工期索賠合同范例

工期索賠合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

鑒于發(fā)包方需對某工程項目進行施工，承包方愿意承擔該工程項目的施工任務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程項目的工期索賠事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內(nèi)容：____________________

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、工期索賠范圍及條件

1.索賠范圍：因以下原因?qū)е鹿て谘诱`，承包方可向發(fā)包方提出索賠：

（1）因發(fā)包方原因?qū)е碌脑O(shè)計變更、工程量增加、工期調(diào)整等；

（2）因不可抗力、自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ虩o法正常進行；

（3）因第三方原因?qū)е鹿こ萄诱`；

（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認定可索賠的情形。

2.索賠條件：

（1）承包方應(yīng)在工期延誤發(fā)生之日起5日內(nèi)，向發(fā)包方書面提出索賠申請，并附具相關(guān)證明材料；

（2）索賠申請應(yīng)明確索賠事由、延誤工期天數(shù)及索賠金額；

（3）索賠金額應(yīng)按照合同約定的計價方式計算。

三、索賠處理

1.發(fā)包方應(yīng)在收到承包方索賠申請之日起15日內(nèi)，對索賠事項進行核實，并給予答復(fù)；

2.若經(jīng)核實，工期索賠成立，發(fā)包方應(yīng)按照合同約定支付索賠金額；

3.若經(jīng)核實，工期索賠不成立，發(fā)包方有權(quán)拒絕支付索賠金額。

四、違約責任

1.承包方未按照約定履行工期索賠義務(wù)，導(dǎo)致發(fā)包方損失的，承包方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任；

2.發(fā)包方未按照約定履行支付索賠金額義務(wù)，導(dǎo)致承包方損失的，發(fā)包方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

五、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.工程項目施工合同

2.工程項目設(shè)計變更文件

3.工程項目進度計劃

4.工程項目相關(guān)法律法規(guī)

5.其他與工期索賠相關(guān)的證明材料

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

第三方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于發(fā)包方需對某工程項目進行施工，承包方愿意承擔該工程項目的施工任務(wù)，為保障工程質(zhì)量和進度，確保甲方權(quán)益，同時引入第三方監(jiān)理方對工程進行監(jiān)督和管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程項目的工期索賠事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內(nèi)容：____________________

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、第三方監(jiān)理方責任

1.監(jiān)理方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和工程行業(yè)標準，對工程施工全過程進行監(jiān)督檢查。

2.監(jiān)理方負責審查施工圖紙、施工方案和施工組織設(shè)計，確保其符合工程質(zhì)量和進度要求。

3.監(jiān)理方負責對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改，確保工程質(zhì)量和安全。

4.監(jiān)理方負責監(jiān)督施工進度，確保工程按合同約定的時間節(jié)點完成。

三、工期索賠范圍及條件

1.索賠范圍：因以下原因?qū)е鹿て谘诱`，承包方可向發(fā)包方提出索賠：

（1）因發(fā)包方原因?qū)е碌脑O(shè)計變更、工程量增加、工期調(diào)整等；

（2）因不可抗力、自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ虩o法正常進行；

（3）因第三方原因?qū)е鹿こ萄诱`；

（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認定可索賠的情形。

2.索賠條件：

（1）承包方應(yīng)在工期延誤發(fā)生之日起5日內(nèi)，向發(fā)包方書面提出索賠申請，并附具相關(guān)證明材料；

（2）索賠申請應(yīng)明確索賠事由、延誤工期天數(shù)及索賠金額；

（3）索賠金額應(yīng)按照合同約定的計價方式計算。

四、甲方權(quán)益保障

1.甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對施工過程中存在的問題進行整改，確保工程質(zhì)量和進度。

2.甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對工期延誤的原因進行查明，并追究相關(guān)責任。

3.甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對工程項目的財務(wù)狀況進行監(jiān)督，確保工程資金使用合理。

4.甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對施工過程中的安全事故進行報告和處理。

五、乙方違約及限制條款

1.乙方未按合同約定完成工程任務(wù)，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.乙方在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)承擔修復(fù)責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

3.乙方在施工過程中出現(xiàn)安全事故，應(yīng)承擔相應(yīng)責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

4.乙方不得擅自變更施工方案和施工組織設(shè)計，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方和監(jiān)理方同意。

5.乙方不得擅自使用甲方提供的材料、設(shè)備，如需使用，應(yīng)經(jīng)甲方和監(jiān)理方同意。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同生效與終止

1.本合同一式三份，甲方、乙方、監(jiān)理方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同有效期為工程合同工期結(jié)束之日起一年。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決；

2.第三方監(jiān)理方的介入，旨在保障甲方權(quán)益，確保工程質(zhì)量和進度；

3.甲方作為合同主導(dǎo)方，旨在通過本合同實現(xiàn)以下目的：

（1）確保工程質(zhì)量和進度，滿足甲方使用需求；

（2）維護甲方合法權(quán)益，避免損失；

（3）提高工程管理水平，降低施工風(fēng)險。

附件：

1.工程項目施工合同

2.工程項目設(shè)計變更文件

3.工程項目施工方案

4.工程項目施工組織設(shè)計

5.工程項目相關(guān)法律法規(guī)

6.第三方監(jiān)理方資質(zhì)證明

7.其他與工期索賠相關(guān)的證明材料

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

第三方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于發(fā)包方擬投資建設(shè)某工程項目，承包方愿意承擔該工程項目的施工任務(wù)，為保障工程質(zhì)量和進度，同時引入第三方監(jiān)理方對工程進行監(jiān)督和管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程項目的工期索賠事宜達成如下協(xié)議，以下條款以乙方權(quán)益為主導(dǎo)：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內(nèi)容：____________________

4.工程規(guī)模：____________________

5.工程合同工期：____________________

二、第三方監(jiān)理方責任

1.監(jiān)理方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和工程行業(yè)標準，對工程施工全過程進行監(jiān)督檢查。

2.監(jiān)理方負責審查施工圖紙、施工方案和施工組織設(shè)計，確保其符合工程質(zhì)量和進度要求。

3.監(jiān)理方負責對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改，確保工程質(zhì)量和安全。

4.監(jiān)理方負責監(jiān)督施工進度，確保工程按合同約定的時間節(jié)點完成。

三、工期索賠范圍及條件

1.索賠范圍：因以下原因?qū)е鹿て谘诱`，承包方可向發(fā)包方提出索賠：

（1）因發(fā)包方原因?qū)е碌脑O(shè)計變更、工程量增加、工期調(diào)整等；

（2）因不可抗力、自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ虩o法正常進行；

（3）因第三方原因?qū)е鹿こ萄诱`；

（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認定可索賠的情形。

2.索賠條件：

（1）承包方應(yīng)在工期延誤發(fā)生之日起5日內(nèi)，向發(fā)包方書面提出索賠申請，并附具相關(guān)證明材料；

（2）索賠申請應(yīng)明確索賠事由、延誤工期天數(shù)及索賠金額；

（3）索賠金額應(yīng)按照合同約定的計價方式計算。

四、乙方權(quán)益保障

1.乙方有權(quán)要求監(jiān)理方對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改，確保工程質(zhì)量和進度。

2.乙方有權(quán)要求監(jiān)理方對工期延誤的原因進行查明，并追究相關(guān)責任。

3.乙方有權(quán)要求監(jiān)理方對工程項目的財務(wù)狀況進行監(jiān)督，確保工程資金使用合理。

4.乙方有權(quán)要求監(jiān)理方對施工過程中的安全事故進行報告和處理。

5.乙方在施工過程中遇到不可抗力或第三方原因?qū)е鹿て谘诱`時，有權(quán)根據(jù)實際情況提出索賠。

五、甲方違約及限制條款

1.甲方未按合同約定支付工程款項，導(dǎo)致乙方資金周轉(zhuǎn)困難，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付滯納金、賠償損失等。

2.甲方在施工過程中擅自變更設(shè)計或增加工程量，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

3.甲方未按時提供施工圖紙、施工方案和施工組織設(shè)計，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

4.甲方在施工過程中未履行監(jiān)管職責，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同生效與終止

1.本合同一式三份，甲方、乙方、監(jiān)理方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同有效期為工程合同工期結(jié)束之日起一年。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決；

2.第三方監(jiān)理方的介入，旨在為乙方提供監(jiān)督和保障，確保工程質(zhì)量和進度；

3