2024年新型擋土墻工程承攬協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新型擋土墻工程承攬協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.雙方主體2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程范圍與內(nèi)容3.1工程主要范圍3.2工程附加范圍3.3工程不包括內(nèi)容4.工程時間安排4.1工程啟動時間4.2工程竣工時間4.3工程驗收時間5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2工程質(zhì)量驗收6.合同價格與支付6.1合同總價6.2價格調(diào)整條件6.3支付方式6.4支付時間表7.雙方責(zé)任與義務(wù)7.1承攬方責(zé)任7.2委托方責(zé)任8.違約責(zé)任8.1承攬方違約8.2委托方違約9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.合同的變更與終止10.1合同變更條件10.2合同終止條件11.保密條款11.1保密信息范圍11.2保密期限11.3保密違約責(zé)任12.不可抗力12.1不可抗力定義12.2不可抗力后果處理13.法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決14.其他條款14.1合同附件14.2合同修改記錄14.3合同生效條件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年新型擋土墻工程1.2工程地點：具體位置由委托方提供，詳見附件一。1.3工程規(guī)模：根據(jù)委托方的要求，工程規(guī)模包括但不限于新型擋土墻的設(shè)計、制造、運輸、安裝、調(diào)試及驗收等。1.4工程性質(zhì)：本工程屬于新型擋土墻工程項目，包括所有工程設(shè)計、施工、材料供應(yīng)、設(shè)備提供、調(diào)試、驗收等相關(guān)工作。第二條雙方主體2.1承攬方信息：（1）單位名稱：X工程有限公司（2）單位地址：X市X區(qū)X路X號（3）聯(lián)系人：X（4）聯(lián)系電話：X（5）電子郵箱：X2.2委托方信息：（1）單位名稱：X建設(shè)有限公司（2）單位地址：X市X區(qū)X路X號（3）聯(lián)系人：X（4）聯(lián)系電話：X（5）電子郵箱：X第三條工程范圍與內(nèi)容3.1工程主要范圍：（1）新型擋土墻的設(shè)計（2）新型擋土墻的制造（3）新型擋土墻的運輸（4）新型擋土墻的安裝（5）新型擋土墻的調(diào)試（6）新型擋土墻的驗收3.2工程附加范圍：（1）提供與新型擋土墻相關(guān)的技術(shù)支持和服務(wù)（2）協(xié)助委托方進(jìn)行新型擋土墻的后期維護(hù)和保養(yǎng)3.3工程不包括內(nèi)容：（1）與新型擋土墻無關(guān)的其他工程（2）新型擋土墻的設(shè)計、制造、運輸、安裝、調(diào)試、驗收等之外的其他工作第四條工程時間安排4.1工程啟動時間：根據(jù)委托方的要求，雙方協(xié)商確定具體的工程啟動時間。4.2工程竣工時間：雙方根據(jù)工程進(jìn)度和工程量，協(xié)商確定具體的工程竣工時間。4.3工程驗收時間：工程完成后，由委托方組織驗收，雙方共同參與，確保工程質(zhì)量符合合同要求。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求：新型擋土墻的設(shè)計、制造、運輸、安裝、調(diào)試、驗收等應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，確保工程質(zhì)量。5.2工程質(zhì)量驗收：工程完成后，由委托方組織驗收，雙方共同參與，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。第六條合同價格與支付6.1合同總價：雙方根據(jù)工程量、工程難度、市場行情等因素，協(xié)商確定合同總價。6.2價格調(diào)整條件：合同執(zhí)行過程中，如遇市場行情變化、政策調(diào)整等因素，雙方可協(xié)商調(diào)整價格。6.3支付方式：雙方協(xié)商確定支付方式，可以是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票等方式。6.4支付時間表：雙方根據(jù)工程進(jìn)度和完成情況，協(xié)商確定支付時間表。第八條雙方責(zé)任與義務(wù)8.1承攬方責(zé)任：（1）按照合同約定的工程范圍和內(nèi)容，完成工程的各項任務(wù)。（2）保證工程質(zhì)量符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）按照約定的時間和進(jìn)度完成工程。（4）提供與工程相關(guān)的技術(shù)支持和服務(wù)。（5）協(xié)助委托方進(jìn)行工程的后期維護(hù)和保養(yǎng)。8.2委托方責(zé)任：（1）提供工程所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施。（2）提供工程所需的施工圖紙、技術(shù)文件等資料。（3）協(xié)助承攬方進(jìn)行工程的施工和調(diào)試。（4）按照約定的時間和方式支付合同價款。（5）對承攬方的施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第九條違約責(zé)任9.1承攬方違約：（1）未能按照約定的時間和進(jìn)度完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。（2）工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)委托方指出后，仍未能整改達(dá)標(biāo)的，應(yīng)按照不合格部分工程價款的倍數(shù)向委托方支付違約金。（3）違反合同約定，導(dǎo)致工程重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.2委托方違約：（1）未能按照約定的時間和方式支付合同價款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金。（2）未能提供工程所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）違反合同約定，導(dǎo)致工程重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：有管轄權(quán)的人民法院。第十一條合同的變更與終止11.1合同變更條件：（1）雙方協(xié)商一致。（2）因國家法律法規(guī)、政策變化，需要變更合同的。（3）因不可抗力因素，需要變更合同的。11.2合同終止條件：（1）工程完成后，雙方履行完合同約定的義務(wù)。（2）雙方協(xié)商一致終止合同。（3）因不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行。第十二條保密條款12.1保密信息范圍：合同履行過程中，雙方泄露的涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運營秘密等保密信息。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年。12.3保密違約責(zé)任：違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因違約導(dǎo)致的損失。第十三條不可抗力13.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。13.2不可抗力后果處理：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，根據(jù)實際情況減輕或免除責(zé)任。第十四條其他條款14.1合同附件：合同附件包括工程圖紙、技術(shù)文件、報價單等，附件與合同具有同等法律效力。14.2合同修改記錄：合同履行過程中，如有修改，應(yīng)以書面形式簽訂修改協(xié)議，作為合同附件。14.3合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的終止條件出現(xiàn)時終止。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙：包括新型擋土墻的設(shè)計圖紙、施工圖紙等，詳細(xì)展示工程的設(shè)計和施工細(xì)節(jié)。2.技術(shù)文件：包括新型擋土墻的設(shè)計方案、技術(shù)規(guī)范、施工手冊等，詳細(xì)說明工程的技術(shù)要求和施工步驟。3.報價單：詳細(xì)列出工程的所有費用項目，包括材料費、人工費、運輸費等，以及相應(yīng)的金額和計算依據(jù)。4.施工進(jìn)度計劃：詳細(xì)制定工程的施工進(jìn)度計劃，包括各階段的工作內(nèi)容、時間表和完成標(biāo)準(zhǔn)。5.質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)規(guī)定工程質(zhì)量的驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括材料驗收、施工驗收、調(diào)試驗收等。6.保密協(xié)議：詳細(xì)規(guī)定雙方的保密義務(wù)和保密信息范圍，以及違反保密條款的違約責(zé)任。7.不可抗力條款：詳細(xì)定義不可抗力的情況，以及不可抗力情況下合同履行和責(zé)任免除的規(guī)則。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約：a.未能按照約定的時間和進(jìn)度完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。例如，如果工程原定于2024年6月30日完成，但承攬方延遲至7月15日完成，則應(yīng)支付從7月1日至7月15日的違約金。b.工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)委托方指出后，仍未能整改達(dá)標(biāo)的，應(yīng)按照不合格部分工程價款的倍數(shù)向委托方支付違約金。例如，如果工程質(zhì)量不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)委托方指出后，承攬方未能在規(guī)定時間內(nèi)整改達(dá)標(biāo)，則應(yīng)按照不合格部分的工程價款的兩倍支付違約金。c.違反合同約定，導(dǎo)致工程重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。例如，如果承攬方違反合同約定導(dǎo)致工程安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.委托方違約：a.未能按照約定的時間和方式支付合同價款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金。例如，如果委托方未能在約定的付款日期支付價款，則應(yīng)支付從逾期之日起至實際支付日止的違約金。b.未能提供工程所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。例如，如果委托方未能提供工程所需的施工場地，導(dǎo)致承攬方無法正常施工，則應(yīng)承擔(dān)因停工導(dǎo)致的工程延誤費用。c.違反合同約定，導(dǎo)致工程重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。例如，如果委托方違反合同約定導(dǎo)致工程安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害（如地震、洪水）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工）等。在本合同中，不可抗力情況下合同履行受阻，雙方應(yīng)協(xié)商解決，根據(jù)實際情況減輕或免除責(zé)任。2.違約金：違約金是違約方因違約行為向守約方支付的金錢賠償。在本合同中，違約金用于補(bǔ)償因違約行為導(dǎo)致的損失，具體金額和計算方式詳見合同條款。3.賠償責(zé)任：賠償責(zé)任是指違約方因違約行為對守約方造成損失時，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。在本合同中，賠償責(zé)任包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、名譽(yù)損害、時間延誤等。4.合同履行：合同履行是指雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。在本合同中，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款履行各自的責(zé)任，確保工程順利進(jìn)行。5.合同終止：合同終止是指合同約