臺州市住宅裝飾裝修施工合同

臺州市住宅裝飾裝修施工合同一、合同雙方本裝飾裝修施工合同（以下簡稱“合同”），由甲方（業(yè)主）和乙方（裝飾公司）雙方共同締結，遵循誠實、公正、公平和互利的原則。甲方（業(yè)主）：姓名/法人代表：身份證號碼/工商注冊號：地址：聯(lián)系電話：乙方（裝飾公司）：公司名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法人代表：地址：聯(lián)系電話：二、裝修項目和范圍1.裝修項目具體裝修項目由雙方在合同附件中詳細列明，并簽字確認。2.裝修范圍裝修范圍包括但不限于以下內容：2.1墻面和天花板的刷漆處理；2.2地面的鋪設；2.3門窗的更換和安裝；2.4衛(wèi)生間和廚房的改造；2.5室內水電線路的布置和改造；2.6室內軟裝飾品的購買和安裝。三、裝修工期和工作日程安排1.裝修工期雙方商定的裝修工期為_____天/月，具體施工工期由乙方根據(jù)實際情況提供。2.工作日程安排乙方將根據(jù)裝修進度與甲方協(xié)商安排工人數(shù)量和工作時間，確保裝修工作順利進行。四、裝修費用和支付方式1.裝修費用裝修費用總額為人民幣___________元（大寫：__________________）。2.付款方式（1）首期付款：甲方在簽訂合同時，應支付合同總金額的____%作為首期付款。（2）進度付款：根據(jù)裝修進度，乙方將提供付款要求，甲方應按照要求及時支付相應的款項。（3）尾款支付：甲方應在裝修完工驗收合格后，支付剩余款項。3.付款說明甲方應在合同簽訂后的_____個工作日內，將首期付款支付至乙方指定賬戶。五、工程質量保證和維修1.工程質量保證乙方保證裝修工程符合國家法律法規(guī)和相關標準要求，并承諾在驗收合格后的_______個月內，負責修理由于工程質量問題造成的問題。2.維修責任甲方應按照乙方的使用和保養(yǎng)要求，合理使用裝修材料和設備，并負有維護和保養(yǎng)的責任。六、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方未按照合同約定支付款項的，應按欠款金額每日按照合同約定支付違約金。（2）甲方未按照約定時間提供施工場所或影響施工進度的，應按照雙方協(xié)商確定的方式進行補償。2.乙方違約責任（1）乙方未按照合同約定完工的，應按照雙方協(xié)商確定的方式進行補償。（2）乙方裝修工程質量不符合相關標準要求的，應承擔整改責任，并賠償甲方因此所遭受的直接經(jīng)濟損失。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的，應通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、合同生效和解除1.合同的生效合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，具有法律效力。2.解除合同合同解除的情況包括但不限于：雙方協(xié)商一致解除、經(jīng)法院判決解除等。九、其他事項1.合同附件本合同的附件包括但不限于：裝修設計方案、裝修工程圖紙、裝修施工進度安排表