二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫及參考答案（黃金題型）

【答案】：【答案】：A二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫第一部分單選題（500題）1、以下不屬于建設(shè)工程施工合同發(fā)包方主要義務(wù)的是（）。A.及時(shí)檢查隱蔽工程B.提供必要施工條件C.支付工程價(jià)款D.交付竣工驗(yàn)收合格的建設(shè)工程A.B.C均是發(fā)包人的義務(wù)，選項(xiàng)D是承包人的義務(wù)。參見教材P^1?！敬鸢浮浚篋2、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，下列關(guān)于抵押擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保主要區(qū)別的說法中，正確的是（）。A.抵押物必須是債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)，質(zhì)押物可以是第三人的財(cái)產(chǎn)B.抵押物必須是第三人的財(cái)產(chǎn)，質(zhì)押物可以是債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)C.擔(dān)保期間，抵押物必須轉(zhuǎn)移給債權(quán)人，質(zhì)押物不需轉(zhuǎn)移給債權(quán)人D.擔(dān)保期間，抵押物不需轉(zhuǎn)移給債權(quán)人，質(zhì)押物必須轉(zhuǎn)移給債權(quán)人【答案】：D3、（2019年真題）關(guān)于履約保證金的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交B.履約保證金不得低于中標(biāo)合同金額的10%C.中標(biāo)人不履行與招標(biāo)人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標(biāo)人造成的損失超過履約保證金數(shù)額的，對超過部分不予賠償D.施工企業(yè)不得以銀行保函或擔(dān)保公司保函的形式，向建設(shè)單位提供履約擔(dān)保金4、下列屬于國家所有的不可移動文物的是（）。A.壁畫B.三星堆出土的文物C.中國博物館的文物D.殷墟商文化遺址【答案】：D5、建筑施工特級資質(zhì)總承包資質(zhì)，一般情況下，需要配備的專職安全生產(chǎn)管理人員（）。A.不少于6人B.不少于10人C.不少于15人D.不少于20人【答案】：A6、關(guān)于某建設(shè)工程依法實(shí)行監(jiān)理的說法,正確的是（）A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托該建設(shè)工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行監(jiān)理B.監(jiān)理單位不能與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系C.建設(shè)單位可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理D.工程監(jiān)理單位有權(quán)轉(zhuǎn)讓其工程監(jiān)理業(yè)務(wù)【答案】：C7、《政府采購法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，政府采購工程依法不進(jìn)行招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)依照政府采購法和本條例規(guī)定的（）方式采購。A.競爭性談判或者單一來源采購B.最高投標(biāo)限價(jià)采購C.最低投標(biāo)限價(jià)采購D.詢價(jià)通知書采購【答案】：A8、在執(zhí)行過程中，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行的情形是（）。A.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的B.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的C.追索贍養(yǎng)費(fèi)、扶養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)案件的權(quán)利人死亡的D.案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由的異議的【答案】：D9、根據(jù)《物權(quán)法》，住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，（）。A.自動續(xù)期B.依法辦理手續(xù)后續(xù)期C.自動消滅D.由主管部門注銷【答案】：A10、下列物權(quán)種類中，屬于擔(dān)保物權(quán)的是（）。A.使用權(quán)B.收益權(quán)C.地役權(quán)D.抵押權(quán)【答案】：D11、（2016年真題）建設(shè)單位欠付工程款，施工企業(yè)指定本單位職工申請仲裁，該職工的行為屬于（）。A.法定代理B.表見代理C.委托代理D.指定代理【答案】：C12、關(guān)于建設(shè)工程分包，下列表述錯誤的是()A.建設(shè)工程施工分包可分為專業(yè)工程分包與勞務(wù)作業(yè)分包B.專業(yè)工程分包是指施工總承包企業(yè)將其所承包工程中的專業(yè)工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)完成的活動C.勞務(wù)作業(yè)分包是指施工總承包企業(yè)或?qū)I(yè)承包企業(yè)將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)發(fā)包企業(yè)完成的活動D.勞務(wù)分包企業(yè)可以將承包的部分勞務(wù)作業(yè)任務(wù)分包給同類企業(yè)【答案】：D13、在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，建設(shè)單位以劃撥方式取得土地使用權(quán)，在依法辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)前，必須先取得該工程()。A.施工許可證B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證C.開工報(bào)告D.建設(shè)用地規(guī)劃許可證【答案】：D14、(2018年真題)根據(jù)《民法總則》，法人分為()。A.企業(yè)法人和非企業(yè)法人B.機(jī)關(guān)法人、企業(yè)法人和社團(tuán)法人C.一般法人和特別法人D.營利法人、非營利法人和特別法人【答案】：D15、(2020年真題)建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收的主持人應(yīng)當(dāng)是( )。A.施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理B.設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）【答案】：D16、仲裁的保密性特點(diǎn)體現(xiàn)在它以（）為原則。A.不開庭審理B.不允許代理人參加。.不公開審理D.不允許證人參加【答案】：C17、關(guān)于招標(biāo)文件的撤回與撤銷的說法,正確的是（??）。A.投標(biāo)截止時(shí)間后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金B(yǎng).投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前書面通知招標(biāo)人和其他參與投標(biāo)的投標(biāo)人C.投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，招標(biāo)人已收取投標(biāo)保證金的，不予退還D.投標(biāo)人可以在投標(biāo)截止時(shí)間前，撤銷已提交的投標(biāo)文件【答案】：A18、（2017年真題）關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致B.投標(biāo)分兩階段進(jìn)行，招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金的，應(yīng)當(dāng)在第一階段提出C.投標(biāo)保證金有效期從提交投標(biāo)文件之日起算D.招標(biāo)人終止招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退還已收取的投標(biāo)保證金，招標(biāo)文件【答案】：【答案】：D未規(guī)定利息的，可以不返還利息【答案】：A19、按照《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定，發(fā)包人在收到承包人支付工程竣工結(jié)算款申請后15天內(nèi)沒有支付，承包人催告無果，且雙方未達(dá)成延期支付協(xié)議的，可以采取的處理方式是（）。A.發(fā)包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程拍賣價(jià)款優(yōu)先受償8.承包人將該工程折價(jià)，就該工程折價(jià)款優(yōu)先受償。.發(fā)包人將該工程折價(jià)，承包人就該工程折價(jià)款優(yōu)先受償D.承包人與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價(jià)，承包人就該工程折價(jià)款優(yōu)先受償【答案】：D20、以下事項(xiàng)可以由行政法規(guī)規(guī)定的事項(xiàng)為（）。A.行政拘留？B.稅種的設(shè)立？C.對非國有財(cái)產(chǎn)的征收？D.企業(yè)注冊【答案】：D21、給水排水場站中，對鋼筋混凝土水池，設(shè)計(jì)上不作要求的混凝土性能是（）。A.抗凍B.抗?jié)BC.抗裂D.抗碳化22、下列關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的表述中，不正確的是（）。A.建筑業(yè)企業(yè)可以申請多項(xiàng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)B.建筑業(yè)企業(yè)必須具備至少一項(xiàng)企業(yè)資質(zhì)C.企業(yè)資質(zhì)證書的有效期為3年D.首次申請或增項(xiàng)申請資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請最低等級資質(zhì)【答案】：C23、某工程按國務(wù)院規(guī)定于2008年6月1日辦理了開工報(bào)告審批手續(xù)，由于周邊關(guān)系協(xié)調(diào)問題一直沒有開工，同年12月7日準(zhǔn)備開工時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（）。A.向批準(zhǔn)機(jī)關(guān)申請延期B.報(bào)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)核驗(yàn)開工報(bào)告。.重新辦理開工報(bào)告審批手續(xù)D.改辦施工許可證【答案】：C24、在民事訴訟中，當(dāng)事人不需要運(yùn)用證據(jù)加以證明的是（）的事實(shí)。A.請求實(shí)體權(quán)益B.免除自己法律責(zé)任C.主張程序違法D.對方承認(rèn)【答案】：D25、投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)的法律責(zé)任不包括（）。A.由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照B.取消其1年至兩年參加依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的投標(biāo)資格C.構(gòu)成犯罪，有關(guān)責(zé)任人和單位要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任D.由招標(biāo)行政主管部門責(zé)令改正并處罰金【答案】：【答案】：A【答案】：D26、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位在編制（）時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用。A.工程預(yù)算B.工程估算C.工程決算D.工程概算【答案】：D27、甲委托乙公司做塑料禮盒，乙將塑料禮盒印刷工作完成（主要工作），將粘貼工作（輔助工作）交給丙公司完成，乙在交付工作成果時(shí)則（）。A.甲有權(quán)通知乙解除合同B.甲無權(quán)通知乙解除合同C.乙與丙的合同效力待定D.乙與丙的合同無效【答案】：B28、（2016年真題）施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。A.建設(shè)單位或監(jiān)理單位B.施工企業(yè)質(zhì)量管理部門C.設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)29、建筑工程一切險(xiǎn)自（）開始生效。A.開工之日B.卸載工程物料C.工程開工之日或在開工之前工程用料卸放于工地之日，兩者以先發(fā)生者為準(zhǔn)D.交清保費(fèi)【答案】：C30、關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是（）。A.質(zhì)押不轉(zhuǎn)移對質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的占有B.建筑物占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)可以單獨(dú)作為抵押的對象C.債務(wù)履行期屆滿質(zhì)權(quán)人未受清償?shù)模荒芘c債務(wù)人協(xié)議，以將質(zhì)押財(cái)產(chǎn)拍賣的方式來清償債務(wù)D.以匯票作為質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的權(quán)利質(zhì)押合同，自權(quán)利憑證交付之日起生效【答案】：D31、某施工單位安全生產(chǎn)設(shè)施不符合國家規(guī)定，造成3人死亡多人重傷，應(yīng)認(rèn)定為（）。A.工程重大安全事故罪B.重大勞動安全事故罪C.重大責(zé)任事故罪D.重大傷亡事故罪【答案】：B32、（2021年真題第2批）建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收的主持人應(yīng)當(dāng)是（ ）。A.施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理B.設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人C.施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】：D33、投標(biāo)人中標(biāo)某建設(shè)工程項(xiàng)目，合同金額7000萬元，則履約保證金額按規(guī)定應(yīng)為（）。A.140萬元350萬元700萬元D.1400萬元【答案】：C34、標(biāo)的物為第三人合法占有，買受人取得了返還標(biāo)的物請求權(quán)，稱之為（）。A.簡易交付B.占有改定C.指示交付D.擬制交付【答案】：C35、某總承包單位與分包單位在分包合同中約定，由分包單位自行負(fù)責(zé)分包工程的安全生產(chǎn)，工程施工中，分包工程發(fā)生了安全事故，則該事故（）。A.按約定由分包單位自行承擔(dān)全部責(zé)任B.分包單位承擔(dān)主要責(zé)任，總承包單位承擔(dān)次要責(zé)任C.總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任D.總承包單位與分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】：D36、（2020年12月真題）關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的是（）。A.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人可以共同向調(diào)解組織所在地基層人民法院申請司法確認(rèn)B.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解協(xié)議書C.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，具有法律強(qiáng)制力D.當(dāng)事人就調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行【答案】：A37、根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定查處管理辦法》，下列行為屬于違法發(fā)包的是（）。A.施工總承包單位將施工總承包合同范圍內(nèi)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位B.設(shè)置嚴(yán)格條件對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查C.將一個(gè)單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包單位口.在施工合同中規(guī)定重要設(shè)備由發(fā)包人自行采購【答案】：C38、下列措施中，屬于政府政策引導(dǎo)建筑節(jié)能技術(shù)進(jìn)步相應(yīng)的節(jié)能激勵措施的是（）。A.鼓勵私募基金B(yǎng).低價(jià)出讓土地C.財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金D.能源消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制【答案】：C39、仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。A.作出【答案】：【答案】：DB.送達(dá)雙方當(dāng)事人C.雙方當(dāng)事人簽收D.雙方當(dāng)事人同意執(zhí)行【答案】：A40、（2021年真題第2批）關(guān)于投標(biāo)人的說法，正確的是（）.4存在管理關(guān)系的不同單位，可以參加未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)B.投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，其投標(biāo)無效。.單位負(fù)責(zé)人為同一人的不同單位，可以參加同一標(biāo)段校標(biāo)D.投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的，其投標(biāo)無效【答案】：D41、關(guān)于建筑活動中債的說法，正確的是（）。A.施工單位誤將本應(yīng)支付給A供應(yīng)商的材料款轉(zhuǎn)賬給B供應(yīng)商，A供應(yīng)商可以請求B供應(yīng)商返還B.施工現(xiàn)場排放施工噪聲超標(biāo)的，居民可追究建設(shè)單位的侵權(quán)責(zé)任C.施工企業(yè)在道路施工時(shí)設(shè)置警示標(biāo)志警示行人，屬于無因管理之債D.建筑物倒塌造成損毀的，由施工單位和設(shè)計(jì)單位負(fù)連帶責(zé)任【答案】：B42、（2018年真題）關(guān)于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同必須采用書面形式B.口頭形式屬于合同的其他形式C.未依法采取書面形式訂立的合同無效D.合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式43、在城市市區(qū)內(nèi)，可能產(chǎn)生噪聲污染的工程項(xiàng)目，施工單位應(yīng)當(dāng)在工程開工前（）天，向生態(tài)環(huán)境主管部門申報(bào)。A.3B.7C.15D.28【答案】：C44、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地（）級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。A.省B.市C.縣D.鄉(xiāng)【答案】：C45、.根據(jù)《合同法》第78條規(guī)定，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，則（）A.由當(dāng)事人訴請人民法院裁決B.由當(dāng)事人申請仲裁委員會裁決C.推定為未變更D.視為已變更【答案】：C46、場景（四）4有完整的技術(shù)檔案8.有完整的施工管理資料C.設(shè)計(jì)單位簽署的質(zhì)量合格文件【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：CD.監(jiān)理單位簽署的工程質(zhì)量保修書【答案】：D47、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑物拆除產(chǎn)生的廢棄物的再利用和回收率力爭大于（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】：C48、下列關(guān)于缺陷責(zé)任期的說法，正確的是（）。A.缺陷責(zé)任期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)B.缺陷責(zé)任期一般為1年，最長不超過2年，由發(fā)承包雙方在合同中約定C.由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，在承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告90天后，工程自動進(jìn)入缺陷責(zé)任期D.由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，缺陷責(zé)任期從實(shí)際通過竣工驗(yàn)收之日起計(jì)【答案】：B49、（2021年真題第2批）根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，不良信用信息公開期限一般為（）。A.3個(gè)月至1年B.1年至3年C.6個(gè)月至3年D.3年至5年50、關(guān)于建設(shè)工程合同變更，說法正確的是（）。A.一方當(dāng)事人可以根據(jù)交易習(xí)慣直接變更雙方已達(dá)成的合同約定B.雙方當(dāng)事人協(xié)商變更后的內(nèi)容取代原合同的內(nèi)容C.雙方當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，先提出變更的一方有權(quán)要求對方按其要求履行D.合同訂立時(shí)的市場環(huán)境發(fā)生變化后，一方當(dāng)事人可以直接變更原合同約定【答案】：B51、甲單位與采購員乙因矛盾解除代理關(guān)系，但有兩份蓋有甲公章的空白授權(quán)書未收回。乙為泄憤，持授權(quán)書向供應(yīng)商丙、丁高價(jià)采購材料。丙丁均及時(shí)發(fā)貨至施工現(xiàn)場。經(jīng)查，丙不知乙離職，而丁知道乙離職。關(guān)于本案，說法正確的是（）。人.甲有權(quán)拒絕向丙、丁承擔(dān)責(zé)任B.由于甲單位存在過失，兩份合同均屬于表見代理C.由于乙行為違法，兩份合同均屬于無效合同D.甲對丙應(yīng)承擔(dān)付款義務(wù)【答案】：D52、（2020年真題）仲裁委員會就某施工合同糾紛案件進(jìn)行仲裁，首席仲裁員甲認(rèn)為應(yīng)當(dāng)裁定合同無效，仲裁員乙和丙認(rèn)為應(yīng)當(dāng)裁定合同有效。則仲裁庭應(yīng)當(dāng)（）。A.按甲的意見作出裁決B.按乙和丙的意見作出裁決C.請示仲裁委員會主任，并按其意見作出裁決口.重新組成仲裁庭，經(jīng)評議后作出裁決53、按照《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于施工許可證適用范圍的說法，正確的是（）。A.依法通過競爭性談判或單一來源方式確定供應(yīng)商的政府采購工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不申辦施工許可證B.工程所在地政府確定的限額以下的小型工程，可以不申辦施工許可證C.按國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限和程序批準(zhǔn)開工報(bào)告的建設(shè)工程，不重復(fù)辦理施工許可證D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程和軍用房屋工程的施工許可辦法另行規(guī)定【答案】：C54、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修書，說法正確的是（）。A.施工單位應(yīng)當(dāng)在竣工驗(yàn)收合格后向建設(shè)單位提出質(zhì)量保修書B.質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確工程保修范圍、保修期限和保修責(zé)任C.質(zhì)量保修書規(guī)定的保修期限與法定期限不一致，按照法定期限保修D(zhuǎn).房屋建筑的地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程，其保修期限為50年【答案】：B55、擔(dān)保方式中，必須由第三人為一方當(dāng)事人提供擔(dān)保的是（ ）。A.保證B.抵押C.留置D.定金【答案】：A56、撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)行使，但自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。A.2年B.3年C.5年D.10年【答案】：C57、關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算說法正確的是（）A.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行工程款結(jié)算B.建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的，發(fā)包人可以在結(jié)算中大幅度減少結(jié)算金額C.建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，維修費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)D.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補(bǔ)償承包人【答案】：D58、某建設(shè)單位將其工程施工項(xiàng)目發(fā)包給某施工單位承建，某施工單位設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部，任命張某為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。則該項(xiàng)目部的施工員李某的工傷社會保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)由誰繳納（）A.某建設(shè)單位B.某施工單位C.張某D.李某【答案】：B59、關(guān)于表見代理須滿足的條件，下列不包括的是（）。A.須行為人告知被代理人B.須存在足以使相對人相信行為人具有代理權(quán)的事實(shí)或理由C.須本人存在過失【答案】：【答案】：B口.須相對人為善意【答案】：A60、關(guān)于注冊建造師執(zhí)業(yè)管理的說法，正確的是（）。A.施工中形成的施工管理文件，應(yīng)當(dāng)由注冊建造師簽字或蓋執(zhí)業(yè)印章B.施工單位簽署質(zhì)量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋章C.所有工程施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)注冊建造師擔(dān)任D.大型工程項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人可以由一級或二級注冊建造師擔(dān)任【答案】：B61、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格即從事相關(guān)工作的，應(yīng)責(zé)令限期改正，逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是（）。A.安全員B.資料員。.材料員D.標(biāo)準(zhǔn)員【答案】：A62、（2016年真題）根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，組織建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的主體是（）。A.施工企業(yè)B.建設(shè)單位C.建設(shè)行政主管部門D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)63、在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，屬于（）。A.工程重大安全事故罪B.重大責(zé)任事故罪C.重大勞動安全事故罪D.串通投標(biāo)罪【答案】：B64、某建設(shè)單位欲新建一座大型綜合市場，于2016年3月20日領(lǐng)到工程施工許可證。開工后因故于2016年10月15日中止施工。根據(jù)建筑法的規(guī)定，該建設(shè)單位向施工許可證發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告的最遲期限應(yīng)該是2016年（ ）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】：C65、下列評標(biāo)委員會成員的組成中，合法的是（）。A.成員人數(shù)5人，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家3人B.成員人數(shù)7人，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家5人C.成員人數(shù)8人，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家6人D.成員人數(shù)11人，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家7人【答案】：B66、根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，訴訟財(cái)產(chǎn)保全的措施不包括（）。A.查封B.扣押C.凍結(jié)【答案】：【答案】：CD.先予執(zhí)行【答案】：D67、根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病，需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，停工留薪期一般不超過（）個(gè)月。A.12B.10C.8D.6【答案】：A68、下列事項(xiàng)中，屬于專利權(quán)保護(hù)對象的是（）。A.施工企業(yè)的名稱或標(biāo)志B.施工企業(yè)編制的投標(biāo)文件C.施工企業(yè)編制的施工方案D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)【答案】：D69、關(guān)于人民法院管轄權(quán)的說法，正確的是（）。A.原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄8.有管轄權(quán)的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權(quán)的，移送上級人民法院直接管轄C.兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴D.人民法院之間因管轄權(quán)發(fā)生爭議，報(bào)請共同上級人民法院直接管轄70、()是指財(cái)產(chǎn)實(shí)際掌握、控制的權(quán)能。A.處分權(quán)B.占有權(quán)C.使用權(quán)D.收益權(quán)【答案】：B71、關(guān)于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是()。A.注冊建造師無正當(dāng)理由拒絕或者未及時(shí)簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案B.注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的，視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案C.注冊建造師透露建設(shè)單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案D.注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案【答案】：A72、關(guān)于刑事責(zé)任的說法，錯誤的是()。4拘役是刑罰主刑的一種B.罰款是刑罰附加刑的一種C.刑罰的附加刑既可以合并適用，也可以獨(dú)立適用D.死刑緩期兩年執(zhí)行是死刑的一種【答案】：B73、招標(biāo)人下列行為中，屬于以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的是()A.拒收未通過資格預(yù)審的投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件好B.設(shè)定與合同履行有關(guān)的資格條件C.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目以特定行業(yè)的業(yè)績、獎項(xiàng)作為加分條件D.對不同的投標(biāo)人采取相同的資格審查標(biāo)準(zhǔn)【答案】：C74、關(guān)于貨運(yùn)合同特征的說法，正確的是()。A.貨運(yùn)合同是雙務(wù)合同B.貨運(yùn)合同是實(shí)殘合同C.貨運(yùn)合同是無償合同D.貨運(yùn)合同的標(biāo)的是貨物【答案】：A75、建筑材料公司聘請王某任推銷員，雙方簽訂勞動合同，合同中約定王某若完成承包標(biāo)準(zhǔn)，每月基本工資1千元，超額部分按40％提成，若完不成任務(wù)，可由公司扣減工資。在試用期內(nèi)，王某沒有完成承包標(biāo)準(zhǔn)，下列選項(xiàng)表述正確的是()。A.建筑材料公司不得扣減王某的工資B.由于在試用期內(nèi)，所以建筑材料公司的做法是符合《勞動合同法》的C.試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的80%，且不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)D.試用期內(nèi)的工資不得低于本單位相同崗位的最低檔工資【答案】：C76、某工地施工揚(yáng)塵嚴(yán)重，市環(huán)保局接到群眾舉報(bào)并進(jìn)行查實(shí)后，依法判其做出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業(yè)認(rèn)為處罰過高，可以向()申請行政復(fù)議。A.市環(huán)保局B.省建設(shè)廳C.市人民政府D.省人民政府【答案】：C77、關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由出租人承擔(dān)B.融資租賃合同中沒有約定，租賃物品所有權(quán)歸承租人C.出賣人未在約定的交付期間或者合理期間內(nèi)交付租賃物，承租人拒絕受領(lǐng)租賃物，人民法院應(yīng)予支持D.承租人應(yīng)當(dāng)履行承租人占有租賃物期間的維修義務(wù)【答案】：D78、工程監(jiān)理單位與所監(jiān)理工程的（）有權(quán)屬關(guān)系時(shí)，不得承擔(dān)該工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。A.建設(shè)單位B.設(shè)計(jì)單位C.施工單位D.勘察單位【答案】：C79、根據(jù)《民事訴訟法》，關(guān)于證據(jù)的說法，正確的是（）。A.書證只能提交原件B.涉及商業(yè)秘密的證據(jù)需要在法庭出示的，應(yīng)當(dāng)在公開開庭時(shí)出示C.經(jīng)過公證證明的文書，人民法院可以作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)D.證據(jù)應(yīng)當(dāng)在法庭上出示，并由當(dāng)事人互相質(zhì)證【答案】：D80、（2019年真題）某建設(shè)單位與某施工企業(yè)簽訂了施工合同，約定開工日期為2018年5月10日并于5月15日與保險(xiǎn)公司簽訂了建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)合同。同年7月20日施工企業(yè)將建筑材料運(yùn)至工地。實(shí)際開工日期為同年月10日。該建筑工程一切險(xiǎn)責(zé)任的起始日期為（）。2018年5月10日2018年5月15日2018年7月20日2018年8月10日【答案】：C81、甲公司連續(xù)與乙公司簽訂了三份鋼筋買賣合同，并按照合同的約定分別向乙公司的三個(gè)子公司發(fā)送了貨物，但乙公司及其三個(gè)子公司一直未支付貨款。關(guān)于本案支付貨款主體的說法，正確的是（）A.甲公司只能要求乙公司的三個(gè)子公司付款，無權(quán)要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，無權(quán)要求乙公司的三個(gè)子公司付款C.甲公司有權(quán)要求乙公司及其三個(gè)子公司對所欠貨款承擔(dān)連帶責(zé)任D.甲公司有權(quán)要求乙公司付款，并要求其三個(gè)子公司承擔(dān)補(bǔ)充付款責(zé)任【答案】：B82、李某明知行為人張某的代理權(quán)已終止還與張某實(shí)施民事行為給孫某造成損害的，由（）。A.行為人張某承擔(dān)責(zé)任B.李某承擔(dān)責(zé)任C.孫某自行承擔(dān)責(zé)任D.李某和行為人張某負(fù)連帶責(zé)任【答案】：D83、甲公司將施工機(jī)械出租給乙公司，乙公司在甲公司不知情的情況下將該施工機(jī)械賣給不知情的丙公司，關(guān)于乙、丙公司之間施工機(jī)械買賣合同效力的說法，正確的是（）。人.有效8.可撤銷C.無效D.效力待定【答案】：D84、關(guān)于施工許可的說法，正確的是（）。A.省級人民政府建設(shè)主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應(yīng)當(dāng)報(bào)國務(wù)院建設(shè)主管B.農(nóng)民自建低層住宅的，應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證C.限額以下小型工程應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證D.施工分包合同簽訂后，申請領(lǐng)取施工許可證【答案】：A85、《刑法》（《刑法修正案（六）》）規(guī)定，安全生產(chǎn)設(shè)施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的構(gòu)成（）。A.工程重大安全事故罪B.串通投標(biāo)罪C.重大勞動安全事故罪D.重大責(zé)任事故罪【答案】：C86、（2017年真題）關(guān)于建設(shè)工程合同承包人工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）。A.承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)8.承包人的優(yōu)先受償權(quán)可以對抗已經(jīng)交付購買商品房大部分款項(xiàng)的消費(fèi)者C.優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失D.承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為1年【答案】：A87、【2017年真題】某建設(shè)單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設(shè)單位與保險(xiǎn)公司簽訂了建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運(yùn)至工地。后因設(shè)備原因，工程實(shí)際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任的生效日期為（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】：B88、下列使用注冊商標(biāo)的情形中，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政責(zé)任的是（ ）。A.自行改變注冊商標(biāo)的B.改變注冊商標(biāo)的注冊人名稱、地址或者其他注冊事項(xiàng)的C.轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的D.連續(xù)2年停止使用注冊商標(biāo)的【答案】：A89、對依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的建設(shè)工程，未經(jīng)消防驗(yàn)收或者消防驗(yàn)收不合格，擅自投入使用的，下列處罰不符合《消防法》規(guī)定的是（ ）。A.責(zé)令停止施工B.責(zé)令停止使用C.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)D.處三萬元以下罰款【答案】：D90、關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人不得授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人B.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人必須重新招標(biāo)C.確定中標(biāo)人選，招標(biāo)人可以就投標(biāo)價(jià)格與投標(biāo)人進(jìn)行談判口.國有資金占控股地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人【答案】：D91、關(guān)于貨運(yùn)中的多式聯(lián)運(yùn)的說法，正確的是（）。A.多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人對全程運(yùn)輸承擔(dān)義務(wù)B.指兩個(gè)以上承運(yùn)人以同一運(yùn)輸方式聯(lián)運(yùn)C.多式聯(lián)運(yùn)單據(jù)不可以轉(zhuǎn)讓D.區(qū)段承運(yùn)人與訂立合同的承運(yùn)人對區(qū)段運(yùn)輸負(fù)連帶責(zé)任【答案】：A92、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的說法，正確的是（）。A.知識產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利B.知識產(chǎn)權(quán)僅具有財(cái)產(chǎn)性這一單一屬性C.知識產(chǎn)權(quán)具有專有性、地域性和永久性特點(diǎn)D.構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)的主體是發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)以及科技成果【答案】：A93、關(guān)于評標(biāo)規(guī)則的說法，正確的是（）。A.評標(biāo)委員會成員的名單可在開標(biāo)前公布B.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)結(jié)果確定前公布C.評標(biāo)委員會確定的中標(biāo)候選人至少為3個(gè)，并確定排序D.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和負(fù)責(zé)人簽字的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)【答案】：D94、（2018年真題）關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同的說法，正確的是（）。A.保險(xiǎn)合同不可以轉(zhuǎn)讓B.保險(xiǎn)人不得以訴訟方式要求投保人支付保費(fèi)C.保險(xiǎn)合同中的危險(xiǎn)具有損失發(fā)生的不確定性D.被保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)與投保人一致【答案】：C95、根據(jù)《文物保護(hù)法》，屬于受國家保護(hù)的文物的是（）。A.具有歷史價(jià)值的壁畫B.與歷史事件有關(guān)的史跡C.古脊椎動物化石D.古人類化石【答案】：A96、（2017年真題）關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格評審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格評審申請文件后組成B.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格評審公告，招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)C.聯(lián)合體某成員在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，其投標(biāo)有效D.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定其資質(zhì)等級【答案】：B97、下列法律責(zé)任中，屬于刑事責(zé)任的是（）。A.罰款B.沒收財(cái)產(chǎn)C.沒收違法所得D.拘留【答案】：B98、某地方建設(shè)行政管理部門于2012年5月10日針對某建筑公司惡意拖欠勞務(wù)費(fèi)用下發(fā)了給予其一年內(nèi)禁止在本區(qū)域內(nèi)參加投標(biāo)的處罰決定，建筑公司于2012年5月15日收到該處罰通知，建筑公司對此不服的話最遲應(yīng)于（）前提起行政復(fù)議。2012年6月10日2012年6月15日2012年7月10日2012年7月15日【答案】：D99、以下制裁方式中，行政處罰和行政處分都包括的是（）。A.警告B.罰款C.沒收非法所得D.記過【答案】：A100、某施工項(xiàng)目招標(biāo)文件開始出售的時(shí)間為4月20日，停止出售的時(shí)間為4月30日，招標(biāo)文件規(guī)定提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間為5月25日，評標(biāo)結(jié)束的時(shí)間為5月30日，則投標(biāo)有效期開始的時(shí)間為（）。A.4月20日B.4月30日C.5月25日D.5月30日【答案】：C101、關(guān)于投標(biāo)保證金說法正確的是（）。A.投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%B.投標(biāo)保證金有效期可以短于投標(biāo)有效期C.招標(biāo)人分兩階段招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在第一階段要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金D.投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金【答案】：D102、關(guān)于人民法院確定舉證期限的，下列說法正確的是（）。A.第一審普通程序案件不得少于十日B.當(dāng)事人提供新的證據(jù)的第二審案件不得少于十日C.小額訴訟案件的舉證期限一般不得超過5日D.適用簡易程序?qū)徖淼陌讣坏贸^7日【答案】：B103、下列法律責(zé)任中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是（）。A.警告B.吊銷許可證C.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)D.停止侵害【答案】：D104、關(guān)于安全生產(chǎn)事故調(diào)查的管轄，下列說法中錯誤的是（）。A.特別重大事故由國務(wù)院或者授權(quán)有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查B.省級人民政府可以委托有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查C.對于一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查D.事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在一個(gè)行政區(qū)域的，由事故發(fā)生地人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查【答案】：C105、某建筑工程，業(yè)主投保了建筑工程一切險(xiǎn)。工程竣工移交后，在合同約定保險(xiǎn)期限內(nèi)發(fā)生地震，造成部分建筑物損壞，業(yè)主向保險(xiǎn)公司提出索賠。則應(yīng)由（）。A.保險(xiǎn)公司承擔(dān)全部損失B.保險(xiǎn)公司承擔(dān)除外責(zé)任以外的全部損失C.業(yè)主自行承擔(dān)全部損失D.業(yè)主和保險(xiǎn)公司協(xié)商分擔(dān)損失【答案】：C106、（2017年真題）關(guān)于評標(biāo)結(jié)果異議的說法，正確的是（）。A.只有投標(biāo)人有權(quán)利對項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果提出異議B.對評標(biāo)結(jié)果有異議，應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出C.招標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果的異議作出答復(fù)前，招標(biāo)投標(biāo)活動繼續(xù)進(jìn)行D.對評標(biāo)結(jié)果異議不是對評標(biāo)結(jié)果投訴必然的前置條件【答案】：B107、（2021年第1批真題）下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的是（）。A.直接指定分包人分包專業(yè)工程造成建筑工程質(zhì)量缺陷的B.拖欠工程款影響工期的。.未申領(lǐng)施工許可證導(dǎo)致無法開工的D設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致費(fèi)用增加的【答案】：A108、關(guān)于施工企業(yè)法人與項(xiàng)目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是（ ）。A.施工企業(yè)自成立時(shí)起取得法人資格8.項(xiàng)目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)。.項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)口.項(xiàng)目經(jīng)理不按時(shí)支付材料款的行為后果由施工企業(yè)法人承擔(dān)【答案】：D109、關(guān)于建筑企業(yè)資質(zhì)證書變更的說法，正確的是（）A.建筑企業(yè)資質(zhì)證書遺失補(bǔ)辦的，由申請人告知資質(zhì)許可機(jī)關(guān)，由資質(zhì)許可機(jī)關(guān)在官網(wǎng)發(fā)布信息B.企業(yè)在建筑企業(yè)資質(zhì)證書有效期內(nèi)注冊資本發(fā)生變更的，不必辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)C.國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的變更，企業(yè)應(yīng)當(dāng)直接向國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出變更申請D.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項(xiàng)時(shí)，可以直接承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)【答案】：A110、某建設(shè)單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設(shè)單位與保險(xiǎn)公司簽訂了建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運(yùn)至工地。后因設(shè)備原因，工程實(shí)際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任的生效日期為（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】：B111、下列權(quán)利中，（）是所有人的最基本的權(quán)利，是所有權(quán)內(nèi)容的核心。A.處分權(quán)B.占有權(quán)C.收益權(quán)D.使用權(quán)【答案】：A112、關(guān)于中標(biāo)后訂立建設(shè)工程施工合同的說法，正確的是（ ）。A.合同的主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的內(nèi)容一致B.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書收到之日起30日內(nèi)訂立書面合同C.對備案的中標(biāo)合同不得進(jìn)行協(xié)商變更D.人工、材料價(jià)格行情發(fā)生變化，雙方應(yīng)當(dāng)就合同價(jià)款訂立新的協(xié)議【答案】：A113、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，（），負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報(bào)告之日起30天內(nèi)做出批復(fù)。A.重大事故B.特別重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】：B114、（2015年真題）某工程竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢查質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計(jì)缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）。4承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由發(fā)包人先行承擔(dān)B.設(shè)計(jì)人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)方先行承擔(dān)。.承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由承包人先行承擔(dān)D.由設(shè)計(jì)缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負(fù)責(zé)返修【答案】：A115、關(guān)于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是（）。A.個(gè)人可以承攬分包工程業(yè)務(wù)B.建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程承包人C.建設(shè)單位推薦的分包單位，承包單位無權(quán)拒絕口.承包人并未對該工程的施工活動進(jìn)行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包【答案】：D116、（2017年真題）甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護(hù)自己的利益，又能獲得支持的是（）。A.請求甲雙倍返還定金8萬元B.請求甲支付違約金6萬元，同時(shí)請求甲返還支付的定金4萬元C.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時(shí)請求甲支付違約金6萬元D.請求甲支付違約金6萬元【答案】：B117、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是（）。A.以他人名義投標(biāo)B.將承包的工程違法分包C.未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)D.未按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重【答案】：C118、關(guān)于擔(dān)保合同的說法，正確的是（）。A.保證合同的雙方當(dāng)事人是保證人與債權(quán)人B.第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔(dān)保時(shí)，不得要求債務(wù)人提供反擔(dān)保C.主合同的效力不影響擔(dān)保合同的效力D.擔(dān)保合同被確認(rèn)無效后，擔(dān)保人不承擔(dān)民事責(zé)任【答案】：A119、（2021年第2批真題）用人單位自用工日超過1個(gè)月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)該向勞動者每月支付（）倍的工資。A.2C.3D.5【答案】：A120、根據(jù)《物權(quán)法》，下列土地中可以合法設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)的是（）A.國有土地B.集體土地C.未利用土地D.非耕地【答案】：A121、關(guān)于建設(shè)工程領(lǐng)域保證金的說法，正確的是（）。A.省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門有權(quán)新設(shè)保證金項(xiàng)目B.未按規(guī)定返還保證金，保證金收取方無需向建筑業(yè)企業(yè)支付逾期返還違約金C.保證金只能以現(xiàn)金方式提交D.工程項(xiàng)目竣工前，已經(jīng)提交履約保證金的，建設(shè)單位不得同時(shí)預(yù)留工程質(zhì)量保證金【答案】：D122、2009年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在（）之后恢復(fù)施工，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。2009年1月1日2009年6月1日2009年12月1日2010年6月1日【答案】：D123、關(guān)于用能單位節(jié)能管理要求的說法，正確的是（）。A.用能單位應(yīng)當(dāng)建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制B.用能單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)能源計(jì)量管理，對各類能源消費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)量和統(tǒng)計(jì)C.用能單位應(yīng)當(dāng)不定期開展節(jié)能教育和崗前節(jié)能培訓(xùn)D.鼓勵用能單位對能源消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制【答案】：A124、某建設(shè)工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認(rèn)為應(yīng)裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認(rèn)為應(yīng)裁決合同繼續(xù)履行，則仲裁庭應(yīng)（）作出裁決。A.重新組成仲裁庭經(jīng)評議后B.請示仲裁委員會主任并按其意見C.按乙和丙的意見D.按甲的意見【答案】：C125、國家有關(guān)消防法規(guī)和建設(shè)工程安全生產(chǎn)法規(guī)，施工單位應(yīng)當(dāng)建立施工現(xiàn)場消防組織，并且至少每（）組織一次演練。一季度B.半年C.一年D.兩年【答案】：B126、王某應(yīng)聘到某施工單位，雙方于9月15日簽訂為期3年的勞動合同，其中約定試用期3個(gè)月，次日合同開始履行。12月18日，王某擬解除勞動合同，則（）。A.必須取得用人單位同意口頭通知用人單位即可C.應(yīng)提前30日以書面形式通知用人單位D.應(yīng)報(bào)請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位【答案】：C127、根據(jù)《行政訴訟法》人民法院不受理行政訴訟的情形是（ ）。A.對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照的行政處罰不滿B.申請行政許可，行政機(jī)關(guān)拒絕或者在法定期限內(nèi)不予答復(fù)C.駁回當(dāng)事人對行政行為提起申訴的重復(fù)處理行為D.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)濫用行政權(quán)力排除或者限制競爭的【答案】：C128、下列關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限正確的有（）。A.外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限是20年，自核準(zhǔn)日起算8.商標(biāo)的保護(hù)期限是10年，自申請人起算，到期后不允許續(xù)展C.著作權(quán)中作者的署名權(quán)、修改權(quán)永遠(yuǎn)保護(hù)口.申請發(fā)明專利要求具備新穎性、富有美感、創(chuàng)造性和實(shí)用性【答案】：C129、某市政工程施工過程中，施工單位進(jìn)行道路挖掘未進(jìn)行圍擋防護(hù)，導(dǎo)致夜間一行人張某失足墜落溝槽內(nèi)摔傷，為此，施工單位對張某須承擔(dān)的是（）。A.刑事責(zé)任B.違約責(zé)任C.侵權(quán)責(zé)任D.行政責(zé)任【答案】：C130、甲施工企業(yè)與乙簽訂了機(jī)動車買賣合同，該車輛所有權(quán)自（）時(shí)發(fā)生移轉(zhuǎn)。A.交付B.合同成立C.合同生效D.車輛完成登記【答案】：A131、下列行政強(qiáng)制中，屬于行政強(qiáng)制措施的是（）。A.查封場所B.加處罰款C.排除妨礙D.劃撥存款【答案】：A132、承包人以提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，則以（）作為竣工日期。A.竣工驗(yàn)收之日B.承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告之日C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日D.通過竣工驗(yàn)收之日【答案】：B133、根據(jù)《環(huán)境影響評價(jià)法》的規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目可能造成重大環(huán)境影響的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（），對產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行全面評價(jià)。A.編制環(huán)境影響報(bào)告書B.編制環(huán)境影響報(bào)告表C.編制環(huán)境影響登記表D.填報(bào)環(huán)境影響登記表【答案】：A134、（2018年真題）根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（）。A.對于限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服的B.國防、外交等國家行為C.行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令D.行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)人員的獎懲、任免等決定【答案】：A135、（2021年真題第1批）關(guān)于工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)的說法，正確的是（ ）。A.檢測人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上檢測機(jī)構(gòu)B.檢測報(bào)告必須由檢測機(jī)構(gòu)法定代表人簽署C.檢測機(jī)構(gòu)可以是不具有獨(dú)立法人資格的非營利性中介機(jī)構(gòu)D.檢測數(shù)據(jù)和檢測報(bào)告僅供施工企業(yè)參考【答案】：A136、勞動合同補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止前（）個(gè)月的平均工資。A.3B.6C.10D.12【答案】：D137、保證合同的當(dāng)事人是（）。A.保證人和債務(wù)人B.保證人和債權(quán)人C.債權(quán)人和債務(wù)人D.保證人和公證人【答案】：B138、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收后（）內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資料。A.15日內(nèi)B.30日內(nèi)3個(gè)月內(nèi)6個(gè)月內(nèi)【答案】：D139、如果貨運(yùn)合同當(dāng)事人沒有明確約定，貨物在運(yùn)輸過程中因不可抗力滅失，關(guān)于運(yùn)費(fèi)支付的說法，正確的是（）。A.運(yùn)費(fèi)由收貨人承擔(dān)B.已收取運(yùn)費(fèi)的，托運(yùn)人無權(quán)要求返還C.運(yùn)費(fèi)由承運(yùn)人和托運(yùn)人共同承擔(dān)D.未收取運(yùn)費(fèi)的，承運(yùn)人不得要求支付運(yùn)費(fèi)【答案】：D140、某施工企業(yè)與預(yù)制構(gòu)件廠簽訂了預(yù)制構(gòu)件加工合同，構(gòu)件加工過程中施工企業(yè)要求變更構(gòu)件設(shè)計(jì)，對方同意變更。但加工構(gòu)件超過60%時(shí)，該施工企業(yè)提出解除合同。關(guān)于該施工企業(yè)權(quán)利的說法，正確的是（）。A.可隨時(shí)解除合同8.享有留置權(quán)C.不得單方變更設(shè)計(jì)口.可請求法院撤銷合同【答案】：A141、關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。A.上訴期為10日B.上訴時(shí)應(yīng)當(dāng)遞交上訴書C.上訴狀應(yīng)當(dāng)向第二審人民法院提出D.當(dāng)事人向原審人民法院上訴的，原審法院應(yīng)當(dāng)受理【答案】：B142、物權(quán)中最重要也最完全的一種權(quán)利是所有權(quán)，所有權(quán)內(nèi)容的核心是（）。A.占有權(quán)B.使用權(quán)C.收益權(quán)D.處分權(quán)【答案】：D143、（2021年真題第1批）根據(jù)《民法典》，關(guān)于合同法定解除的說法，正確的是（）A.在履行期限屆滿前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)，即可解除合同B.發(fā)生不可抗力，即可解除合同C.當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，即可解除合同D.以持續(xù)履行的債務(wù)為內(nèi)容的不定期合同，當(dāng)事人無權(quán)隨時(shí)解除合同【答案】：A144、根據(jù)《民法典》，當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對方的正確處理方式是（）。A.只能選擇適用違約金條款B.只能選擇適用定金條款C.同時(shí)適用違約金和定金條款D.可以選擇適用違約金或者定金條款【答案】：D145、下列變更中，屬于應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致情形的是（ ）。A.采購數(shù)量變更B.公司名稱變更C.合同簽約人員變更口.公司法定代表人變更【答案】：A146、根據(jù)《消防法》，除人員密集的大型場所和特殊工程以外的一般建設(shè)工程消防驗(yàn)收（）。A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向建設(shè)主管部門申請消防驗(yàn)收B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)先行備案后，方可進(jìn)行消防驗(yàn)收C.建設(shè)單位在驗(yàn)收后應(yīng)當(dāng)報(bào)建設(shè)主管部門備案口.可以不經(jīng)過消防驗(yàn)收，由建設(shè)主管部門進(jìn)行抽查【答案】：C147、根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋，當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由（）管轄。A.仲裁機(jī)構(gòu)所在地中級人民法院B.仲裁機(jī)構(gòu)所在地高級人民法院C.被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)所在地中級人民法院D.被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)所在地高級人民法院【答案】：C148、關(guān)于有效投標(biāo)價(jià)格的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本B.投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)C.投標(biāo)報(bào)價(jià)高于其他投標(biāo)人報(bào)價(jià)D.投標(biāo)人提供備選價(jià)格【答案】：C149、根據(jù)我國《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位在申請領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供（）。A.建設(shè)工程進(jìn)度及投資計(jì)劃B.建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料C.建設(shè)工程有關(guān)質(zhì)量保證措施的資料D.建設(shè)工程安全生產(chǎn)人員的有關(guān)資料【答案】：B150、作為消防安全重點(diǎn)單位的某施工單位，建立了消防安全自我評估機(jī)制，定期對本單位進(jìn)行一次消防安全檢查評估，每次檢查的時(shí)間間隔為（）。A.1個(gè)月B.3個(gè)月C.6個(gè)月D.12個(gè)月【答案】：B151、關(guān)于和解的說法，正確的是（）。A.和解只能發(fā)生在訴訟前B.當(dāng)事人申請仲裁后，不可以自行和解C.和解達(dá)成協(xié)議，必須以書面形式作出D.和解達(dá)成的協(xié)議具有合同效力【答案】：D152、在代理關(guān)系中，下列不屬于代理當(dāng)事人的是（）。A.被代理人B.擔(dān)保人C.代理人D.代理關(guān)系涉及的第三人【答案】：B153、某企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后不再符合相應(yīng)的資質(zhì)條件，經(jīng)整改逾期仍未達(dá)標(biāo)，其資質(zhì)證書將被（）A.撤銷B.撤回C.注銷D.吊銷【答案】：B154、專利權(quán)的客體包括()。A.發(fā)明、實(shí)用新型、科學(xué)發(fā)現(xiàn)B.發(fā)明、外觀設(shè)計(jì)、科學(xué)發(fā)現(xiàn)C.發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)D.作品、實(shí)用新型、科學(xué)發(fā)現(xiàn)【答案】：C155、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，組織建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的主體是()。A.施工企業(yè)B.建設(shè)單位C.建設(shè)行政主管部門D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】：B156、《綠色施工導(dǎo)則》對提高用水效率進(jìn)行了規(guī)定，下列不屬該規(guī)定的是()A.施工中采用先進(jìn)的節(jié)水施工工藝B.應(yīng)制定有效的水質(zhì)檢測與衛(wèi)生保障措施C.現(xiàn)場機(jī)具、設(shè)備、車輛沖洗用水必須設(shè)立循環(huán)用水裝置D.對混凝土攪拌站點(diǎn)等用水集中的區(qū)域和工藝點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)計(jì)量考核【答案】：B157、代理人超越代理權(quán)所為的民事行為，其后果是()A.代理人告知被代理人后，被代理人即承擔(dān)民事責(zé)任B.經(jīng)被代理人追認(rèn)后，被代理人才承擔(dān)民事責(zé)任C.代理人與被代理人負(fù)連帶責(zé)任D.先由代理人承擔(dān)責(zé)任，再由被代理人承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任【答案】：B158、關(guān)于企業(yè)申請資質(zhì)條件中凈資產(chǎn)的說法中，正確的是（）。A.是指企業(yè)擁有的資產(chǎn)B.是指企業(yè)的注冊資本金C.應(yīng)當(dāng)以企業(yè)申請資質(zhì)前3年度財(cái)務(wù)報(bào)表中凈資產(chǎn)的平均額為準(zhǔn)D.即所有者權(quán)益【答案】：D159、當(dāng)事人可以請求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)變更或撤銷合同的情形是（）。A.代理人超越代理權(quán)訂立的合同B.因重大誤解而訂立的合同C.造成對方人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失可以免責(zé)的合同D.以合法形式掩蓋非法目的的合同【答案】：B160、關(guān)于建設(shè)工程合同變更說法正確的是（）。A.一方當(dāng)事人可以根據(jù)交易習(xí)慣直接變更雙方已達(dá)成的合同約定B.雙方當(dāng)事人協(xié)商變更后的內(nèi)容取代原合同的內(nèi)容C.雙方當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，先提出變更的一方有權(quán)要求對方按其要求履行D.合同訂立時(shí)的市場環(huán)境發(fā)生變化后，一方當(dāng)事人可以直接變更原合同約定【答案】：B161、（2016年真題）如果貨運(yùn)合同當(dāng)事人沒有明確約定，貨物在運(yùn)輸過程中因不可抗力滅失，關(guān)于運(yùn)費(fèi)支付的說法，正確的是（）。A.未收取運(yùn)費(fèi)的，承運(yùn)人不得要求支付運(yùn)費(fèi)B.運(yùn)費(fèi)由運(yùn)貨人承擔(dān)C.已收取運(yùn)費(fèi)的，托運(yùn)人無權(quán)要求返還D.運(yùn)費(fèi)由承運(yùn)人和托運(yùn)人共同承擔(dān)【答案】：A162、注冊建造師李某未按工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，李某受到的處罰是吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，一定期限內(nèi)不注冊，該期限是（）年。A.1B.3C.5D.8【答案】：C163、根據(jù)《文物保護(hù)法》》，受國家保護(hù)的文物是（）A.古建筑B.近代史跡C.反映歷史上各民族社會制度的代表性實(shí)物口.歷史上工藝美術(shù)品【答案】：C164、關(guān)于招標(biāo)方式的說法，錯誤的是（）。A.招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)B.根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，如果采用邀請招標(biāo)，需要經(jīng)過批準(zhǔn)C.邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)D.招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式的應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書【答案】：B165、關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是（）。A.擔(dān)保是用益物權(quán)的一種B.擔(dān)保的目的是保障特定債權(quán)實(shí)現(xiàn)C.擔(dān)保合同是主合同D.反擔(dān)保不適用《擔(dān)保法》的規(guī)定【答案】：B166、關(guān)于建筑市場誠信行為及招投標(biāo)違法行為公告修正、變更或撤銷，說法正確的是（）。兒被公告單位的整改經(jīng)審核確有實(shí)效，應(yīng)及時(shí)變更或刪除該不良記錄B.原行政處理決定被依法變更撤銷，公告部門應(yīng)及時(shí)對公告記錄予以變更刪除，并在公告平臺上予以聲明C.行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門依法停止對違法行為記錄的公告口.公告部門收到更正申請后在5個(gè)工作日內(nèi)核對，認(rèn)為公告記錄與行政處理決定相符的，不必告知申請人【答案】：B167、所謂投標(biāo)有效期，是指（）的日期。A.發(fā)售招標(biāo)文件到投標(biāo)截止時(shí)B.發(fā)售招標(biāo)文件到簽發(fā)中標(biāo)通知書之日C.投標(biāo)截止之日到簽發(fā)中標(biāo)通知書之日D.投標(biāo)人投送投標(biāo)文件之日至投標(biāo)保證金失效之日【答案】：C168、在所有權(quán)里面，屬于核心的是（）。A.占有權(quán)B.使用權(quán)C.收益權(quán)D.處分權(quán)【答案】：D169、行政法規(guī)的制定主體是（）。A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務(wù)委員會C.國務(wù)院D.最高人民法院【答案】：C170、（2020年真題）關(guān)于勞動合同試用期的說法，正確的是（ ）。A.初次訂立勞動合同的，可以僅約定試用期，而不約定勞動合同期限B.同一用人單位與同一同勞動者只能約定1次試用期C.試用期不包含在勞動合同期限之內(nèi)D.勞動合同期限不滿1年的，不得約定試用期【答案】：B171、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致該工程停工達(dá)1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項(xiàng)目經(jīng)理甲擔(dān)任其他市政工程的項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（）。A.甲不能同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理B.因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過120天，經(jīng)建設(shè)單位同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理C.因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過120天，經(jīng)施工單位同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理D.因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過120天，經(jīng)建設(shè)主管部門同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理【答案】：B172、（2021年真題第1批）根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，申請人申請注冊的下列情形中，不予注冊的是（）。A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日已滿7年的B.年齡超過60周歲的C.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿3年的D.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求【答案】：D173、由一個(gè)國家現(xiàn)行的各個(gè)部門法構(gòu)成的有機(jī)聯(lián)系的統(tǒng)一整體通常稱為（）。A.法律形式B.法律體系C.法律規(guī)范D.法律部門【答案】：B174、建設(shè)單位將工程肢解發(fā)包的，責(zé)任改正、處以罰款，對全部或部分使用國有資金的項(xiàng)目，可以（）A.取消國有資金撥付B.暫停項(xiàng)目執(zhí)行或資金撥付。.重新審批該項(xiàng)目D.追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任【答案】：B175、根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，我國地域管轄的一般原則是（ ）。A.原告就被告原則B.被告就原告原則。.公平合理原則D.意思自治原則【答案】：A176、某施工單位在混凝土攪拌場處私設(shè)排污口，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水直接排入水溝，經(jīng)水溝進(jìn)入稻田，形成了板結(jié)，使幾十畝水稻受損嚴(yán)重。市環(huán)保局可責(zé)令該施工單位限期改正，限期拆除私自設(shè)置的排污口，并對其處以（）的罰款。A.1萬元B.2萬元以上10萬元以下C.15萬元D.10萬元以上15萬元以下【答案】：B177、關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)法人資格的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)分公司不具有法人資格B.施工企業(yè)法人屬于非營利法人C.施工企業(yè)的法定代表人是法人D.施工企業(yè)的法人資格自成立之日取得【答案】：A178、（2017年真題）2016年9月15日，甲材料供應(yīng)商與丙材料供應(yīng)商訂立書面合同，轉(zhuǎn)讓甲對乙施工企業(yè)的30萬元債權(quán)。同年9月25日，乙接到甲關(guān)于轉(zhuǎn)讓債權(quán)的通知。關(guān)于該債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是（）。A.甲與丙之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權(quán)C.乙拒絕清償30萬元債務(wù)的，丙可以要求甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任D.甲與丙之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為于9月25日對乙生效【答案】：D179、關(guān)于施中發(fā)現(xiàn)文物的說法，正確的是（）。4在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物，文物行政主管部接到報(bào)告后，如無特殊情況，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出處理意見。B.在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于國家所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集體所有C.確因建設(shè)工期緊迫，對古文化遺址、古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級人民政府文物行政主管部門組織發(fā)掘，并同時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。D.進(jìn)行大型基本建設(shè)工程前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織從事考古發(fā)掘的單位在工程范圍內(nèi)有可能埋藏文物的地方進(jìn)行考古調(diào)查、勘探【答案】：A180、關(guān)于人民法院管轄權(quán)的說法，正確的是（）。4有管轄權(quán)的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權(quán)的，移送上級人民法院直接管轄B.對人民法院就級別管轄異議作出的裁定，當(dāng)事人不得上訴C.人民法院之間因管轄權(quán)發(fā)生爭議，報(bào)請共同上級人民法院直接管轄D.兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴【答案】：D181、民事案件當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，足以推翻原生效判決、裁定的，其申請?jiān)賹彽钠谙逓椋ǎ.自判決、裁定生效之日起3個(gè)月B.自判決、裁定生效之日起6個(gè)月C.自發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)之日起3個(gè)月D.自發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)之日起6個(gè)月【答案】：D182、根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，下列關(guān)于抵押權(quán)的表述中錯誤的是()。A.在建工程可以作抵押物B.即使抵押財(cái)產(chǎn)出租早于抵押，該租賃關(guān)系也不得對抗已經(jīng)登記的抵押權(quán)C.建設(shè)用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財(cái)產(chǎn)D.抵押權(quán)人應(yīng)當(dāng)在主債權(quán)訴訟時(shí)效期間行使抵押權(quán)【答案】：B183、民事責(zé)任的承擔(dān)方式中不包括()。A.恢復(fù)原狀B.消除危險(xiǎn)C.賠禮道歉D.沒收財(cái)產(chǎn)【答案】：D184、“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求的前提下，通過科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境負(fù)面影響的施工活動，實(shí)現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)?！薄Ｆ渲小八墓?jié)”是指()。A.節(jié)電、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材B.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材C.節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材D.節(jié)油、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)材【答案】：B185、下列行為中，屬于要約的是（）。A.發(fā)布招標(biāo)公告B.寄送價(jià)目表C.寄送訂貨單D.發(fā)布招股說明書【答案】：C186、某市國稅局為了建造一棟高層辦公大樓而進(jìn)行招標(biāo)，下列所述評標(biāo)委員會人數(shù)符合《招標(biāo)投標(biāo)法》的是（）人。A.3B.4C.6D.7【答案】：D187、（2017年真題）甲施工企業(yè)有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實(shí)際行駛里程8萬公里，市場價(jià)格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價(jià)格賣給了乙施工企業(yè)，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）。A.請求減少價(jià)款至16萬元B.以欺詐為由請求解除合同C.以重大誤解為由請求撤銷合同D.請求甲承擔(dān)締約過失責(zé)任【答案】：A188、關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)活動的投訴與處理，下列說法中，正確的是()。A.投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動違法，可以自知道之日起的15日內(nèi)投訴B.投標(biāo)人對招標(biāo)過程和評標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)依法先向招標(biāo)人提出C.行政監(jiān)管部門收到投訴后應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理D.行政監(jiān)管部門處理投訴，不得責(zé)令暫停招標(biāo)投標(biāo)活動【答案】：B189、(2020年真題)當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任是()。A.繼續(xù)履行、消除危險(xiǎn)或者賠償損失B.繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失C.返還財(cái)產(chǎn)、賠禮道歉或者采取補(bǔ)救措施D.恢復(fù)原狀、賠償損失或者支付違約金【答案】：B190、中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化，招標(biāo)人認(rèn)為可能影響其履約的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)出中標(biāo)通知書前由()按照招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法審查。A.招標(biāo)人B.招標(biāo)人授權(quán)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)C.原評標(biāo)委員會口.重新組成的評標(biāo)委員會【答案】：C191、(2016年真題)下列情形中，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效的是()。A.工程款支付條款訂立時(shí)顯失公平的B.發(fā)包人對投標(biāo)文件有重大誤解訂立的C.依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項(xiàng)目中標(biāo)無效后訂立的口.承包人超越資質(zhì)等級訂立但在竣工前取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書的【答案】：C192、承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔(dān)（）。A.按份責(zé)任B.連帶責(zé)任C.補(bǔ)充責(zé)任D.公平責(zé)任【答案】：B193、甲公司委托乙公司加工制作一批門窗，約定門窗驗(yàn)收合格后付款。下列關(guān)于該承攬合同說法錯誤的是（）。A.如門窗不能通過驗(yàn)收，甲有權(quán)拒付合同款項(xiàng)B.乙以自己的技術(shù)、設(shè)備獨(dú)立完成工作，并有權(quán)要求甲給予必要協(xié)助C.甲有權(quán)監(jiān)督、檢查乙的工作過程D.甲、乙均有權(quán)隨時(shí)解除承攬合同【答案】：D194、關(guān)于法律責(zé)任的說法，正確的有（）。A.法律責(zé)任的認(rèn)定和追究，由國家專門機(jī)關(guān)依法定程序進(jìn)行B.罰金是行政責(zé)任的承擔(dān)方式C.附加刑需要與主刑合并適用D.沒收違法所得是刑事責(zé)任的承擔(dān)方式【答案】：A195、某工程計(jì)劃于2021年5月1日開工，3月1日，發(fā)包人辦理了建筑工程一切險(xiǎn)，保單約定的開工日期是4月10日。同年4月20，施工方為了避免延誤工期，將主要建筑材料運(yùn)送至工地現(xiàn)場，后因場外道路的審批問題，實(shí)際開工日期為5月20日。則建筑工程一切險(xiǎn)的生效日為（）。A.4月10日B.4月20日C.5月1日D.5月20日【答案】：B196、根據(jù)《文物保護(hù)法》，受國家保護(hù)的文物是（）。A.古建筑B.近代史跡C.反映歷史上各民族社會制度的代表性實(shí)物口.歷史上工藝美術(shù)品【答案】：C197、（2016年真題）某建造師因工作調(diào)動與原聘用單位解除了勞動關(guān)系，其注冊證書應(yīng)當(dāng)（）。A.注銷注冊或變更注冊B.被吊銷C.被撤銷D.延續(xù)有效【答案】：A198、（2018年真題）關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是（ ）。A.建設(shè)單位直接指定分包人分包專業(yè)工程的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯責(zé)任B.施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修C.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)予支持D.建設(shè)工程竣工時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是建設(shè)單位的責(zé)任，施工企業(yè)不承擔(dān)返修義務(wù)【答案】：B199、（2017年真題）下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業(yè)申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)具備的是（）。A.建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)B.主要負(fù)責(zé)人經(jīng)有關(guān)部門考核合格C.配備了兼職安全生產(chǎn)管理人員D.為職工辦理了意外傷害保險(xiǎn)【答案】：B200、下列法律責(zé)任中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是（）。A.警告B.吊銷許可證C.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)D.停止侵害【答案】：D201、《民法典》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)取得（）的同意。A.被代理人B.法定代理人C.第三人D.指定代理人【答案】：A202、（2020年12月真題）關(guān)于施工合同解除后法律后果的說法，正確的是（）。A.施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定向承包人支付相應(yīng)的工程價(jià)款，修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)B.施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量仍不合格的承包人請求支付工程價(jià)款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視情況支付工程價(jià)款C.施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包也無需向承包人支付工程價(jià)款D.因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失【答案】：D203、下列關(guān)于外資建筑企業(yè)資質(zhì)審批與管理的表述中，正確的是（ ）。4項(xiàng)目投資中外資少于50%,但因技術(shù)困難而不能由中國建筑企業(yè)獨(dú)立實(shí)施，經(jīng)國務(wù)院建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)可以由外資建筑業(yè)企業(yè)承包B.外資建筑企業(yè)與其他企業(yè)聯(lián)合承包工程，應(yīng)按外資建筑企業(yè)資質(zhì)等級的業(yè)務(wù)許可范圍進(jìn)行C.外資建筑企業(yè)申請晉升資質(zhì)等級或申請資質(zhì)增項(xiàng)的，應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一到國務(wù)院建設(shè)行政主管部門辦理D.承攬施工總承包工程的外商投資建筑業(yè)企業(yè)，建筑工程主體的施工必須由其自行完成【答案】：D204、（2014年真題）某施工企業(yè)在混凝土攪拌場所私設(shè)排污口，將廢水直接排放，致使村里的十幾畝水稻受損嚴(yán)重。有權(quán)作出行政罰款的主管部門是（）。A.該村的村民委員會B.建設(shè)行政主管部門C.環(huán)保行政主管部門D.規(guī)劃行政主管部門【答案】：C205、（2014年真題）投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）提出。A.中標(biāo)候選人公示期間B.中標(biāo)通知書發(fā)出之后C.合同人判決期間D.評標(biāo)報(bào)告提交之前【答案】：A206、保險(xiǎn)代理人是根據(jù)保險(xiǎn)人的委托，向保險(xiǎn)人收取傭金，這里的保險(xiǎn)人是指（）。A.被保險(xiǎn)人B.保險(xiǎn)公司C.受益人D.投保人【答案】：B207、（2014年真題）下列建設(shè)項(xiàng)目中，屬于依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)范圍的是（）。A.涉及國家安全，國際秘密的項(xiàng)目B.使用各級財(cái)政預(yù)算資金的項(xiàng)目C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項(xiàng)目D.使用上市公司資金的項(xiàng)目【答案】：B208、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在竣工驗(yàn)收后（）個(gè)月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資料。A.1B.3C.4D.6【答案】：D209、關(guān)于投標(biāo)文件的送達(dá)和接收的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)文件逾期送達(dá)的，可以推遲開標(biāo)B.未按招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不得拒收C.招標(biāo)人簽收投標(biāo)文件后。特殊情況下，經(jīng)批準(zhǔn)可以在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件D.招標(biāo)文件可以在法定拒收情形外另行規(guī)定投標(biāo)文件的拒收情形【答案】：D210、場景（三）A.由甲建設(shè)單位B.由乙施工單位C.由丙施工單位D.按合同約定【答案】：B211、包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂了建設(shè)工程施工合同。施工結(jié)束后，工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關(guān)于該案處理的說法，正確的是（）。A.合同無效，不應(yīng)支付工程款B.合同無效，可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補(bǔ)償承包人C.合同有效，應(yīng)按照合同約定支付工程款D.合同有效，可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補(bǔ)償承包人【答案】：B212、關(guān)于評標(biāo)委員會組成及其行為的說法，正確的是（）。A.評標(biāo)委員會成員人數(shù)為7人，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家為3人B.招標(biāo)人必須確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人C.評標(biāo)委員會的成員不得拒絕在評標(biāo)報(bào)告上簽字D.招標(biāo)文件沒有規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評標(biāo)的依據(jù)【答案】：D213、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告暫行辦法》，關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告的說法，正確的是（）。A.依法限制招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人資質(zhì)等方面的行政處理決定，所認(rèn)定的限制期限長于6個(gè)月的，公告期限為6個(gè)月8.被公告的招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人認(rèn)為公告記錄與行政處理決定的相關(guān)內(nèi)容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在作出答復(fù)前停止對違法行為記錄的公告C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明D.行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門應(yīng)當(dāng)停止對違法行為記錄的公告【答案】：C214、甲欠乙50萬元工程款，乙又欠丙20萬元貨款。因乙怠于行使到期債權(quán)，又不能清償對丙的欠款，為此丙起訴甲要求支付欠款。下列說法正確的是（）。A.丙不能以自己的名義起訴甲B.丙起訴甲是在行使代位權(quán)C.丙的主張應(yīng)當(dāng)以50萬元為限D(zhuǎn).丙必要的訴訟費(fèi)用由自己承擔(dān)【答案】：B215、為進(jìn)一步規(guī)范施工招標(biāo)投標(biāo)活動，各地應(yīng)當(dāng)建立中標(biāo)候選人的公示制度，公示的時(shí)間應(yīng)當(dāng)不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】：A216、（2021年真題第2批）關(guān)于借款合同利息的說法，正確的是（）A.借款的利息可以預(yù)先在本金中扣除B.對支付利息的期限沒有約定的，應(yīng)當(dāng)在返還借款時(shí)一并支付C.借款合同對支付利息沒有約定的，視為沒有利息。D.借款人提前返還借款的，應(yīng)當(dāng)按照借款合同約定的期間支付利息【答案】：C217、合理工期要以（）為基礎(chǔ)。A.工期定額B.技術(shù)水平C.合同約定工期D.施工條件【答案】：A218、下列關(guān)于我國法的形式和效力層級的說法，正確的是（）。A.《北京市建筑市場管理?xiàng)l例》與《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》對同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí)，由國務(wù)院進(jìn)行裁決B.《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的效力高于《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》C.部門規(guī)章的效力高于地方政府規(guī)章D.行政法規(guī)之間對同一事項(xiàng)的新的特別規(guī)定與舊的一般規(guī)定不一致，由國務(wù)院裁決【答案】：B219、（2021年真題第1批）下列行為屬于工程質(zhì)量不良行為的是（ ）。A.未按照國家有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設(shè)置消防通道、消防水源、配備消防設(shè)施和滅火器材的B.在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍的C.未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料見證取樣的D.*****【答案】：C220、關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說法，正確的是（）A.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以在所代理的招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo)或者代理投標(biāo)B.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以為所代理的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)人提供咨詢C.招標(biāo)人與被委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)之間的委托合同可以是口頭形式D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)擁有一定數(shù)量的具備編制招標(biāo)文件、組織評標(biāo)等相應(yīng)能力的專業(yè)人員【答案】：D221、當(dāng)事人、利害關(guān)系人認(rèn)為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向（）人民法院提出書面異議。A.原審B.負(fù)責(zé)執(zhí)行的C.原告所在地D.被告所在地【答案】：B222、（）是指權(quán)利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造、使用和銷售的專有權(quán)。A.專利權(quán)B.商標(biāo)權(quán)C.著作權(quán)D.發(fā)明權(quán)【答案】：A223、施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員對外行為的法律后果，由（）承擔(dān)。A.本人8.項(xiàng)目經(jīng)理。.項(xiàng)目經(jīng)理部D.施工企業(yè)【答案】：D224、關(guān)于違約責(zé)任免除的說法，正確的是（）A.合同中約定造成對方人身損害的免責(zé)條款有效B.發(fā)生不可抗力后，必然導(dǎo)致全部責(zé)任的免除C.遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除責(zé)任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知對方【答案】：C225、關(guān)于評標(biāo)規(guī)則的說法，正確的是（）。A.評標(biāo)委員會成員的名單可在開標(biāo)前予以公布B.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和負(fù)責(zé)人簽字的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)C.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)結(jié)果確定前公布D.評標(biāo)委員會確定的中標(biāo)候選人至少3個(gè)，并標(biāo)明順序【答案】：B226、某建設(shè)工程發(fā)生了工程質(zhì)量事故，經(jīng)鑒定事故是由于設(shè)計(jì)方的原因造成的。對此，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)履行的法定義務(wù)是提出相應(yīng)的（）。A.技術(shù)處理方案？B.損失賠償方案？C.責(zé)任認(rèn)定方案？D.設(shè)計(jì)變更方案【答案】：A227、下列用人單位可以不支付工資的是（）。A.五一放假三天？？？？？B.因親人去世請假兩天？C.依法參加社會活動期間？D.因去參加朋友婚禮請假一天【答案】：D2