二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫含答案（預(yù)熱題）

二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫第一部分單選題（500題）1、某工程施工合同中約定2013年11月20日竣工，并于1個月內(nèi)交付給發(fā)包方使用，但是施工過程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3個月，發(fā)包方在合同約定的竣工日期后個月時，未經(jīng)驗收直接使用和占有了該工程，因此，該工程的竣工日期為（）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C2、以下關(guān)于無權(quán)代理的說法中，正確的是（）。A.被代理人不予追認(rèn)的，對被代理人不發(fā)生效力B.相對人可以催告被代理人自收到通知之日起60日內(nèi)予以追認(rèn)C.追認(rèn)期限內(nèi)，被代理人未作表示的，視為默認(rèn)D.行為人實施的行為被追認(rèn)前，被代理人有撤銷的權(quán)利【答案】：A3、甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中甲與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。約定：將判決乙承擔(dān)的220萬元減少為200萬元，2個月內(nèi)結(jié)清。但乙后來并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（ ）。A.甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行B.甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議D.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：A4、（2021年第2批真題）建筑節(jié)能分部工程驗收的主持人應(yīng)當(dāng)是（）。A.施工企業(yè)項目經(jīng)理B.設(shè)計單位節(jié)能設(shè)計負(fù)責(zé)人C.施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）【答案】：D5、（2018年真題）關(guān)于仲裁的說法，正確的是（）。A.沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對當(dāng)事人的糾紛應(yīng)當(dāng)予以受理B.對于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權(quán)C.只要一方當(dāng)事人申請仲裁，仲裁委員會都應(yīng)當(dāng)予以受理D.仲裁裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應(yīng)當(dāng)予以受理【答案】：A6、甲公司欠劉某100萬元，丙公司欠甲公司150萬元，均已屆清償期。甲公司一直拖延不行使對丙公司的債權(quán)，致使其自身無力向劉某清償。下列關(guān)于代位權(quán)的說法正確的是（）。A.劉某可以甲公司的名義向丙公司提出償債請求B.劉某可以通過仲裁方式行使代位權(quán)C.劉某行使代位權(quán)的必要費用應(yīng)由甲公司承擔(dān)口.代位權(quán)順利行使后，丙公司對甲公司所負(fù)債務(wù)消滅7、根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》關(guān)于城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可的說法，正確的是（）。A.城鎮(zhèn)排污許可根據(jù)排放的污染物濃度收費B.因施工作業(yè)需要排水的，排水許可證有效期不得超過施工期限C.排水許可證的有效期，由建設(shè)主管部門根據(jù)工期確定D.施工作業(yè)時，施工單位應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取排水許可證【答案】：B8、（2021年第2批真題）關(guān)于欠付工程款的利息支付的說法，正確的是（）。A.機關(guān)、事業(yè)單位與中小企業(yè)訂立施工合同，可以約定逾期支付工程款的利息為合同訂立時1年期貸款市場報價利率的50%B.機關(guān)、事業(yè)單位與中小企業(yè)訂立施工合同未約定逾期付款利息，按照每日利率萬分之三支付逾期利息C.當(dāng)事人對工程款支付時間約定不明，建設(shè)工程未交付的，起算逾期付款利息的時間為提交竣工結(jié)算文件之日D.當(dāng)事人對工程款支付時間沒有約定，建設(shè)工程已實際交付的，起算逾期付款利息的時間為竣工驗收之日【答案】：C9、關(guān)于仲裁裁決的不予執(zhí)行和撤銷說法正確的是（）A.仲裁的程序違反法定程序的，當(dāng)事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決B.當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當(dāng)在收到裁決書之日起3個月內(nèi)提出C.當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當(dāng)事人就該糾紛不得再行申請仲裁，只能向人民法院起訴10、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的說法，正確的是()。A.知識產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利B.知識產(chǎn)權(quán)僅具有財產(chǎn)性這一單一屬性C.知識產(chǎn)權(quán)具有專有性、地域性和永久性特點D.構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)的主體是發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)以及科技成果【答案】：A11、關(guān)于借款合同的說法，正確的是()。A.借款合同為有償合同B.借款合同必須采用書面形式。.自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效D.借款合同自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效【答案】：C12、某工程設(shè)計文件需要作重大修改，則()。A.設(shè)計單位應(yīng)和建設(shè)單位協(xié)商一致修改后即可使用B.設(shè)計單位可直接進(jìn)行修改C.應(yīng)由建設(shè)單位報原審批機關(guān)批準(zhǔn)D.須開專家論證會后，設(shè)計單位方可修改【答案】：C13、以下關(guān)于仲裁員組成的表述，正確的是()A.仲裁庭可以由三名仲裁員或一名仲裁員組成，由三名仲裁員組成的設(shè)首席仲裁員B.由若干名仲裁員組成仲裁庭的，不設(shè)首席仲裁員C.仲裁庭由兩名仲裁員組成，當(dāng)事人雙方各選定一名D.仲裁庭由當(dāng)事人各方選定兩名仲裁員組成【答案】：A14、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定,對于涉及（）的裝修工程，建設(shè)單位要有設(shè)計方案。A.變更工程竣工日期B.建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動C.增加工程造價總額D.改變建筑工程一般結(jié)構(gòu)【答案】：B15、（2021年真題第2批）關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）。A.建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)與抵押權(quán)效力相當(dāng)，優(yōu)于其他債權(quán)B.裝飾裝修工程的承包人，無權(quán)主張建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)。.承包人就逾期支付建設(shè)工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ翰挥柚С諨.建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的起算日為建設(shè)工程竣工驗收之日【答案】：C16、某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現(xiàn)任何安全事故，均由分包單位承擔(dān)。該約定（）。A.因顯失公平而無效B.因違反法律、法規(guī)強制性規(guī)定而無效C.由于分包單位自愿簽署而有效D.僅對總承包單位和分包單位有效【答案】：B17、注冊建造師簽章完整的工程施工管理文件方為有效，對此，實踐中出現(xiàn)下列情況時，正確的做法是（）。A.當(dāng)施工項目包含多個專業(yè)時，該項目施工管理文件應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽章B.當(dāng)施工項目包含多個專業(yè)時，該項目施工管理文件應(yīng)由擔(dān)任施工項目負(fù)責(zé)人的注冊建造師簽章C.修改注冊建造師簽章的施工管理文件時，應(yīng)當(dāng)由所在企業(yè)指定同等資格的注冊建造師進(jìn)行D.分包工程的施工管理文件應(yīng)當(dāng)由總包單位的注冊建造師簽章【答案】：B18、根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證相關(guān)規(guī)定》下列施工企業(yè)的違法行為中，屬于應(yīng)當(dāng)撤銷安全生產(chǎn)許可證的是（）。A.冒用安全生產(chǎn)許可證的B.安全生產(chǎn)許可證未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工活動的C.使用偽造的安全生產(chǎn)許可證的D.以賄賂手段取得安全生產(chǎn)許可證的【答案】：D19、因設(shè)計問題，某建筑物在竣工驗收合格交付使用一年后出現(xiàn)諸多問題，建設(shè)單位遂通知施工單位盡快予以修理。則施工單位下列做法中正確的是（）。A.明確答復(fù)拒絕修理B.應(yīng)及時通知設(shè)計單位負(fù)責(zé)修理C.必須先行修理，但可要求建設(shè)單位承擔(dān)修理費用D.必須先行修理，但可要求設(shè)計單位承擔(dān)修理費用【答案】：C20、適用《產(chǎn)品質(zhì)量法》調(diào)整的是（）。A.建筑工程B.設(shè)備安裝工程C.裝修工程D.銷售用預(yù)制件【答案】：D21、下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。A.補充保險B.合同期限C.福利待遇D.試用期【答案】：B22、對一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起()個月。A.3B.4C.5D.6【答案】：D23、(2020年12月真題)下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建設(shè)工程項目專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的是()。A.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案B.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施C.現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況口.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患【答案】：C24、(2014年真題)檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議，由()復(fù)檢。A.雙方共同認(rèn)可的檢測機構(gòu)B.原檢測機構(gòu)C.上級檢測機構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】：A25、在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果，應(yīng)受刑罰處罰的,構(gòu)成（）。A.工程重大安全事故罪B.重大勞動安全事故罪C.以危險方法危害公共安全罪D.重大責(zé)任事故罪【答案】：D26、建設(shè)工程施工合同發(fā)承包雙方協(xié)議選擇國內(nèi)某仲裁機構(gòu)后，承包人請求人民法院確認(rèn)該仲裁協(xié)議效力的，應(yīng)由（）中級人民法院管轄。A.仲裁協(xié)議簽訂地B.該仲裁機構(gòu)所在地C.建設(shè)工程所在地D.承包人住所地【答案】：B27、（2016年真題）關(guān)于投標(biāo)文件的補充、修改與撤回的說法，正確的是（）。A.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前進(jìn)行B.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過招標(biāo)人的同意C.補充、修改已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)保證金之前進(jìn)行D.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知其他投標(biāo)人【答案】：A【答案】：【答案】：D28、（2016年真題）關(guān)于人民法院管轄權(quán)的說法，正確的是（）。A.原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄8.有管轄權(quán)的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權(quán)的，移送上級人民法院直接管轄C.兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴D.人民法院之間因管轄權(quán)發(fā)生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄【答案】：C29、（2021年真題第2批）根據(jù)《文物保護(hù)法》》，受國家保護(hù)的文物是（）A.古建筑B.近代史跡C.反映歷史上各民族社會制度的代表性實物口.歷史上工藝美術(shù)品【答案】：C30、A施工單位的材料采購員甲某，從2008年以來一直負(fù)責(zé)本單位與8公司的鋼材采購業(yè)務(wù)。2010年3月份甲某被單位開除，但8公司并不知情；2010年6月甲某用蓋有原單位公章的空白合同書與B公司簽訂了一份鋼材采購合同，則該合同為（）合同。A.效力待定B.無效C.可撤銷口.有效31、在代理關(guān)系中，下列不屬于代理當(dāng)事人的是（）。A.被代理人B.擔(dān)保人C.代理人D.代理關(guān)系涉及的第三人【答案】：B32、建設(shè)工程質(zhì)量必須實行（）監(jiān)督管理。A.建設(shè)單位B.建立單位C.工商行政管理部門D.政府【答案】：D33、關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是（）。A.保證是最常用的擔(dān)保方式，必須由第三人提供保證B.擔(dān)保合同有保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同、留置合同C.抵押、質(zhì)押不轉(zhuǎn)移占有，而留置轉(zhuǎn)移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】：A34、下列事項中，屬于專利權(quán)保護(hù)對象的是（）。A.施工企業(yè)的名稱或標(biāo)志B.施工企業(yè)編制的投標(biāo)文件C.施工企業(yè)編制的施工方案D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)35、（2018年真題）關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是（）。A.合同變更應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)B.合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更C.工程變更必將導(dǎo)致合同變更D.合同非實質(zhì)性條款的變更無須當(dāng)事人雙方協(xié)商一致【答案】：B36、（2015年真題）下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任的是（）。A.落實制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況D.組織制定安全施工措施【答案】：C37、（2021年第1批真題）下列建設(shè)工程項目中，屬于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目是（）。A.使用預(yù)算資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目B.使用國有企業(yè)資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目C.使用預(yù)算資金300萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目D.使用國有事業(yè)單位資金300萬元，并且該資金占投資額10%以下的項目【答案】：C38、招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告，絕對禁止公開涉及（）的記錄。A.國家秘密B.個人隱私C.商業(yè)秘密D.政府信息【答案】：A39、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，融資租賃合同中出租人的義務(wù)包括（ ）。A.向承租人交付標(biāo)的物B.標(biāo)的物的瑕疵擔(dān)保。.代替承租人向出賣人索賠D.尊重承租人的選擇權(quán)【答案】：D40、（2016年真題）關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是（ ）。A.試樣的真實性只能由取樣人員負(fù)責(zé)B.用于承重墻體的砌筑砂漿實驗塊必須實施見證取樣和送檢C.見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任D.取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識、封志，并由其簽字后即可【答案】：B41、（2016年真題）下列招標(biāo)人的行為中合法的是（）。A.招標(biāo)人可以根據(jù)需要組織部分潛在投標(biāo)人踏勘項目現(xiàn)場B.招標(biāo)人可以限定或者指定特定的專利、品牌、原產(chǎn)地或供應(yīng)商C.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目以非特定行業(yè)的獎項作為加分條件D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目招標(biāo)人限定投標(biāo)人必須為國有企業(yè)【答案】：C42、總承包單位甲公司經(jīng)建設(shè)單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質(zhì)量問題。建設(shè)單位要求乙賠償。下列責(zé)任賠償?shù)恼f法中，能夠成立的是（）。A.乙與建設(shè)單位無直接合同關(guān)系，建設(shè)單位應(yīng)要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設(shè)單位損失，則建設(shè)單位無權(quán)再向乙要求賠償C.該質(zhì)量問題是乙造成的，與甲無關(guān)D.對該質(zhì)量問題乙與甲負(fù)有同等責(zé)任，乙僅承擔(dān)賠償額的50%【答案】：B43、(2016年真題)關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，正確的是()。A.仲裁協(xié)議是合同的附屬協(xié)議，合同無效則仲裁協(xié)議無效B.仲裁機構(gòu)可就當(dāng)事人在仲裁協(xié)議中的約定事項和未約定事項進(jìn)行裁決C.仲裁協(xié)議可以約定仲裁裁決的強制執(zhí)行機構(gòu)D.當(dāng)事人只能向仲裁機構(gòu)申請仲裁，不可以直接提起訴訟【答案】：D44、《綠色施工導(dǎo)則》對提高用水效率進(jìn)行了規(guī)定，下列不屬該規(guī)定的是()A.施工中采用先進(jìn)的節(jié)水施工工藝B.應(yīng)制定有效的水質(zhì)檢測與衛(wèi)生保障措施C.現(xiàn)場機具、設(shè)備、車輛沖洗用水必須設(shè)立循環(huán)用水裝置D.對混凝土攪拌站點等用水集中的區(qū)域和工藝點進(jìn)行專項計量考核【答案】：B45、下列關(guān)于法人的說法，正確的是()。A.營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為營利法人的成立日期B.事業(yè)單位法人經(jīng)依法登記成立C.機關(guān)法人屬于非營利性法人D.法定代表人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，法人承擔(dān)民事責(zé)任后，不能再向有過錯的法定代表人追償【答案】：A46、建設(shè)項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當(dāng)?shù)匚奈镄姓块T。文物行政部門接到報告后，一般應(yīng)在不超過（）小時趕赴工地現(xiàn)場。A.12B.24C.36D.48【答案】：B47、承攬合同對于支付報酬的期限沒有約定或者約定不明，又不能達(dá)成補充協(xié)議，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣也不能確定的，定作人應(yīng)當(dāng)在（）支付報酬。A.合同生效后B.交付工作成果時C.完成工作成果50%時D.完成全部工作成果前【答案】：B48、關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是（ ）。A.企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個月前，向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請C.資質(zhì)許可機關(guān)逾期未作出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)D.資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個月前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定【答案】：C49、以下關(guān)于表現(xiàn)代理的說法中正確的是（）。A.須存在足以使相對人相信行為人具有代理權(quán)的事實或理由是構(gòu)成表見代理的主觀要件B.被代理人在承擔(dān)表見代理行為所產(chǎn)生的責(zé)任后，可以向無權(quán)代理人追償因代理行為而遭受的損失C.須相對人為善意是構(gòu)成表見代理的客觀要件D.表見代理需要經(jīng)過被代理人追認(rèn)后才可以生效【答案】：B50、關(guān)于施工企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是（ ）。4項目經(jīng)理部具備法人資格8.項目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者。.項目經(jīng)理部行為的法律后果由其自己承擔(dān)口.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)【答案】：B51、關(guān)于刑事責(zé)任的說法，錯誤的是（）。4拘役是刑罰主刑的一種B.罰款是刑罰附加刑的一種C.主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用D.死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種【答案】：B52、甲公司租用乙公司的倉庫，后來甲、乙因租金發(fā)生爭議，乙公司應(yīng)在（）內(nèi)提起訴訟。A.甲公司延付或拒付租金之日起1年【答案】：【答案】：AB.知道權(quán)利受到侵害時起2年C.權(quán)利被侵害之日起20年D.甲公司與乙公司發(fā)生爭執(zhí)時起2年【答案】：A53、代理人超越代理權(quán)所為的民事行為，其后果是（）A.代理人告知被代理人后，被代理人即承擔(dān)民事責(zé)任B.經(jīng)被代理人追認(rèn)后，被代理人才承擔(dān)民事責(zé)任C.代理人與被代理人負(fù)連帶責(zé)任D.先由代理人承擔(dān)責(zé)任，再由被代理人承擔(dān)補充責(zé)任【答案】：B54、根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，下列施工企業(yè)的違法行為中，屬于應(yīng)當(dāng)撤銷安全生產(chǎn)許可證的是（）。A.冒用安全生產(chǎn)許可證的B.安全生產(chǎn)許可證未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工C.使用偽造的安全生產(chǎn)許可證的D.以賄賂手段取得安全生產(chǎn)許可證的【答案】：D55、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保證金的說法，正確的是（）。A.在工程項目竣工前已經(jīng)繳納履約保證金的，建設(shè)單位不得同時預(yù)留工程質(zhì)量保證金B(yǎng).建設(shè)工程質(zhì)量保證金總預(yù)留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的5%C.承包人不得以銀行保函替代預(yù)留保證金D.采用工程質(zhì)量保險的，發(fā)包人可以同時預(yù)留保證金56、下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建設(shè)工程項目專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的是（）。A.組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案B.保證本單位安全投入的有效實施C.督促檢查危險性較大工程的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患D.現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況【答案】：D57、甲乙雙方在合同條款達(dá)成一致后，甲方于當(dāng)月4日簽字蓋章，乙方于當(dāng)月8日簽字蓋章。該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當(dāng)月18日取得了公證書，則該合同成立日期為當(dāng)月（）日。A.4B.8C.18D.24【答案】：B58、（2019年真題）甲施工企業(yè)與乙簽訂了機動車買賣合同，該車輛所有權(quán)自（）時發(fā)生移轉(zhuǎn)。A.交付B.合同成立C.合同生效D.車輛完成登記【答案】：A59、以下不屬于用益物權(quán)的是（）。A.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】：【答案】：DB.宅基地所有權(quán)C.地役權(quán)D.土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】：B60、下列建設(shè)工程分包的說法中，屬于承包人合法分包的是（ ）。A.未經(jīng)建設(shè)單位許可將承包工程中的勞務(wù)作業(yè)進(jìn)行分包B.將專業(yè)工程分包給不具備資質(zhì)的承包人C.將勞務(wù)作業(yè)分包給不具備資質(zhì)的承包人D.未經(jīng)建設(shè)單位許可將承包工程中的專業(yè)工程進(jìn)行分包【答案】：A61、關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)交易場所，正確的是（）。A.縣級以上地方人民政府可以建立招標(biāo)投標(biāo)交易場所B.招標(biāo)投標(biāo)交易場所不得以營利為目的C.招標(biāo)投標(biāo)交易場所應(yīng)當(dāng)隸屬于行政監(jiān)督部門D.招標(biāo)投標(biāo)交易場所應(yīng)當(dāng)按照不同行業(yè)分別設(shè)立【答案】：B62、施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為優(yōu)良信用信息記錄的是（ ）。A.合同正常履約B.未發(fā)生違約行為C.獲得發(fā)包人獎勵D.獲得建設(shè)行政主管部門表彰63、動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓，除法律另有規(guī)定的以外，自（）時發(fā)生效力。A.占有B.交付C.登記D.合同成立【答案】：B64、張某在拉伸鋼筋時不慎將左手無名指壓斷，在張某居住地相關(guān)調(diào)解人員的調(diào)解下，張某與雇主達(dá)成協(xié)議約定：“雇主一次性向張某支付5000元作為補償，張某放棄訴訟的權(quán)利”，此后，張某與雇主又共同向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾埓_認(rèn)該調(diào)解協(xié)議。這種調(diào)解形式屬于（）A.行政調(diào)解B.法院調(diào)解C.人民調(diào)解D.仲裁調(diào)解【答案】：C65、某施工合同約定由施工單位負(fù)責(zé)采購材料，合同履行過程中，由于材料供應(yīng)商違約而沒有按期供貨，導(dǎo)致施工沒有按期完成。此時應(yīng)當(dāng)由（）追究違約責(zé)任。A.建設(shè)單位直接向材料供應(yīng)商B.建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向材料供應(yīng)商C.建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向項目經(jīng)理D.建設(shè)單位不追究施工單位的責(zé)任，施工單位應(yīng)向材料供應(yīng)商【答案】：B66、承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔(dān)（）。A.按份責(zé)任B.連帶責(zé)任C.補充責(zé)任D.公平責(zé)任【答案】：B67、某建設(shè)工程施工項目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)()。A.按中標(biāo)無效處理B.視為放棄投標(biāo)C.按廢標(biāo)處理D.取消其中標(biāo)資格【答案】：D68、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的，用人單位()4可以隨時解除勞動合同B.必須解除勞動合同。.可以解除合同，但應(yīng)提前30日通知勞動者D.不得解除勞動合同【答案】：A69、甲乙合同約定違約金1萬元，合同履行中甲違約造成乙5萬元損失。乙起訴后，法院最多支持賠償()萬元。A.1萬B.5萬C.6萬D.7萬【答案】：B70、下列屬于承攬業(yè)務(wù)不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的B.將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的C.不履行保修義務(wù)或者拖延了履行保修義務(wù)的D.未按照節(jié)能設(shè)計進(jìn)行施工的【答案】：B71、關(guān)于中標(biāo)和簽訂合同的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人B.招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同的標(biāo)的，價款，質(zhì)量等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件一致，但履行期限可以另行協(xié)商確實C.確定中標(biāo)人的權(quán)利屬于招標(biāo)人D.中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書送達(dá)之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件與投標(biāo)人訂立書面合同【答案】：C72、根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（ ）。A.對于限制人身自由的行政強制措施不服的B.國防、外交等國家行為C.行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令D.行政機關(guān)對行政機關(guān)人員的獎懲、任免等決定【答案】：A73、因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應(yīng)按（ ）。A.原企業(yè)的資質(zhì)等級確定B.降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定C.最低資質(zhì)等級核定D.實際達(dá)到的資質(zhì)條件核定【答案】：D74、（2015年真題）某施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業(yè)支付供應(yīng)商定金4萬元。后來供應(yīng)商未能交貨，施工企業(yè)為最大限度維護(hù)自身利益，可以要求供應(yīng)商支付（）萬元。A.13B.9C.8D.5【答案】：B75、關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)交易場所的說法，正確的是（）A.縣級以上地方人民政府可以建立招標(biāo)投標(biāo)交易場所B.招標(biāo)投標(biāo)交易場所不得以營利為目的C.招標(biāo)投標(biāo)交易場所應(yīng)當(dāng)隸屬于行政監(jiān)督部門D.招標(biāo)投標(biāo)交易場所應(yīng)當(dāng)按照不同行業(yè)分別設(shè)立【答案】：B76、（2019年真題）根據(jù)《建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人及項目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》，屬于建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人的是（）。A.實際控制人B.副總工程師C.主管經(jīng)營的副總經(jīng)理口.項目經(jīng)理【答案】：B77、嚴(yán)某在某市A區(qū)新購一套住房，并請位于該市B區(qū)的裝修公司進(jìn)行裝修，簽訂了裝修合同；合同履行過程中，裝修人員不慎將水管弄破，導(dǎo)致該樓下住戶家具被淹毀；嚴(yán)某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院；關(guān)于本案管轄，說法不正確的有（）。A.A區(qū)法院對該案有管轄權(quán)B.嚴(yán)某有權(quán)向B區(qū)法院起訴C.B區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D.A區(qū)法院不接受移送，可以將案件退回B區(qū)法院【答案】：D78、下列合同中，由《合同法》調(diào)整的是（）合同。A.婚姻B.收養(yǎng)C.買賣D.行政【答案】：C79、某施工單位安全生產(chǎn)設(shè)施不符合國家規(guī)定，造成3人死亡多人重傷，應(yīng)認(rèn)定為（）。A.工程重大安全事故罪B.重大勞動安全事故罪C.重大責(zé)任事故罪D.重大傷亡事故罪【答案】：B80、人民法院確定舉證期限，當(dāng)事人提供新的證據(jù)的第二審案件不得少于（）。15日20日30日10日【答案】：D81、下列關(guān)于法人登記的說法，正確的是（）。A.營利法人必須依法登記B.非營利法人不需要登記。.有獨立經(jīng)費的機關(guān)和承擔(dān)行政職能的法定機構(gòu)從登記之日起，具有機關(guān)法人資格D.非營利法人包括事業(yè)單位、社會團體、基金會、基層群眾自治組織法人【答案】：A82、下列行政行為中，不屬于行政許可行為的是（）。A.專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格注冊B.二級建造師的繼續(xù)教育培訓(xùn)C.安全生產(chǎn)許可D.核準(zhǔn)企業(yè)資質(zhì)等級【答案】：B83、某建設(shè)工程項目投保了建筑工程一切險，保險合同訂立時間為2010年1月12日，保單列明了保險合同的生效日為2010年1月18日，項目的起重設(shè)備和部分材料于2010年1月17日運抵工地，2010年1月20日，項目按合同如期開工，則建設(shè)工程一切險的保險責(zé)任自（）起始。A.2010年1月12日B.2010年1月17日C.2010年1月18日D.2010年1月20日【答案】：C84、（2015年真題）關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A.一審程序包括普通程序和特殊程序B.必須以書面形式起訴C.原告必須與案件有直接利害關(guān)系D.提交起訴狀的同時提交全部證據(jù)【答案】：C85、關(guān)于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A.租賃合同是單務(wù)合同B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件C.出租方轉(zhuǎn)移租賃物的所有權(quán)D.承租人獲得租賃物的使用收益權(quán)【答案】：D86、（2019年真題）中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生較大變化，招標(biāo)人認(rèn)為可能影響其履約的應(yīng)當(dāng)在發(fā)出中標(biāo)通知書前由（）按照招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法審查。A.招標(biāo)人B.招標(biāo)人授權(quán)的招標(biāo)代理機構(gòu)C.原評標(biāo)委員會口.重新組成的評標(biāo)委員會【答案】：C87、關(guān)于仲裁調(diào)解的說法，正確的是（）A.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調(diào)解書B.仲裁調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議的內(nèi)容制作裁決書【答案】：【答案】：AC.仲裁調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人可以撤回仲裁申請D.在仲裁調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)重新申請仲裁【答案】：C88、關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，正確的是()。A.分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨立承擔(dān)責(zé)任B.分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任。.分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任D.施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任【答案】：C89、(2020年12月真題)關(guān)于施工企業(yè)項目經(jīng)理部的說法，正確的是()。A.大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立項目經(jīng)理部8.項目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效。.項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部的法定代理人口.項目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)【答案】：D90、下列使用注冊商標(biāo)的情形中，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政責(zé)任的是( )。A.自行改變注冊商標(biāo)的B.改變注冊商標(biāo)的注冊人名稱、地址或者其他注冊事項的C.轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的D.連續(xù)2年停止使用注冊商標(biāo)的91、5月12日，甲施工企業(yè)租用乙公司一臺挖掘機，租期3個月。8月10日，甲向乙提出以25萬元價格購買該挖掘機，雙方隨即簽訂買賣合同。該買賣合同的標(biāo)的物交付方式屬于（）。A.簡易交付B.占有改定C.指示交付D.擬制交付【答案】：A92、某工程公司法定代表人授權(quán)其合約部經(jīng)理李某簽訂某工程設(shè)計合同，該行為屬于（）。A.法定代理B.委托代理C.表見代理D.指定代理【答案】：B93、建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取（）。A.安全生產(chǎn)許可證B.施工許可證C.建設(shè)用地規(guī)劃許可證D.建設(shè)工程規(guī)劃許可證【答案】：B94、下列關(guān)于地役權(quán)說法正確的是（）。A.訂立地役權(quán)合同可以采取書面形式也可以采取口頭形式B.地役權(quán)應(yīng)當(dāng)向登記機構(gòu)申請地役權(quán)登記C.地役權(quán)自登記時設(shè)立口.需役地轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓部分涉及地役權(quán)的，受讓人同時享有地役權(quán)【答案】：D95、施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費的支付者是()。A.建設(shè)單位B.施工單位和從事危險作業(yè)人員C.施工單位D.從事危險作業(yè)人員【答案】：C96、關(guān)于二級建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是()。A.可以在建設(shè)監(jiān)理企業(yè)從事管理活動B.只能擔(dān)任大型工程施工項目負(fù)責(zé)人C.可以同時擔(dān)任兩個建設(shè)工程施工項目負(fù)責(zé)人D.擔(dān)任施工項目負(fù)責(zé)人期間一律不得更換【答案】：A97、下列關(guān)于施工企業(yè)資質(zhì)證書的說法中，錯誤的是()。A.企業(yè)遺失建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的，在申請補辦前應(yīng)當(dāng)在公眾媒體上刊登遺失聲明B.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級C.被撤回建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè)，可以在資質(zhì)被撤回后1個月內(nèi)，向資質(zhì)許可機關(guān)提出核定低于原等級同類別資質(zhì)的申請D.以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得資質(zhì)許可的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷【答案】：C98、關(guān)于總承包招標(biāo)和兩階段招標(biāo)，下列說法正確的是()。A.暫估價是指兩階段招標(biāo)時不能確定價格而由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中暫時估定的工程、貨物、服務(wù)的金額B.對技術(shù)復(fù)雜或者無法精確擬定技術(shù)規(guī)格的項目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)分兩階段進(jìn)行招標(biāo)。C.投標(biāo)人按照招標(biāo)公告的要求提交不帶報價的技術(shù)建議在第二階段D.投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交包括最終技術(shù)方案和投標(biāo)報價的投標(biāo)文件在第二階段【答案】：D99、下列不屬于物權(quán)種類的是（）。A.所有權(quán)B.使用物權(quán)C.用益物權(quán)D.擔(dān)保物權(quán)【答案】：B100、【2018年真題】根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量應(yīng)當(dāng)占建筑材料總重量的（）以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】：C101、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于工程質(zhì)量保證金使用的說法，正確的是（）。A.凡是缺陷責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金B(yǎng).凡是法定保修期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金C.凡是工程合理使用年限內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金D.凡是合同約定保修期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金【答案】：A102、關(guān)于缺陷責(zé)任期確定的說法中，正確的是（）。A.施工合同可以約定缺陷責(zé)任期為26個月B.由于承包人的原因?qū)е鹿こ虩o法進(jìn)行竣工驗收，缺陷責(zé)任期從實際通過竣工驗收之日開始計算C.某工程2018年6月11日完成建設(shè)工程驗收備案，該工程缺陷責(zé)任期起算時間為2018年6月11日D.由于發(fā)包人的原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗收，在承包人提交驗收報告60天后，工程自動進(jìn)入缺陷責(zé)任期【答案】：B103、關(guān)于建設(shè)工程施工工程墊資，說法正確的是（）。A.墊資的法律性質(zhì)為當(dāng)事人之間的借款B.政府投資項目禁止由施工企業(yè)墊資施工C.當(dāng)事人之間關(guān)于墊資的約定無效D.當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構(gòu)貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應(yīng)予支持【答案】：B104、某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設(shè)單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關(guān)于申請執(zhí)行仲裁裁決的說法中，正確的是（）。A.施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D.施工單位有權(quán)向人民法院申請執(zhí)行【答案】：D105、可撤銷的建設(shè)工程施工合同，有權(quán)撤銷的機構(gòu)是（）。A.人民法院B.建設(shè)行政主管部門C.工商行政主管部門D.監(jiān)理單位【答案】：A106、關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣的真實性只能由取樣人員負(fù)責(zé)B.標(biāo)識和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量C.見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任D.取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識、封志，并由其簽字后即可【答案】：B107、甲施工企業(yè)向乙銀行借款300萬元，由丙擔(dān)保公司做保證人。合同簽訂3個月后，經(jīng)乙同意甲將100萬元的債務(wù)轉(zhuǎn)移給丁，甲通知了丙，丙未做答復(fù)。到期后甲和丁都無力償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。A.丙應(yīng)承擔(dān)300萬元的保證責(zé)任，因為丙對甲的通知未予答復(fù)，視為默認(rèn)B.丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因為甲轉(zhuǎn)移債務(wù)的通知未得到丙的同意C.丙對丁的100債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任D.丙對甲剩余的200萬債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任【答案】：D108、開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為（）。A.招投標(biāo)雙方確認(rèn)的地點B.建設(shè)行政主管部門指定的場所C.招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點D.投標(biāo)人共同認(rèn)可的地點【答案】：C109、（2020年12月真題）下列財產(chǎn)中，可以抵押的是（）。A.土地所有權(quán)B.所有權(quán)有爭議的財產(chǎn)C.土地附著物D.擬建造的船舶【答案】：C110、建筑節(jié)能分部工程驗收的主持人應(yīng)當(dāng)是（）。A.施工企業(yè)項目經(jīng)理B.設(shè)計單位節(jié)能設(shè)計負(fù)責(zé)人C.施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人【答案】：D111、建筑施工總承包特級資質(zhì)，應(yīng)至少配備（）名專職安全生產(chǎn)管理人員。A.8B.6C.4D.3【答案】：B112、可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）。A.企業(yè)取得資質(zhì)后不再符合相應(yīng)資質(zhì)條件的B.企業(yè)取得資質(zhì)后發(fā)生重大安全事故的C.資質(zhì)許可機關(guān)違反法定程序準(zhǔn)予資質(zhì)許可的D.資質(zhì)證書有效期到期后未及時辦理續(xù)期手續(xù)的【答案】：C113、（2020年真題）根據(jù)《合同法》，關(guān)于承攬合同的說法，正確的是（）。A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無需就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人在完成工作過程中，要接受定作人的指揮管理C.承攬人工作期間，定作人不得對其進(jìn)行監(jiān)督檢驗D.承攬人可以與定作人約定，承攬人使用定作人的設(shè)備完成主要工作【答案】：D114、關(guān)于定金，下列說法錯誤的是（）。A.定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定B.當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限C.定金的數(shù)額不得超過主合同標(biāo)的額的15%D.定金合同從實際交付定金之日起生效【答案】：C115、某總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)施工分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。該工程施工過程中，分包單位發(fā)生了安全生產(chǎn)事故。關(guān)于雙方責(zé)任的說法，錯誤的是（）。A.總承包單位應(yīng)對該工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)B.總承包與分包單位就該安全事故承擔(dān)連帶責(zé)任C.如果發(fā)生的安全事故情節(jié)特別嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)追究總承包單位主要責(zé)任人責(zé)任D.分包單位只承擔(dān)民事賠償責(zé)任【答案】：D116、某公司與李某協(xié)商解除勞動合同，李某在該企業(yè)工作了1年5個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為10500元，當(dāng)?shù)厣弦荒甓嚷毠ぴ缕骄べY是3000元。根據(jù)《勞動合同法》，該企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予李某經(jīng)濟補償（）。A.9000元B.13500元27000元31500元【答案】：B117、關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構(gòu)B.檢測報告必須由檢測機構(gòu)法定代表人簽署C.檢測機構(gòu)是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)D.檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考【答案】：A118、（2014年真題）根據(jù)《民用建筑節(jié)能條例》，注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的，由縣級以上人民政府建設(shè)主管部門責(zé)令停止執(zhí)業(yè)（），情節(jié)嚴(yán)重的，由頒發(fā)資格證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不得注冊。A.3個月以上6個月以下B.3個月以上1年以下C.6個月以上2年以下D.1年以上3年以下【答案】：B119、根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓有效的是（）。A.國慶節(jié)前，張某買了回老家的飛機票，因公司安排加班，張某將機票轉(zhuǎn)讓給同事李某B.建設(shè)單位拖欠甲施工單位800萬工程款，甲施工單位書面通知建設(shè)單位其已將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙施工單位，請建設(shè)單位將工程款支付給乙施工單位C.建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其已將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)D.檢測單位將檢測合同轉(zhuǎn)讓給其他具有檢測資質(zhì)的單位【答案】：B120、建筑企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括（）。A.架子工B.鋼筋工C.起重信號司索工D.起重機械司機【答案】：B121、關(guān)于注冊有效期內(nèi)注冊建造師變更聘用企業(yè)的說法，正確的是（）A.注冊建造師變更聘用企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)通過原聘用企業(yè)申請辦理變更手續(xù)B.聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動合同關(guān)系后無故不辦理變更注冊的，注冊建造師可以向省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門申請注銷注冊證書C.因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導(dǎo)致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師原聘用企業(yè)承擔(dān)責(zé)任口.注冊建造師變更注冊后，注冊有效期重新計算【答案】：B122、關(guān)于我國仲裁基本制度，正確的是（）。A.當(dāng)事人對仲裁不服的，可以提起公訴B.當(dāng)事人達(dá)成有效仲裁協(xié)議，一方向法院起訴的，人民法院不予受理C.當(dāng)事人沒有仲裁協(xié)議而申請仲裁的，仲裁委員會應(yīng)當(dāng)受理D.仲裁協(xié)議不能排除法院對案件的司法管轄權(quán)【答案】：B123、根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》，實行總承包的政府投資單項工程項目，其竣工總結(jié)算的審查人是（）。A.同級財政部門B.發(fā)包人C.總承包人D.同級審計部門【答案】：A124、（2021年真題第1批）關(guān)于安全生產(chǎn)重大事故隱患排除，說法正確的是（）。A.重大事故隱患治理掛牌督辦不必向社會公開B.生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)主管部門報告C.企業(yè)及工程項目的主要負(fù)責(zé)人對重大隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)D.生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即處理【答案】：C125、（2015年真題）關(guān)于招標(biāo)程序和要求的說法，正確的是（ ）。A.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目招標(biāo)人必須委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜B.招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行項目審批手續(xù)C.招標(biāo)文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)【答案】：B126、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，施工企業(yè)編制的本單位應(yīng)對生產(chǎn)安全事故的總體工作程序、措施和應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，屬于（）。A.綜合應(yīng)急預(yù)案B.專項應(yīng)急預(yù)案C.現(xiàn)場處置方案D.特別應(yīng)急預(yù)案【答案】：A127、行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A.最高人民法院B.國務(wù)院C.全國人民代表大會D.全國人民代表大會常務(wù)委員會【答案】：B128、關(guān)于延期開工、核驗手續(xù)的說法，正確的是（）。A.施工許可證經(jīng)核驗不符合條件的，應(yīng)當(dāng)收回證件B.因故中止施工的，施工單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起1個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告C.停工期間，施工單位做好建筑工程的維護(hù)管理工作D.中止施工滿6個月的，在建筑工程恢復(fù)施工前，應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證【答案】：A129、在招標(biāo)的資格預(yù)審階段，在“資格預(yù)審”中可以（）。A.要求投標(biāo)人必須組成聯(lián)合體投標(biāo)B.要求嚴(yán)格的專業(yè)資質(zhì)等級C.要求必須使用某種品牌的建筑材料D.對本行業(yè)外的投標(biāo)人提出特別要求【答案】：B130、出租人甲與承租人乙簽訂了房屋租賃合同，該租賃合同期限屆滿。甲乙雙方?jīng)]有簽訂新的租賃合同，乙方繼續(xù)使用，出租人也沒有提出任何異議，此時原租賃合同（）。A.已經(jīng)無效B.繼續(xù)有效C.需重新簽訂口.需相關(guān)行政部門確認(rèn)有效【答案】：B131、安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件時，可以采取的措施是（）。A.撤銷安全生產(chǎn)許可證B.責(zé)令停業(yè)C.暫扣安全生產(chǎn)許可證D.處以罰款【答案】：C132、必須委托監(jiān)理單位的建設(shè)工程不包括下列（）。A.成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程B.利用國際組織資金援助的工程C.省級重點建設(shè)工程D.中型公用事業(yè)工程【答案】：C133、關(guān)于分包，下列說法正確的是（）。A.建筑工程總承包單位將工程分包給個人B.建設(shè)單位直接指定分包單位C.建筑工程總承包單位將工程分包給不具備資質(zhì)的企業(yè)D.建筑工程總承包單位將勞務(wù)作業(yè)直接分包給勞務(wù)作業(yè)單位【答案】：D134、下列情形中，不會導(dǎo)致勞動合同無效或者部分無效的是（ ）。A.某審計單位脅迫勞動者李某訂立勞動合同，違背了李某的真實意思B.某施工單位和勞動者張某約定，在工地發(fā)生工傷，全部由張某自行承擔(dān)醫(yī)療費用，單位不承擔(dān)任何責(zé)任C.某運輸公司和勞動者王某約定，由王某自己承擔(dān)社會保險費用D.趙某因?qū)贤瑮l款產(chǎn)生誤解和單位訂立的勞動合同【答案】：D135、（2015年真題）根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付（）的工資。4倍3倍2倍1倍【答案】：C136、從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實崗位責(zé)任制，遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，這是從業(yè)人員的（）義務(wù)。A.守法遵章B.自覺學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識C.自我保護(hù)D.危險報告【答案】：A137、預(yù)制安裝水池壁板縫混凝土分層澆筑厚度不宜超過（）。A.500mmB.450mmC.300mmD.250mm【答案】：D138、能夠充分體現(xiàn)被代理人意志的代理屬于（），也稱作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表見代理【答案】：A139、關(guān)于建設(shè)工程暫估價的說法，正確的是（）。A.暫估價由投標(biāo)人在投標(biāo)文件中自主確定B.工程總承包依法招標(biāo)后，不免除暫估價項目的招標(biāo)要求C.暫估價的適用范圍僅包括工程和貨物D.暫估價在招標(biāo)文件中體現(xiàn)的是不確定的項目【答案】：B140、關(guān)于建設(shè)工程施工工程墊資，說法正確的是（）A.墊資的法律性質(zhì)為當(dāng)事人之間的借款B.政府投資項目禁止由施工企業(yè)墊資施工C.當(dāng)事人之間關(guān)于墊資的約定無效D.當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構(gòu)貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應(yīng)予支持【答案】：B141、以下法律文書不具有強制執(zhí)行力的是（）。A.生效的仲裁判決書B.當(dāng)事人雙方達(dá)成的和解協(xié)議C.生效的仲裁調(diào)解書D.人民法院的裁決【答案】：B142、下列建設(shè)項目中，屬于依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)范圍的是（ ）。A.涉及國家安全、國家機密的項目B.使用各級財政預(yù)算資金的項目C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目D.使用上市公司資金的項目。企業(yè)比如民營企業(yè)呢？規(guī)模大小呢？D上市公司，如果規(guī)模很小蓋一個廁所呢？【答案】：B143、按照合同約定，建設(shè)單位應(yīng)于2007年7月10日向施工單位支付工程價款，然而一直沒有支付。2009年6月10日施工單位提起訴訟，要求建設(shè)單位支付全部價款及相應(yīng)利息。該訴訟行為導(dǎo)致訴訟時效（ ）。A.中止B.終止C.中斷D.失效【答案】：C144、勞動合同補償標(biāo)準(zhǔn)中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止前（）個月的平均工資。A.3B.6C.10D.12【答案】：D145、關(guān)于小額審判程序的說法，正確的是（）。A.小額訴訟程序?qū)嵭卸徑K審B.5萬元以上的簡單金錢給付類案件，當(dāng)事人可以雙方約定適用小額訴訟程序C.人身關(guān)系、財產(chǎn)確權(quán)糾紛，不適用小額訴訟程序D.對訴前評估、鑒定結(jié)果有異議的糾紛，可以適用小額訴訟程序【答案】：C146、關(guān)于代理的法律特征，下列表述中正確的是（）。A.任何行為都可以代理B.代理行為的法律后果歸屬于第三人C.代理人應(yīng)該以自己的名義實施代理行為D.代理人應(yīng)該以被代理人的名義實施代理行為【答案】：D147、關(guān)于法人的說法，不正確的是（）。A.法人分為營利法人、非營利法人、機關(guān)法人8.項目經(jīng)理部是是法人的常設(shè)下屬機構(gòu)。.項目經(jīng)理部行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)口.有自己的財產(chǎn)或者經(jīng)費是法人成立的條件之一【答案】：B148、關(guān)于項目經(jīng)理部的說法，正確的是（）4項目經(jīng)理部是施工企業(yè)的常設(shè)下屬機構(gòu)B.施工項目不論規(guī)模大小，均應(yīng)當(dāng)設(shè)立項目經(jīng)理部。.項目經(jīng)理部可以獨立承擔(dān)民事責(zé)任D.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確項目經(jīng)理部的職責(zé)【答案】：D149、在招標(biāo)投標(biāo)過程中，投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當(dāng)（）。A.撤回投標(biāo)B.提高投標(biāo)保證金額C.撤銷投標(biāo)D.及時書面告知招標(biāo)人【答案】：D150、《固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定，轉(zhuǎn)移固體廢物，應(yīng)向（）的省钚保部門報告，并應(yīng)經(jīng)接受地省環(huán)保部門的許可。A.移入地B.移出地C.途經(jīng)地D.接受地【答案】：B151、關(guān)于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的是（）。A.工程建設(shè)強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的立項由國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門負(fù)責(zé)B.工程建設(shè)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院建設(shè)行政主管部門制定C.工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)包括地方標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)強制性國家標(biāo)準(zhǔn)只能由國務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布【答案】：A152、關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期B.投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金C.投標(biāo)保證金的上限為招標(biāo)項目估算價的5%D.投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金【答案】：D153、建設(shè)單位甲將工程發(fā)包給施工總承包企業(yè)乙，施工總承包乙將部分的專業(yè)工程給了包工頭李某。李某帶領(lǐng)施工隊完成了該工程，并且驗收合格?？墒且覅s突然翻臉不支付約定的工程款。隨后李某對建設(shè)單位甲提起上訴，要求其支付工程款。但是乙發(fā)現(xiàn)甲支付給李某的款項超過了約定的工程款，從而損害了自己的利益。在這個案件中，乙的角色是（）。A.共同訴訟人8.原告C.被告D.第三人【答案】：D154、根據(jù)《擔(dān)保法》，下列財產(chǎn)不能作為擔(dān)保物的是（）。A.廠房B.可轉(zhuǎn)讓專利權(quán)C.生產(chǎn)原料D.公立幼兒園的教育設(shè)施【答案】：D155、（2015年真題）關(guān)于招標(biāo)程序和要求的說法，正確的是（ ）。A.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，招標(biāo)人必須委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜B.招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，獲得批準(zhǔn)C.招標(biāo)文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)【答案】：B156、某城市軌道工程約定的開工日期為5月1日，發(fā)包人于5月10日向承包方發(fā)出開工通知，開工通知載明的開工日期為5月20日。開工通知發(fā)出后，施工現(xiàn)場尚不具備開工條件，工程于5月30日正式開工。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》，該項目開工日期應(yīng)當(dāng)為（）。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日【答案】：D157、當(dāng)事人申請仲裁必須符合的條件不包括（）4有仲裁協(xié)議8.有具體的仲裁請求和事實、理由C.屬于仲裁委員會的受理范圍D.屬于仲裁委員會管轄【答案】：D158、某建筑工程，業(yè)主投保了建筑工程一切險。工程竣工移交后，在合同約定保險期限內(nèi)發(fā)生地震，造成部分建筑物損壞，業(yè)主向保險公司提出索賠。則應(yīng)由（）。A.保險公司承擔(dān)全部損失B.保險公司承擔(dān)除外責(zé)任以外的全部損失C.業(yè)主自行承擔(dān)全部損失D.業(yè)主和保險公司協(xié)商分擔(dān)損失【答案】：C159、關(guān)于招投標(biāo)投訴，說法正確的是（）。A.投訴人向兩個有管轄權(quán)的監(jiān)管部門投訴的，由最先受理的監(jiān)管部門處理B.認(rèn)為資格預(yù)審文件存在不合理排斥、限制條件的，可以向招標(biāo)人提出異議，也可以直接向監(jiān)管部門投訴C.以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴的，行政監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)予以駁回D.行政監(jiān)管部門處理投訴，應(yīng)當(dāng)責(zé)令暫停招投標(biāo)活動【答案】：【答案】：A【答案】：C160、下列關(guān)于承攬合同法律特征的表述中，正確的是()。A.承攬人和定作人的權(quán)利義務(wù)不存在對應(yīng)關(guān)系B.合同標(biāo)的包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作及其成果C.承攬人在完成工作過程中，應(yīng)當(dāng)接受定作人的指揮管理D.承攬人有權(quán)將承攬的主要工作交由第三人完成【答案】：B161、王某的日工資為120元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費合計()元。A.840B.1360C.1680D.2040【答案】：D162、(2019年真題)最高額抵押的主合同債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，這屬于()。A.法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓B.因未辦理相應(yīng)手續(xù)而不發(fā)生法律效力C.從權(quán)利隨同主權(quán)利轉(zhuǎn)讓D.抗辯權(quán)的行使163、以下關(guān)于債權(quán)和物權(quán)的說法，不正確的是（）。A.債權(quán)的主體、內(nèi)容、責(zé)任都具有相對性B.物權(quán)是絕對權(quán)，債權(quán)是相對權(quán)C.物權(quán)是依法設(shè)立，債權(quán)依約設(shè)立D.債權(quán)為請求特定人為特定行為作為或不作為的權(quán)利【答案】：C164、根據(jù)《建筑法》，施工企業(yè)在施工中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，情節(jié)尚不嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)給予的處罰是（）。A.吊銷資質(zhì)證書B.責(zé)令停業(yè)整頓C.責(zé)令改正，處以罰款D.降低資質(zhì)等級【答案】：C165、發(fā)包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是（）。A.發(fā)包人未按約定支付工程價款，承包人停工的B.承包人將承包的工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的D.承包人未按合同約定的期限完工的【答案】：B166、某建筑公司與某開發(fā)公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同約定由建筑公司預(yù)先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程支付發(fā)生爭議，建筑公司訴至人民法院，要求開發(fā)公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng)（）。A.對該訴訟請求全部予以支持B.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持C.對該訴訟請求全部不予支持D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持【答案】：B167、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，從業(yè)人員停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所的權(quán)利是A.拒絕權(quán)B.建議權(quán)C.緊急避險權(quán)D.知情權(quán)【答案】：C168、有權(quán)確認(rèn)勞動合同無效的機關(guān)是（）A.用人單位的上級主管部門B.勞動爭議仲裁委員會或者人民法院C.企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會D.工會【答案】：B169、訴訟時效期間應(yīng)當(dāng)從（）起計算。A.侵害行為停止時B.權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時C.當(dāng)事人權(quán)利被侵害并產(chǎn)生損害后果時D.當(dāng)事人提起賠償主張之日【答案】：B170、根據(jù)《文物保護(hù)法實施條例》，未取得相應(yīng)等級的文物保護(hù)工程資質(zhì)證書，擅自承擔(dān)文物保護(hù)單位的重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正；逾期不改正應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的行政處罰是（）。A.罰款B.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)C.警告D.吊銷營業(yè)執(zhí)照【答案】：A171、（2015年真題）下列評標(biāo)委員會的行為，合法的是（）A.向招標(biāo)人征詢確定中標(biāo)人的意向B.對投標(biāo)提出否決意見C.接受投標(biāo)人主動提出的澄清D.接受個人所提出的傾向意見【答案】：B172、關(guān)于人身保險合同的說法中，正確的是（）。A.人身保險的投標(biāo)人在保險事故發(fā)生時，應(yīng)當(dāng)對被保險人具有保險利益B.人身保險合同的投保人應(yīng)當(dāng)一次性支付全部保險費C.保險人對人壽保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付D.人身保險合同的投保人不可以為受益人【答案】：C173、某甲委托某乙去采購劣質(zhì)鋼材用于工程建設(shè)，則對于這種代理行為，說法正確的是（）。A.該委托代理行為合法B.該代理行為的后果應(yīng)由被代理人承擔(dān)C.該代理行為的后果應(yīng)由代理人承擔(dān)D.該代理行為的后果應(yīng)由代理人與被代理人共同承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】：D174、關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是（）。A.企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個月前，向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請C.資質(zhì)許可機關(guān)逾期未作出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)D.資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個月前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定【答案】：C175、根據(jù)《民法典》，下列不適合作為質(zhì)押財產(chǎn)的是（）。A.匯票B.倉單C.建設(shè)用地D.應(yīng)收賬款【答案】：C176、（2020年12月真題）關(guān)于不可抗力的說法，正確的是（）。A.不可抗力包括主觀情況與客觀情況B.法定的免責(zé)事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除責(zé)任D.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免除責(zé)任【答案】：B177、關(guān)于訴訟代理人，下列說法正確的是（）。A.訴訟代理人就是委托訴訟代理人B.當(dāng)事人的近親屬可以被委托為訴訟代理人C.當(dāng)事人可以委托3人為自己代理D.授權(quán)委托書中的“全權(quán)代理”，可以認(rèn)定為訴訟代理人已獲得特別授權(quán)【答案】：B178、某建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后因故4個月未能開工，又未申請延期，該施工許可證（）。A.自行廢止B.重新檢驗C.繼續(xù)有效D.自動延期【答案】：A179、民事案件當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，足以推翻原生效判決、裁定的，其申請再審的期限為（）。A.自判決、裁定生效之日起3個月B.自判決、裁定生效之日起6個月C.自發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)之日起3個月D.自發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)之日起6個月【答案】：D180、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》公應(yīng)急救援隊伍根據(jù)救援命令參加生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援所耗費用，由（）承擔(dān)。A.事故責(zé)任單位8.有關(guān)人民政府C.應(yīng)急救援隊伍D.事故責(zé)任個人【答案】：A181、下列組織中，不具有法人資格的是（）。A.大學(xué)8.項目經(jīng)理部。.公司D.社團【答案】：B182、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門報告。A.1小時2小時12小時24小時【答案】：D183、施工合同當(dāng)事人向人民法院主張訴訟請求中，可以得到支持的是（ ）。A.解除合同并賠償損失B.繼續(xù)履行并解除合同C.支付違約金和雙倍返還定金D.確定合同無效并支付違約金【答案】：A184、根據(jù)《政府采購法實施條例》規(guī)定，政府采購依法不進(jìn)行招標(biāo)的，能夠選擇的采購方式是（）。A.詢價B.多項來源采購C.競爭性談判D.內(nèi)部選定【答案】：C185、在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自（）時起由買受人承擔(dān)。A.合同成立B.標(biāo)的物交付C.合同生效D.支付貨款【答案】：A186、下列安全事故中，屬于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重傷，直接經(jīng)濟損失2000萬元B.12人死亡，直接經(jīng)濟損失960萬元C.36人死亡，50人重傷，直接經(jīng)濟損失6000萬元D.2人死亡，100人重傷，直接經(jīng)濟損失1.2億元【答案】：B187、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第38條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險期限自建設(shè)工程開工之日起至（）止。A.施工結(jié)束B.竣工驗收合格C.工程投人使用D.工程保修期結(jié)束【答案】：B188、某建設(shè)項目實行施工總承包，則該建設(shè)工程的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)由（）編制。A.建設(shè)單位統(tǒng)一組織B.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織C.總承包單位統(tǒng)一組織D.總承包單位和分包單位各自【答案】：C189、場景（七）9月20日9月28日9月29日9月30日【答案】：B190、（2020年真題）根據(jù)《合同法》，關(guān)于承攬合同的說法，正確的是（）。A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無須就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人在完成工作過程中，要接受定作人的指揮管理C.承攬人工作期間，定作人不得對其進(jìn)行監(jiān)督檢驗D.承攬人可以與定作人約定，承攬人使用定作人的設(shè)備完成主要工作【答案】：D191、關(guān)于不符合強制性建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程說法，錯誤的是（ ）。A.不得批準(zhǔn)開工建設(shè)B.已開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工C.已開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】：D192、關(guān)于施工企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是（ ）。4項目經(jīng)理部具備法人資格8.項目經(jīng)理是企業(yè)法人代表人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者。.項目經(jīng)理部行為的法律后果由自己承擔(dān)口.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)【答案】：B193、2007年9月20日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完工后剩余的石材以8萬元的價格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。9月28日，建材商依約交付1萬元定金。9月29日，施工單位為建材商代為托運。9月30日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。A.可以同時適用定金與違約金的約定8.只可選擇適用其中一項約定C.只能適用違約金約定D.只能適用定金約定【答案】：B194、根據(jù)《建筑安裝工程費用項目組成》，屬于安全文明施工費的是（ ）。4分部分項工程費B.已完工程及設(shè)備保護(hù)費C.臨時設(shè)施費D.規(guī)費【答案】：C195、《刑法》第134條第2款規(guī)定，強令他人違章冒險作業(yè)，或者明知存在重大事故隱患而不排除，仍冒險組織作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處（）年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別惡劣的，處（）年以上有期徒刑?！敬鸢浮浚骸敬鸢浮浚篋A.3，5B.5，5C.3，3D.2，5【答案】：B196、某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期內(nèi)的是（）A.門窗工程B.外墻面防滲C.裝修工程D.水電安裝工程【答案】：B197、關(guān)于人身保險合同的說法中，正確的是（）。A.保險合同只能由被保險人和保險人簽訂B.受益人由被保險人或投保人指定C.被保險人或受益人必須是投保人D.保險人可以用訴訟方式要求投保人支付保險費【答案】：B198、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，事故發(fā)生后，說法正確的是（）。A.單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于2小時內(nèi)向有關(guān)部門報告B.單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)向單位所在地的有關(guān)部門報告C.事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在1小時內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報告D.情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以立即向有關(guān)部門越級報告199、主債權(quán)債務(wù)合同無效，擔(dān)保合同（），但法律另有規(guī)定的除外。A.仍然有效B.無效。.在擔(dān)保期間內(nèi)有效D.效力待定【答案】：B200、按照勞動合同的規(guī)定，企業(yè)的集體合同由（）與企業(yè)訂立。A.企業(yè)工會代表企業(yè)職工B.企業(yè)每一名職工C.企業(yè)10名以上職工D.企業(yè)絕大部分職工【答案】：A201、某工程在9月10日發(fā)生了地震災(zāi)害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】：C202、下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標(biāo)的情形是（）。A.共同抬高投標(biāo)報價B.借用他人資質(zhì)證書C.行賄評標(biāo)專家謀取高分D.低價中標(biāo)、高價索賠【答案】：B203、2010年2月14日，甲砂場將應(yīng)該發(fā)給乙建筑公司的2500m3細(xì)砂發(fā)給了丙路橋公司，2010年2月17日之后，甲砂場向丙路橋公司索取這批細(xì)砂。則所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是()。A.合同之債B.侵權(quán)之債C.無因管理之債D.不當(dāng)?shù)美畟敬鸢浮浚篋204、(2020年12月真題)關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任的說法正確的是()。A.分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨立承擔(dān)責(zé)任B.分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任。.分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任D.施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任【答案】：C205、根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院不適于裁定先予執(zhí)行的案件是()。A.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費B.追索撫恤金、醫(yī)療費C.追索違約金或者賠償損失D.追索勞動報酬【答案】：C206、某建設(shè)工程項目公開招標(biāo)，甲公司借用乙公司資質(zhì)證書承攬工程，獲得中標(biāo)，但甲承攬工程不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)給建設(shè)單位造成了損）。失。關(guān)于該合同關(guān)系的說法，正確的是（）。A.甲、乙應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任B.甲與乙屬于聯(lián)合體投標(biāo)C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關(guān)D.投標(biāo)人是乙，只能由乙承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】：A207、在某案件的仲裁程序中，開庭后，3名仲裁員各持己見，不能達(dá)成一致，此案的裁決應(yīng)當(dāng)（）A.待得出多數(shù)意見時再作裁決B.報請仲裁委員會決定C.報請仲裁委員會主任決定D.按照首席仲裁員的意見作出【答案】：D208、關(guān)于招標(biāo)代理機構(gòu)的說法，正確的是（）A.招標(biāo)代理機構(gòu)可以在所代理的招標(biāo)項目中投標(biāo)或者代理投標(biāo)B.招標(biāo)代理機構(gòu)可以為所代理的招標(biāo)項目的投標(biāo)人提供咨詢C.招標(biāo)人與被委托的招標(biāo)代理機構(gòu)之間的委托合同可以是口頭形式D.招標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)擁有一定數(shù)量的具備編制招標(biāo)文件、組織評標(biāo)等相應(yīng)能力的專業(yè)人員【答案】：D209、（2020年真題）發(fā)包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是（）。A.承包人將承包的工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的B.發(fā)包人未按約定支付工程價款，承包人停工的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的D.承包人未按合同約定的期限完工的【答案】：【答案】：A【答案】：A210、檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，由（）復(fù)檢。A.雙方共同認(rèn)可的檢測機構(gòu)B.原檢測機構(gòu)C.上級檢測機構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】：A211、（2021年第1批真題）關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算說法正確的是（）。A.建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行工程款結(jié)算B.建設(shè)工程驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收仍不合格的，發(fā)包人可以在結(jié)算中大幅度減少結(jié)算金額C.建設(shè)工程驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，維修費用應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)D.建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，發(fā)包人可以參照合同關(guān)于工程價款的約定折價補償承包人【答案】：D212、（2021年第1批真題）關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是（）。A.中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)B.招標(biāo)人不得授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人C.確定中標(biāo)人之前，招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就投標(biāo)價格進(jìn)行談判D.中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是投標(biāo)報價最低的投標(biāo)人213、大中型建設(shè)工程項目立項批準(zhǔn)后,建設(shè)單位應(yīng)按照（）順序辦理相應(yīng)手續(xù)。A.工程發(fā)包、報建登記、簽訂施工承包合同、申領(lǐng)施工許可證B.報建登記、申領(lǐng)施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同。.申領(lǐng)施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、報建登記D.報建登記、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、申領(lǐng)施工許可證【答案】：D214、根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的最低比例是有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的（）。20%30%25%40%【答案】：B215、關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A.一審程序包括普通程序和特殊程序B.必須以書面形式起訴C.原告必須與案件有直接利害關(guān)系D.提交起訴狀的同時提交全部證據(jù)【答案】：C216、（2020年12月真題）關(guān)于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是（）。A.注冊建造師無正當(dāng)理由拒絕或者未及時簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案B.注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的，視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案C.注冊建造師透露建設(shè)單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案D.注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案【答案】：A217、(2021年第2批真題)關(guān)于移送管轄的說法，正確的是()。A.移送管轄是沒有管轄權(quán)的法院把案件移送給有管轄權(quán)的法院審理B.移送管轄僅限于上下級法院之間C.移送管轄與管轄權(quán)轉(zhuǎn)移的程序完全相同D.受移送的法院認(rèn)為受移送的案件不屬于本院管轄的，可以再自行移送【答案】：A218、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，施工企業(yè)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向()報告。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者建設(shè)行政主管部門B.現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者項目負(fù)責(zé)人C.現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者施工企業(yè)負(fù)責(zé)人D.縣級以上人民政府或者建設(shè)行政主管部門【答案】：C219、某設(shè)備檢驗檢測單位，對其承擔(dān)的設(shè)備安全檢測、檢驗出具了虛假的證明，并得到9．8萬元的費用;按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，對該設(shè)備檢驗檢測單位應(yīng)處以()的罰款。A.2萬元以上5萬元以下B.5萬元以上10萬元以下C.10萬元以上20萬元以下D.20萬元以上【答案】：C220、建筑工程一切險承保的內(nèi)容不包括（）A.臨時工程,如引水、保護(hù)堤B.腳手架C.租賃物資D.被保險人嚴(yán)重失職造成的職工的人身傷亡和財產(chǎn)損失【答案】：D221、下列情形中,安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)或者其上級行政機關(guān)可以撤銷已經(jīng)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證的是（）。A.轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證的B.安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)的C.建筑施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的D.超越法定職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的【答案】：D222、二級和二級以下建筑施工總承包資質(zhì)序列企業(yè)配置專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于（）人。A.2?B.3?C.4?D.6【答案】：B223、關(guān)于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查的說法，正確的是（）。A.事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在同一個縣級以上行政區(qū)域的，由事故發(fā)生單位所在地人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查B.事故調(diào)查組不得直接組織專家進(jìn)行技術(shù)鑒定C.事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)提交事故調(diào)查報告D.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查【答案】：D224、關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）A.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定資質(zhì)等級B.聯(lián)合體各方中有一方具備承擔(dān)招標(biāo)項目的相應(yīng)能力即可C.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人訂立合同D.聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項目中以自己名義單獨投標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)向評標(biāo)委員會澄清、說明以哪份投標(biāo)文件為準(zhǔn)【答案】：C225、關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，錯誤的是（）。A.招標(biāo)人在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交技標(biāo)保證金的，投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的2%B.特殊情況下，可以挪用投標(biāo)保證金C.招標(biāo)人要求中標(biāo)人提供履約擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)同時向中標(biāo)人提供工程款支付擔(dān)保D.實行兩階段招標(biāo)的，招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金的，應(yīng)