2024年標準簡單工程承攬合同范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年標準簡單工程承攬合同范本版B版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬人信息1.2委托人信息第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內容2.4工程量第三條合同價格3.1工程總價3.2付款方式3.3付款進度3.4價格調整第四條工程期限4.1承諾工期4.2工期延誤4.3提前完成第五條工程質量5.1質量標準5.2質量控制5.3質量爭議第六條材料供應6.1材料責任6.2材料質量6.3材料費用第七條變更與解除7.1合同變更7.2合同解除第八條違約責任8.1承攬人違約8.2委托人違約第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調解解決9.3仲裁解決9.4法律途徑第十條保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任第十一條知識產權11.1知識產權歸屬11.2知識產權保護第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三條合同的生效與終止13.1合同生效13.2合同終止第十四條其他條款14.1信息反饋14.2法律適用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬人信息1.1.1承攬人全稱：X工程有限公司1.1.2承攬人地址：市區(qū)路號1.1.3承攬人法人代表：X1.1.4承攬人聯(lián)系方式：1.2委托人信息1.2.1委托人全稱：X開發(fā)有限公司1.2.2委托人地址：市區(qū)路號1.2.3委托人法人代表：X1.2.4委托人聯(lián)系方式：第二條工程概述2.1工程名稱：X住宅小區(qū)綠化工程2.2工程地點：市區(qū)路號2.3工程內容：包括但不限于綠化帶鋪設、景觀小品制作、綠化澆水、修剪等2.4工程量：按照雙方確認的《工程量清單》執(zhí)行第三條合同價格3.1工程總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣肆佰捌拾萬元整）3.2付款方式：實行進度付款，具體付款比例按照雙方確認的《付款計劃》執(zhí)行3.3付款進度：工程進度達到約定的比例，承攬人提交相應的進度報告和付款申請，委托人在收到報告后7個工作日內完成付款3.4價格調整：合同執(zhí)行期間，如遇市場行情變化，雙方可協(xié)商調整價格，具體調整方式按照《價格調整協(xié)議》執(zhí)行第四條工程期限4.1承諾工期：自工程開工之日起，工期為X個月4.2工期延誤：因承攬人原因導致工期延誤，承攬人應按合同約定向委托人支付違約金4.3提前完成：如承攬人提前完成工程，提前完成部分的工程款按合同約定的進度付款比例支付第五條工程質量5.1質量標準：按照國家和行業(yè)標準執(zhí)行，如國家和行業(yè)無明確標準，雙方可協(xié)商確定5.2質量控制：承攬人應建立健全質量管理體系，確保工程質量符合合同約定5.3質量爭議：工程驗收過程中，如發(fā)生質量爭議，雙方應協(xié)商解決，無法協(xié)商解決的，可按合同約定的爭議解決方式處理第六條材料供應6.1材料責任：承攬人應保證所供材料符合合同約定，對因材料質量導致的工程質量問題承擔責任6.2材料質量：委托人提供的材料，承攬人應予以認可，并對材料的質量負責6.3材料費用：材料費用按照雙方確認的《材料費用清單》執(zhí)行，材料價格波動按合同約定的價格調整方式處理第七條變更與解除7.1合同變更：合同執(zhí)行期間，如雙方同意變更合同內容，應簽訂變更協(xié)議，作為本合同的附件7.2合同解除：合同執(zhí)行期間，如發(fā)生不可抗力或其他雙方約定的事由，導致合同無法履行，雙方協(xié)商解除合同，并按照合同約定處理合同解除后的相關事宜第八條違約責任8.1承攬人違約8.1.1承攬人未能按照約定完成工程，應向委托人支付違約金，違約金為合同總價款的千分之五8.1.2承攬人未能按照約定質量標準完成工程，應承擔修復、返工等費用，并支付違約金，違約金為合同總價款的千分之五8.1.3承攬人未能按照約定時間交付工程，應按照逾期交付部分工程價款的千分之五支付違約金8.2委托人違約8.2.1委托人未能按照約定時間支付工程進度款，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五8.2.2委托人未能按照約定提供施工條件，導致承攬人無法正常施工，應承擔相應責任8.2.3委托人單方面解除合同，應支付承攬人違約金，違約金為合同總價款的千分之十第九條爭議解決9.1協(xié)商解決：合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決9.2調解解決：協(xié)商不成時，可向工程所在地的建設行政主管部門申請調解9.3仲裁解決：調解不成的，任何一方均可向約定的仲裁機構申請仲裁9.4法律途徑：如仲裁不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟第十條保密條款10.1保密內容：合同履行過程中，雙方獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年10.3違約責任：違反保密義務的一方，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失第十一條知識產權11.1知識產權歸屬：工程設計、施工過程中形成的知識產權，歸委托人所有11.2知識產權保護：雙方應共同努力保護對方的知識產權，不得侵犯對方的知識產權第十二條不可抗力12.1不可抗力事件：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如地震、洪水等12.2不可抗力后果：由于不可抗力事件導致合同無法履行或造成損失的，雙方互不承擔責任第十三條合同的生效與終止13.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.2合同終止：合同約定的工程完成后，本合同自行終止第十四條其他條款14.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律14.3合同附件：本合同附件包括《工程量清單》、《付款計劃》、《價格調整協(xié)議》等第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出工程所需的所有材料、工程量及價格等信息，作為合同的一部分，用于指導和監(jiān)督工程的實施。附件二：《付款計劃》詳細列出合同價款的支付計劃，包括付款的時間、比例和金額等信息，用于確保合同的順利進行。附件三：《價格調整協(xié)議》詳細列出價格調整的條件和方式，用于應對合同執(zhí)行期間可能出現(xiàn)的價格波動情況。附件四：《材料費用清單》詳細列出材料費用的相關信息，包括材料名稱、數(shù)量、單價和總價等，用于管理和控制合同價格。附件五：《施工組織設計》詳細列出施工組織設計的相關內容，包括施工方案、施工進度計劃、施工人員配置等，用于指導和監(jiān)督工程的實施。附件六：《質量保證措施》詳細列出質量保證措施的相關內容，包括質量管理體系、質量控制措施、質量驗收標準等，用于確保工程質量符合合同要求。附件七：《安全生產措施》詳細列出安全生產措施的相關內容，包括安全生產管理制度、安全生產培訓、安全事故處理等，用于保障工程施工的安全。附件八：《合同變更協(xié)議》用于記錄合同執(zhí)行期間雙方同意的合同變更內容，作為合同的一部分，用于指導合同的履行。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬人未能按照約定完成工程，應向委托人支付違約金，違約金為合同總價款的千分之五。例如，如果合同總價款為100萬元，則違約金為5000元。2.承攬人未能按照約定質量標準完成工程，應承擔修復、返工等費用，并支付違約金，違約金為合同總價款的千分之五。例如，如果合同總價款為100萬元，則違約金為5000元。3.承攬人未能按照約定時間交付工程，應按照逾期交付部分工程價款的千分之五支付違約金。例如，如果合同總價款為100萬元，則違約金為5000元。4.委托人未能按照約定時間支付工程進度款，應支付違約金，違約金為應付款項的千分之五。例如，如果應付款項為50萬元，則違約金為2500元。5.委托人未能按照約定提供施工條件，導致承攬人無法正常施工，應承擔相應責任。例如，如果由于委托人未能提供施工場地，導致承攬人無法正常施工，則委托人應承擔因此產生的停工費用。6.委托人單方面解除合同，應支付承攬人違約金，違約金為合同總價款的千分之十。例如，如果合同總價款為100萬元，則違約金為10000元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如地震、洪水等。在本合同中，不可抗力事件導致合同無法履行或造成損失的，雙方互不承擔責任。2.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的金錢賠償。在本合同中，違約金用于補償因違約行為造成的損失，具體金額根據(jù)合同約定確定。3.工程量清單：指詳細列出工程所需的所有材料、工程量及價格等信息的文件。在本合同中，工程量清單用于指導和監(jiān)督工程的實施。4.付款計劃：指詳細列出合同價款的支付計劃，包括付款的時間、比例和金額等信息的文件。在本合同中，付款計劃用于確保合同的順利進行。5.價格調整協(xié)議：指詳細列出價格調整的條件和方式的文件。在本合同中，價格調整協(xié)議用于應對合同執(zhí)行期間可能出現(xiàn)的價格波動情況。6.材料費用清單：指詳細列出材料費用的相關信息，包括材料名稱、數(shù)量、單價和總價等文件的。在本合同中，材料費用清單用于管理和控制合同價格。7.施工組織設計：指詳細列出施工方案、施工進度計劃、施工