古建筑修復(fù)承臺施工合同

古建筑修復(fù)承臺施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1本項目位于__________，修復(fù)古建筑的承臺施工。1.2工程規(guī)模：__________。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________。1.4工程總價：__________（大寫：_______________________元整）。二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共計__________天。2.2乙方應(yīng)按合同約定的工期保證本項目順利完工。三、甲方義務(wù)3.1提供施工場地：甲方應(yīng)保證乙方施工場地范圍內(nèi)的施工條件，滿足乙方施工需要。3.2辦理相關(guān)手續(xù)：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理本項目施工所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全審查等。3.3支付工程款：甲方應(yīng)按本合同約定的付款方式和付款時間支付乙方工程款。3.4材料和設(shè)備供應(yīng)：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)供應(yīng)本項目所需的材料和設(shè)備，并保證材料和設(shè)備符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。四、乙方義務(wù)4.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證本項目質(zhì)量達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.2施工安全：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)施工安全的規(guī)定，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工安全。4.3資料提交：乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時提交項目施工過程中的相關(guān)資料，包括但不限于施工方案、施工進(jìn)度報告等。4.4工程保修：乙方應(yīng)按本合同約定的保修期限和保修范圍對本項目進(jìn)行保修。五、合同價款及支付5.1本項目工程款為固定總價合同，工程總價人民幣__________元（大寫：_______________________元整），該價格包括但不限于施工圖紙及說明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)所確定的工程范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容的人工費、材料費、設(shè)備費、工具用具費、施工措施費、現(xiàn)場管理費、稅金等。5.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預(yù)付款。（2）工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方支付乙方工程總價的60%。（3）工程保修期滿，甲方支付乙方工程總價的10%。六、工期延誤6.1由于乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每天違約金為工程總價的0.5%。6.2由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并支付乙方因工期延誤所產(chǎn)生的額外費用。七、爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________有管轄權(quán)的人民法院解決。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙及說明2.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3.工程量清單4.材料和設(shè)備供應(yīng)清單5.施工方案6.施工進(jìn)度報告7.工程保修條款8.付款憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程：未經(jīng)甲方同意，乙方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定：乙方完成的工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方未按約定時間支付工程款：甲方未能在合同約定的時間內(nèi)支付乙方應(yīng)得的工程款。4.甲方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)：甲方提供的材料和設(shè)備不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調(diào)整建筑活動，規(guī)范建筑市場秩序，保障建筑安全，保護(hù)合法權(quán)益的法律。3.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.保修：承包方在合同約定的保修期限和保修范圍內(nèi)，對工程質(zhì)量問題進(jìn)行修復(fù)和維護(hù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：雙方協(xié)商確定延誤原因，根據(jù)實際情況和合同約定協(xié)商解決。2.工程質(zhì)量問題：及時停工整改，重新驗收，直至滿足合同質(zhì)量要求。3.工程款支付：甲方按照合同約定的付款時間和比例支付工程款。4.材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)：甲方及時提出，乙方負(fù)責(zé)更換或修復(fù)不符合標(biāo)準(zhǔn)