2024家裝工程承包協(xié)議范本

2024家裝工程承包協(xié)議范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3甲方與乙方之間的合同關(guān)系第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概述2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程時(shí)間表第三條工程款項(xiàng)3.1工程總造價(jià)3.2付款方式3.3付款時(shí)間表3.4工程進(jìn)度款的支付3.5價(jià)款調(diào)整的條件與方法第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3質(zhì)量問題的處理第五條工程變更5.1變更的條件5.2變更的程序5.3變更的費(fèi)用及時(shí)間影響第六條工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理6.3工期延誤的責(zé)任與賠償?shù)谄邨l違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任7.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法第八條爭議解決8.1爭議解決的方式8.2爭議解決的時(shí)間限制第九條合同的解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的責(zé)任處理第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保護(hù)期限10.3保密信息的使用范圍第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律11.2爭議解決的法院選擇第十二條合同的生效、修改與終止12.1合同的生效條件12.2合同的修改程序12.3合同的終止條件第十三條其他條款13.1不可抗力13.2合同的轉(zhuǎn)讓13.3附件第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3見證人簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為“×××家裝工程有限公司”，地址為“××省××市××區(qū)××路××號”。1.2乙方名稱及地址乙方全稱為“×××建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司”，地址為“××省××市××區(qū)××路××號”。1.3甲方與乙方之間的合同關(guān)系甲方委托乙方進(jìn)行家裝工程的設(shè)計(jì)與施工，乙方接受甲方的委托，按照本合同的約定完成工程。第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概述本工程為甲方位于××省××市××區(qū)××路××號的住宅進(jìn)行室內(nèi)裝修，包括客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等區(qū)域的裝修。2.2工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)為甲方位于××省××市××區(qū)××路××號的住宅。2.3工程規(guī)模工程總面積為X平方米。2.4工程時(shí)間表工程預(yù)計(jì)開始日期為年月日，預(yù)計(jì)竣工日期為年月日。第三條工程款項(xiàng)3.1工程總造價(jià)工程總造價(jià)為人民幣X元（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟元整），其中包括設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、施工費(fèi)等。3.2付款方式付款方式為分階段付款，具體付款比例和時(shí)間見附件一。3.3付款時(shí)間表付款時(shí)間表見附件一。3.4工程進(jìn)度款的支付甲方按照乙方實(shí)際完成工程進(jìn)度的百分比支付相應(yīng)的進(jìn)度款，具體支付比例和時(shí)間見附件一。3.5價(jià)款調(diào)整的條件與方法如遇市場行情變化、政策調(diào)整等不可抗力因素導(dǎo)致工程造價(jià)發(fā)生變動，雙方可按約定的條件與方法進(jìn)行價(jià)款調(diào)整。具體調(diào)整辦法見附件二。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求本工程質(zhì)量應(yīng)符合《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB503272001）及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB503272001）及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行工程質(zhì)量的自檢、復(fù)檢和驗(yàn)收。4.3質(zhì)量問題的處理如乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)返工費(fèi)用、賠償甲方損失等責(zé)任。第五條工程變更5.1變更的條件工程變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2變更的程序變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、價(jià)格、時(shí)間等事項(xiàng)，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。5.3變更的費(fèi)用及時(shí)間影響因變更導(dǎo)致工程費(fèi)用的增減，雙方應(yīng)按變更協(xié)議的約定進(jìn)行調(diào)整。如變更導(dǎo)致工程工期的延誤，乙方應(yīng)按約定的方式承擔(dān)工期延誤的責(zé)任。第六條工期延誤6.1工期延誤的原因工期延誤的原因包括不可抗力、甲方原因、乙方原因等。6.2工期延誤的處理工期延誤的處理按照雙方約定的方式進(jìn)行，如甲方要求乙方承擔(dān)工期延誤的責(zé)任，乙方應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。6.3工期延誤的責(zé)任與賠償因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條爭議解決8.1爭議解決的方式雙方發(fā)生合同爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決的時(shí)間限制雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)協(xié)商解決。如協(xié)商無果，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第九條合同的解除9.1合同解除的條件雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。9.2合同解除的程序合同解除應(yīng)書面通知對方，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。9.3合同解除后的責(zé)任處理合同解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成剩余工程，并承擔(dān)因解除合同給甲方造成的損失。第十條保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同內(nèi)容及與工程相關(guān)的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等。10.2保密信息的保護(hù)期限保密信息的保護(hù)期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起2年。10.3保密信息的使用范圍雙方在合同履行過程中獲知的對方保密信息，僅限于在本合同項(xiàng)下使用，不得向第三方泄露。第十一條法律適用與爭議解決11.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決的法院選擇雙方同意將本合同爭議提交合同簽訂地人民法院管轄。第十二條合同的生效、修改與終止12.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的修改程序合同的修改應(yīng)書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。12.3合同的終止條件本合同在工程竣工并驗(yàn)收合格后終止。第十三條其他條款13.1不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。13.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.3附件本合同附件包括：工程設(shè)計(jì)方案、工程預(yù)算、付款時(shí)間表、工程進(jìn)度計(jì)劃等。第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章甲方代表（簽字）：____________日期：____年__月__日14.2乙方簽字蓋章乙方代表（簽字）：____________日期：____年__月__日14.3見證人簽字蓋章見證人（簽字）：____________日期：____年__月__日第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程的整體設(shè)計(jì)方案，包括但不限于平面布局、效果圖、施工圖等，以及材料品牌、型號、顏色等詳細(xì)信息。附件二：工程預(yù)算詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出工程的所有材料、工藝、人工等費(fèi)用，并明確每項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算方式和來源。附件三：付款時(shí)間表詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出合同價(jià)款的支付時(shí)間、比例和方式，以及進(jìn)度款的支付標(biāo)準(zhǔn)和方法。附件四：工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，包括各階段的開始和結(jié)束時(shí)間，以及甲方驗(yàn)收的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。附件五：質(zhì)量保證書詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括乙方對工程質(zhì)量的承諾，以及質(zhì)量保證的具體內(nèi)容和期限。附件六：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)明確保密信息的定義、保護(hù)期限和使用權(quán)，以及違反保密協(xié)議的責(zé)任和后果。附件七：不可抗力條款詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)明確不可抗力的定義、范圍和處理方式，以及因不可抗力導(dǎo)致的違約責(zé)任免除。附件八：合同轉(zhuǎn)讓條款詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)明確合同轉(zhuǎn)讓的條件、程序和限制，以及轉(zhuǎn)讓后的權(quán)利和義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：甲方未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照附件三的付款時(shí)間表及時(shí)支付進(jìn)度款，如未按時(shí)支付，應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式見附件三。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：乙方未按約定時(shí)間完成工程，導(dǎo)致工期延誤。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照工程進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)完成工程，如未按時(shí)完成，應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式見附件五。3.雙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：雙方未能就工程變更達(dá)成一致，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：雙方應(yīng)按照附件五的變更程序和條件協(xié)商解決，如未能達(dá)成一致，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.合同主體：指本合同的雙方，即甲方和乙方。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避