2024合同模板建設(shè)工程施工合同（國際）范本

?合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：鑒于：3.雙方就項目的施工達成一致，并同意按照本合同的條款和條件進行。第一章定義與解釋1.1本合同所述詞語，除非上下文另有規(guī)定，其定義如下：（1）項目：指甲方擁有的建設(shè)項目，包括但不限于設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試、驗收等。（2）乙方：指本合同乙方，具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位。（3）工程：指本合同項下的建設(shè)項目，包括但不限于土建、安裝、裝修、調(diào)試等。（4）合同價款：指本合同約定的乙方完成工程所需的價款，包括工程款、材料款、人工費等。1.2本合同所用術(shù)語，如有未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。第二章合同范圍與工程量2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的工程量和質(zhì)量要求，完成項目的施工任務(wù)。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時提供施工進度報告，并確保工程進度符合項目計劃。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供工程質(zhì)量保證，并確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。第三章合同價款與支付3.1本合同的合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點和比例，向乙方支付合同價款。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合法有效的發(fā)票。第四章工期與進度4.1本合同約定的工期為____個月，自乙方入場施工之日起計算。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程進度，確保按期完成施工任務(wù)。4.3乙方如因特殊情況導致無法按期完成施工任務(wù)，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。第五章質(zhì)量與驗收5.1乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程驗收合格。5.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時整改并重新驗收。5.3工程驗收合格的，甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點和比例，向乙方支付合同價款。第六章違約責任6.1乙方如未按照本合同約定的質(zhì)量、工期完成施工任務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為本合同價款的____%。6.2甲方如未按照本合同約定的付款節(jié)點和比例支付合同價款，應(yīng)承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為本合同價款的____%。第七章爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八章其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和生效：確保雙方在簽訂合具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力，合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公序良俗。解決辦法為：在簽訂合同前，雙方應(yīng)核實對方的合法身份和資質(zhì)，必要時可聘請專業(yè)律師進行審查。2.合同的履行：確保雙方按照合同約定的質(zhì)量、工期完成各自的任務(wù)。解決辦法為：雙方應(yīng)嚴格按照合同條款執(zhí)行，如有特殊情況導致無法按期完成任務(wù)，應(yīng)及時溝通并尋求延期或調(diào)整方案。3.合同的變更和解除：合同履行過程中，如雙方同意變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。解決辦法為：雙方就變更或解除合同的事宜進行充分溝通，達成一致后簽訂書面協(xié)議，并按照協(xié)議約定執(zhí)行。4.違約責任：一方未履行或未完全履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任。解決辦法為：雙方應(yīng)按照合同約定的違約責任條款執(zhí)行，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約金等責任。5.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。解決辦法為：雙方積極溝通，尋求和解，如協(xié)商無果，可通過法律途徑解決爭議。法律名詞及名詞解釋：1.民事權(quán)利能力：指自然人、法人及其他組織依法享有民事權(quán)利和承擔民事義務(wù)的能力。2.民事行為能力：指自然人、法人及其他組織依法獨立進行民事法律行為的能力。3.法律法規(guī)：指全國人民代表大會及其常務(wù)委員會、國務(wù)院及其部門、地方各級人民代表大會及其常務(wù)委員會制定的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。4.公序良俗：指社會公共秩序和善良風俗，是民事法律行為的基本準則。5.合同履行：指合同雙方按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.違約責任：指合同一方或雙方未履行或未完全履行合同義務(wù)時，應(yīng)承擔的法律責任。7.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑予以解決。8.友好協(xié)商：指合同雙方在發(fā)生爭議時，本著平等、自愿、公平、誠信的原則進行溝通和協(xié)商。9.管轄權(quán)：指法院對特定案件進行審判的權(quán)力。有管轄權(quán)的法院對案件進行審判，其他法院無權(quán)干涉。應(yīng)用場合：1.適用于各類建設(shè)工程項目的施工合同，包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、道路橋梁工程、水利電力工程等。2.適用于國內(nèi)外工程承包商之間的合作項目。3.適用于工程分包、轉(zhuǎn)包合同。補充條款：1.工程變更條款：規(guī)定合同履行過程中，如發(fā)生工程變更，雙方應(yīng)如何處理變更事宜。2.不可抗力條款：明確不可抗力事件的范圍和處理辦法，包括自然災(zāi)害、社會事件等對合同履行造成影響的情形。3.保密條款：約定雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)和保密期限。4.知識產(chǎn)權(quán)條款：明確雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸屬和保護事項。5.爭議解決方式：包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等解決爭議的方式。附件列表：1.甲方提供的工程設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)要求等。2.乙方提供的施工方案、施工組織設(shè)計、施工進度計劃等。3.合同價款