xié)商一致；2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本合同。第十條補充條款：未盡事宜，雙方可友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與正文條款不相一致的，以補充協(xié)議為準。第十一條爭議解決條款：甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。第十二條本合同共三頁，一式份，具有同等效力，甲、乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（出賣人）：乙方（買受人）：________年____月____日年____月____日簽訂時間：樣品買賣合同3上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。法定代表人吳山永，董事長。委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結?？屏照{(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為：21000元。當時雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款16800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風機和風機，合計價款21000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。一審法院判決認定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關的法律規(guī)定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應依照合同，履行合同規(guī)定的義務。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16800元，科力空調(diào)公司予以否認，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調(diào)公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應的價值21000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立?？屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求?？屏照{(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。上述事實，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。本院認為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21000元貨款，但科力空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。科力空調(diào)公司關于其在合同有效期內(nèi)主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21000元設備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。本判決為終審判決。樣品買賣合同4賣方：________(下稱甲方)地址：____________________郵編：____________________電話：____________________傳真：____________________電子郵箱：________________買方：________(下稱乙方)地址：____________________郵編：____________________電話：____________________傳真：____________________電子郵箱：________________茲為設備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設備________件，甲方應于________日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條乙方預知屆期不能付款的，可于XXX通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。第九條其他約定事項：_____________________________。第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_______買受人(乙方)(簽章)：__________________年_________月_____日___________年_________月_____日簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________樣品買賣合同5賣方（甲方）：買方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規(guī)規(guī)定，為明確雙方權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條：數(shù)量、價格數(shù)量：自行車總數(shù)（含雙人車）總數(shù)為輛。價格：合計總額為元（大寫：萬仟佰拾元整）。第二條：交貨方式及期限選擇下列方式執(zhí)行：合同簽訂后，甲方于XXX____月____日在某某地點交車（包括現(xiàn)車、車鎖、維修工具）乙方于_XXX____月____日某地。第三條：付款方式及期限選擇下列方式執(zhí)行：合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于XXX____月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款后，甲方應當開具收款憑證。第四條：違約責任1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的__2__%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。第五條：爭議解決發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；也可以請求調(diào)解；或選擇以下幾種方式解決：1．提交仲裁委員會仲裁。2．依法向人民法院提起訴訟。第六條：本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。賣方（甲方）____________________地址（住址）_______聯(lián)系電話________________買方（乙方）___________地址（住址）：______________聯(lián)系電話____________簽訂地點_________________簽訂時間________年____月____日樣品買賣合同6賣方：________(下稱甲方)地址：____________________電話：____________________買方：________(下稱乙方)地址：____________________電話：____________________茲為設備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設備________件，甲方應于________日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：____________買受人(乙方)(簽章)：_____________________年_________月_________日簽訂地點：______________________樣品買賣合同7室內(nèi)裝飾工程施工承包合同書二零零九年八月致力于設計行業(yè)打造裝飾品牌裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人（甲方）：委托代理人：電話：工程設計師：電話：依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：第一部分工程概況第1條、工程地點：________________________________________________第2條、工程內(nèi)容及做法（詳見工程施工項目確認表及報價單）。第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8％以內(nèi)。（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。第4條、工程期限_______天；開工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。：_____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。第二部分施工圖紙_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。第三部分發(fā)包人義務第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；第2條、提供施工期間的水源、電源；第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)（物管等），并承擔相關費用；第4條、不拆動室內(nèi)承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。第四部分承包人義務第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。第五部分工程變更第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期（見裝修工程變更單）。第六部分材料的提供第1條、由發(fā)包人提供的材料、設備，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應作好密封標志，并交由現(xiàn)場管理人員保管；第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。第七部分工期延誤第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。第八部分質(zhì)量標準第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標準。第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。第九部分工程驗收和保修第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：（1）__隱蔽工程驗收__；（2）__水電工程完工__；（3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算__；（4）ICI漆工程完工。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見工程驗收單）。第2條、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)（見工程結算單）。第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準，不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附工程報價單）。嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2以上的涂料表層脫落；吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。第十部分工程款支付方式第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見工程結算單）并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。第十一部分違約責任第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。第十二部分合同爭議的解決方式第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。第十四部分幾項具體規(guī)定第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責。第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。第十五部分附則第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。備注：（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。（2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償；（3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。（4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。發(fā)包人簽字：承包人簽字（蓋章）：樣品買賣合同8出賣人：__________________(以下簡稱甲方)買受人：__________________(以下簡稱乙方)茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應經(jīng)雙方議定。第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。第五條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)：__________________買受人(乙方)：_______________________年____月____日樣品買賣合同9甲方：_________________________地址：_________________________法定代表人：_______________________編碼：_____________________聯(lián)系電話：_____________________傳真號碼：_____________________乙方：_________________________地址：_________________________法定代表人：_______________________編碼：_____________________聯(lián)系電話：_____________________傳真號碼：_____________________第一條合同標的1.1甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內(nèi)容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)1.2乙方負責合同設備的安裝、調(diào)試工作，由甲方提供必要配合。1.3雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。第二條價格2.1合同設備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。2.2上述合同總價是固定的。第三條付款條款合同第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：3.1預付款：在本合同生效后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發(fā)票。3.2交貨款：在合同設備交貨后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。3.3驗收款：在合同設備驗收后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。第四條合同設備的交貨4.1所有合同設備應在合同正式生效后_________周內(nèi)，(此周__為最晚交貨設備的周期)，由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉(zhuǎn)移至買方。4.2乙方應于交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內(nèi)容包括合同號、合同設備的名稱、數(shù)量、估計總重量與總體積，以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。第五條合同設備的檢驗5.1合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內(nèi)在進行。雙方應指派代表參加檢驗。5.2設備開箱檢驗合格后，雙方簽署驗貨合格證書。5.3如雙方認可的合同設備的小缺陷，并不影響設備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應立即采取措施修復缺陷。5.4如果在聯(lián)合開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規(guī)定不符，雙方代表將簽署一份詳細報告，該報告將作為甲方要求乙方進行更換，修理或補充發(fā)貨的有效證據(jù)。如果確認為乙方責任，乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任，乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。第六條保證與賠償6.1乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。6.2乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。6.3保修期內(nèi)，乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后，應盡快將更換設備自費運至甲方。6.4如果因乙方原因不能按照合同第四條的要求按時交貨，甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。6.5如果甲方未按合同第四條規(guī)定的內(nèi)容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規(guī)定的付款日次日起，按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。6.6如果由于非乙方原因造成合同執(zhí)行延遲，則交貨周期相應順延。第七條不可抗力7.1如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰(zhàn)爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執(zhí)行，則合同執(zhí)行相應延遲，延遲的時間等于不可抗力發(fā)生作用的時間。7.2受影響的一方應將不可抗力的發(fā)生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。7.3受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。第八條仲裁條款8.1所有與合同及合同執(zhí)行有關的爭議將通過雙方友好協(xié)商解決，如果不能通過友好協(xié)商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。8.2仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。8.3仲裁費用由敗__承擔。8.4仲裁進行過程中，雙方將繼續(xù)執(zhí)行合同，但仲裁部分除外。第九條保密條款9.1雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內(nèi)還是合同終止以后，對另一方提供的技術文件以及事務、業(yè)務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。9.2一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關聯(lián)企業(yè)如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意，對方是秘密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。9.3一方應只在下述情況下，方可使用秘密信息：(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;(2)出于履行本合同的需要。(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經(jīng)對方事先書面同意，不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給第三方。9.4一方除經(jīng)按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整，根據(jù)此項保證，一方將向?qū)Ψ劫r償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。9.5本條款構成獨立的保密協(xié)議，本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。第十條合同的生效、解除和終止10.1本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。10.2如果發(fā)生以下情況，可以視為合同解除或終止：(1)一方進入解體或倒閉階段;(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;(3)本合同已有效、全部得到履行;(4)雙方共同同意提前解除合同;(5)按仲裁機構的裁決，合同解除或終止。第十一條其他11.1本合同壹式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。11.2對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經(jīng)雙方授權代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。11.3任一方均不得向第三方公開透露合同內(nèi)容，除非事先征得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。11.4未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定。11.5本合同均按《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________代表(簽字)：_________代表(簽字)：________年____月____日________年____月____日樣品買賣合同10賣方：________（下稱甲方）地址：________郵編：________電話：________傳真：________電子郵箱：________買方：________（下稱乙方）地址：________郵編：________電話：________傳真：________電子郵箱：茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應于________日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：（1）提________交仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日簽訂地點：________簽訂地點：________樣品買賣合同11出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應于日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬仟佰元，交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。第五條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。甲方：__________________乙方：_________________負責人：________________委托人：_______________代表：__________________代表：_________________簽約時間：____________年____________月___________日出賣人（甲方）：買受人（乙方）：樣品買賣合同12上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。法定代表人李xx，董事長兼總經(jīng)理。委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。法定代表人吳xx，董事長。委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結。xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為：21000元。當時雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請求。一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調(diào)公司的排煙補風機和風機，合計價款21000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。一審法院判決認定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關的法律規(guī)定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應依照合同，履行合同規(guī)定的’義務。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16800元，xx空調(diào)公司予以否認，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調(diào)公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應的價值21000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。上述事實，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。本院認為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21000元貨款，但xx空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。xx空調(diào)公司關于其在合同有效期內(nèi)主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價值21000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。本判決為終審判決。樣品買賣合同13合同編號：____________________出賣人：（以下簡稱甲方）___________________買受人：（以下簡稱乙方）___________________經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條甲方應封存樣品，并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應當符合種物的通常標準。第三條產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法１．產(chǎn)品的數(shù)量：。２．計量單位、計量方法：。第四條產(chǎn)品的價格，按下列第（）項執(zhí)行：１.按甲乙雙方的商定價格；２.按照訂立合同時履行地的市場價格；３.按照國家定價履行。第五條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）１．產(chǎn)品的交貨單位：。２．交貨方法，按下列第（）項執(zhí)行：（１）乙方送貨；（２）乙方代運；（３）甲方自提自運。3.產(chǎn)品的交（提）貨期限：。4．運輸方式：。5．到貨地點和接貨單位（或接貨人）。第六條買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。第七條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。第九條甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑詼p輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。第十條驗收方法第十一條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法１．乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時，應一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，乙方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。３．是否是甲方在接到需方書面異議后，應在天內(nèi)負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。第十二條甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。第十三條雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。第十四條其它第十五條本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。賣方：___________________（簽章）法定代表人：_______________（簽章）地址：________________________________________電話：_______________________________________開戶銀行：_____________________________________賬號：________________________________________買方：___________________（簽章）法定代表人：_______________（簽章）地址：________________________________________電話：_______________________________________開戶銀行：_____________________________________賬號：_________________________________________樣品買賣合同14出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方)簽訂地點：___________買受人(企業(yè))：__________(以下簡稱乙方)簽訂時間：________年____月____日甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機制建立產(chǎn)銷協(xié)作關系，以降低XX生產(chǎn)成本，提高XX品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進XX銷售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：一、掛聯(lián)基地基本情況：掛聯(lián)基地名稱：_______________________________;座落位置：___________________________________;總面積：______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;二、掛聯(lián)基地應達到的要求：1、栽培技術標準：甲方嚴格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術規(guī)程》組織實施，并接受企業(yè)等技術人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執(zhí)行。2、甲方在管理形式上，要逐步達到“五個統(tǒng)一”即：統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。3、如無自然災害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應達到____公斤;二級果以上優(yōu)質(zhì)果率達_______%;其中特級果率達_______%.三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權利與義務：1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計劃，為達到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標，根據(jù)基地實際情況雙方共同做好如下事項：①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有：____________________________________________________________________________________________.②對基地進行技術改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.⑨對基地配置生產(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.④其它有關措施：_________________________________________________________________________________________________________________.2、乙方有權制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購標準，但標準不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術標準與國家、地方標準，并要求甲方予以實施。3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術指導和培訓。4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設備、基礎設施建設等方面的各項服務。5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優(yōu)惠政策的補助權利，其補助要求按照縣有關文件執(zhí)行。四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購：1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機制，乙方對甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達到要求的XXX實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。掛聯(lián)基地XX收購數(shù)量最少為：______公斤。2、乙方收購XX的標準及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未愈合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.其中：特級果(φ85∽;95的收購價：_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價：__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價：_______元公斤。甲乙雙方協(xié)定的標準、價格：______________________________________________________________________________________________.3、收購時間：___________________________________________________交貨地點：___________________________________________________付款方式：_______________________________________