2024年度消防工程承攬協(xié)議一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度消防工程承攬協(xié)議一本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方名稱1.2發(fā)包方名稱1.3消防工程定義第二條工程范圍及內(nèi)容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程時間安排第三條工程質(zhì)量標準3.1質(zhì)量要求3.2驗收標準3.3質(zhì)量保障措施第四條工程價款及支付方式4.1工程總價4.2支付時間表4.3支付方式第五條工期延誤及違約責任5.1工期延誤5.2違約責任第六條保險責任6.1承攬方保險6.2發(fā)包方保險第七條爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律途徑第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3泄露后果第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止第十條不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決第十二條其他條款12.1技術(shù)支持12.2配合事項12.3其他約定第十三條附件13.1工程設(shè)計圖紙13.2工程量清單13.3其他相關(guān)文件第十四條簽字蓋章14.1承攬方簽字14.2發(fā)包方簽字14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.3消防工程定義：指根據(jù)我國消防法律法規(guī)和相關(guān)標準，為甲方提供的消防設(shè)施設(shè)計、施工、驗收、維護保養(yǎng)等服務(wù)。第二條工程范圍及內(nèi)容2.1工程概述：工程名稱、工程地點、工程規(guī)模、工程性質(zhì)等。2.3工程時間安排：開工日期、竣工日期、驗收日期等。第三條工程質(zhì)量標準3.1質(zhì)量要求：符合國家消防法律法規(guī)、消防設(shè)計和施工標準、消防產(chǎn)品標準等。3.2驗收標準：按照消防部門和相關(guān)行業(yè)標準進行驗收，確保消防設(shè)施安全、可靠、有效。3.3質(zhì)量保障措施：乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強施工過程質(zhì)量控制，對工程質(zhì)量負責。第四條工程價款及支付方式4.2支付時間表：甲方應(yīng)在合同簽訂后【】天內(nèi)支付乙方工程總價【】%，作為預(yù)付款；工程驗收合格后【】天內(nèi)支付乙方工程總價【】%，作為進度款；工程保修期滿后【】天內(nèi)支付乙方工程總價【】%，作為尾款。4.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。第五條工期延誤及違約責任5.1工期延誤：由于乙方原因?qū)е鹿こ滩荒馨雌诳⒐さ?，乙方?yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程總價的【】%。5.2違約責任：除按照第五條約定承擔違約責任外，乙方還應(yīng)賠償甲方因此造成的其他損失。第六條保險責任6.1承攬方保險：乙方應(yīng)為其施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，保險費用由乙方承擔。6.2發(fā)包方保險：甲方應(yīng)為其財產(chǎn)和人員購買必要的保險，保險費用由甲方承擔。第七條爭議解決方式7.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時，可向工程所在地的第三方調(diào)解組織申請調(diào)解。7.3法律途徑：如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容：本合同的內(nèi)容及其它與工程相關(guān)的技術(shù)資料、商業(yè)信息等。8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。8.3泄露后果：如有泄露，泄露方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此造成的損失。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更：合同履行過程中，如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。9.3合同終止：合同終止條件如下：（1）工程驗收合格，雙方履行完畢合同約定的義務(wù)；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十條不可抗力10.1不可抗力事件：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。10.2不可抗力后果：因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔責任。第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1技術(shù)支持：乙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持，確保消防設(shè)施的正常運行。12.2配合事項：甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理與工程相關(guān)的審批、驗收等手續(xù)。12.3其他約定：雙方在合同履行過程中如有其他約定，應(yīng)以書面形式補充本合同。第十三條附件13.1工程設(shè)計圖紙：詳見附件一。13.2工程量清單：詳見附件二。13.3其他相關(guān)文件：詳見附件三。第十四條簽字蓋章14.1承攬方簽字：【乙方蓋章】14.2發(fā)包方簽字：【甲方蓋章】14.3合同生效日期：【填寫合同生效日期】第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙詳細要求和說明：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括消防設(shè)施的設(shè)計方案、平面布局圖、系統(tǒng)圖、細部圖等，以確保消防設(shè)施的合理布局和安裝要求。圖紙應(yīng)由乙方提供，并符合國家消防法律法規(guī)和相關(guān)標準。附件二：工程量清單詳細要求和說明：工程量清單應(yīng)詳細列出工程所需材料、設(shè)備、人工等各項費用，并注明單價、數(shù)量和總價。清單應(yīng)由乙方提供，并經(jīng)甲方確認后方可執(zhí)行。附件三：其他相關(guān)文件詳細要求和說明：其他相關(guān)文件包括但不限于施工許可證、消防驗收報告、保修卡等。這些文件應(yīng)由乙方提供，并符合國家消防法律法規(guī)和相關(guān)標準。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成工程；2.乙方使用不符合合同約定的材料、設(shè)備進行施工；3.乙方未按照合同約定的時間支付工程價款；4.甲方未按照合同約定的時間支付預(yù)付款、進度款、尾款；5.甲方未提供乙方所需的施工場地、施工條件等。責任認定標準：1.違約金：按照合同約定的違約金計算方式進行賠償；2.損失賠償：根據(jù)甲方實際損失金額進行賠償，包括但不限于工程延期導(dǎo)致的費用、人員傷亡賠償?shù)龋?.工期延誤：按照合同約定的工期延誤違約金進行賠償；4.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)負責修復(fù)或重新施工，并承擔由此產(chǎn)生的費用；5.保險責任：按照合同約定的保險責任和賠償金額進行賠償。示例說明：1.如果乙方未按照合同約定的時間完成工程，甲方有權(quán)按照合同約定的違約金計算方式要求乙方支付違約金；2.如果乙方使用不符合合同約定的材料、設(shè)備進行施工，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格設(shè)施，并重新施工；3.如果甲方未按照合同約定的時間支付預(yù)付款、進度款、尾款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.違約金：一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)支付給對方的一定金額。3.損失賠償：因違約行為導(dǎo)致對方遭受的實際損失，包括直接損失和間接損失。4.工期延誤：工程實際完成時間超過合同約定的竣工時間。5.質(zhì)量保修：乙方對工程質(zhì)量提供的保修服務(wù)，包括保修期限、保修范圍等。6.保險責任：雙方根據(jù)合同約定購買的保險，保