2025廣告布安裝工程承攬合同模板

?合同編號：鑒于委托方委托承攬方進行廣告布的安裝工程，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容（此處詳細描述工程內(nèi)容，如廣告布的尺寸、安裝地點、安裝時間等）1.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成上述工程的安裝工作。第二條工程質(zhì)量2.1承攬方應(yīng)保證工程的安裝質(zhì)量，確保廣告布安裝牢固、安全，并達到委托方的要求。2.2承攬方應(yīng)在工程完成后，向委托方提供工程驗收報告，委托方應(yīng)在驗收合格后支付工程款項。第三條工程期限3.1承攬方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)開始施工，并在合同約定的工程期限內(nèi)完成工程的安裝工作。3.2工程期限的具體規(guī)定如下：（此處詳細描述工程期限，如工程開始日期、結(jié)束日期等）第四條工程款項4.1委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式，向承攬方支付工程款項。4.2工程款項的支付分為次，具體支付時間和金額如下：（此處詳細描述付款方式和時間）第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的具體金額由雙方另行約定。5.2承攬方如未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。第六條爭議解決6.1對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程完成之日止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：注意事項：1.確保合同雙方信息填寫準確無誤，包括但不限于公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。2.工程內(nèi)容和工程期限的具體條款需詳細描述，以避免后期因理解不一致而產(chǎn)生的糾紛。3.工程款項的支付方式和時間應(yīng)明確約定，以免出現(xiàn)付款糾紛。4.違約責任的具體條款應(yīng)詳細描述，包括違約金的計算方式等。5.爭議解決方式應(yīng)明確，選擇友好協(xié)商還是訴訟解決，以及訴訟地點等。解決辦法：1.雙方可以共同核對合同信息的準確性，確保無誤。2.對于工程內(nèi)容和工程期限的具體條款，可以詳細描述，并明確雙方的理解和認可。3.對于工程款項的支付方式和時間，可以明確約定，并設(shè)立付款確認機制。4.對于違約責任的具體條款，可以詳細描述，并商定違約金的計算方式。5.對于爭議解決方式，可以選擇友好協(xié)商或訴訟解決，并明確訴訟地點。法律名詞及名詞解釋：1.合同：雙方或多方之間，為達成一定目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.委托方：指委托他人為自己辦理事務(wù)的一方。3.承攬方：指接受他人委托，承擔辦理事務(wù)的一方。4.工程：指根據(jù)合同約定，由承攬方完成的特定工作。5.工程質(zhì)量：指工程完成后的質(zhì)量狀況，包括牢固度、安全性等。6.工程期限：指完成工程的時間限制。7.工程款項：指委托方根據(jù)工程完成情況，支付給承攬方的費用。8.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。9.友好協(xié)商：指雙方在發(fā)生爭議時，通過相互溝通、協(xié)商，達成一致意見的方式。10.訴訟：指雙方在發(fā)生爭議時，通過法院進行司法解決的方式。應(yīng)用場合：1.廣告公司委托安裝公司進行戶外廣告布的安裝。2.建筑公司委托裝修公司進行建筑內(nèi)部廣告布的安裝。3.商場、超市等商業(yè)場所委托專業(yè)公司進行廣告布的安裝。4.任何需要進行廣告布安裝的委托方和承攬方之間的合作。補充條款：1.安裝地點的具體位置和環(huán)境描述。2.安裝過程中可能遇到的風險和應(yīng)對措施。3.安裝后的維護和保養(yǎng)責任分配。4.安裝工程的保險事宜，包括承攬方的責任保險。5.安裝工程的驗收標準和流程。6.因不可抗力導致工程延誤的應(yīng)對措施。7.雙方對于知識產(chǎn)權(quán)的保護聲明。附件列表：1.廣告布的樣品或圖片。2.安裝地點