道路拓寬管樁施工合同

道路拓寬管樁施工合同合同編號：__________鑒于甲方需要進行道路拓寬工程，乙方具有道路拓寬管樁施工資質和經驗，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就乙方承攬甲方道路拓寬管樁施工工程事項，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程內容1.1乙方負責甲方道路拓寬工程所需的管樁施工，包括但不限于管樁的采購、運輸、打樁、質量檢測等工作。1.2乙方應按照甲方的要求和技術標準進行施工，確保施工質量和進度。1.3乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，確保施工安全。二、工程期限2.1本工程開工日期為雙方簽訂合同之日起，竣工日期為__________。2.2乙方如因自身原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。三、工程質量3.1乙方應保證工程質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范，確保管樁施工安全可靠。3.2甲方有權對施工過程進行監(jiān)督和檢查，要求乙方及時整改不符合質量要求的問題。3.3工程竣工后，乙方應按照甲方的要求進行驗收，驗收不合格的，乙方應負責整改直至達到驗收標準。四、工程價款及支付4.1本工程的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方按照工程進度分階段支付工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工后，甲方支付乙方合同價的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同價的30%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同價的40%。4.3乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法扣除稅費。五、違約責任5.1乙方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的0.5%。5.2乙方如因自身原因導致工程質量不符合約定，應承擔返工、整改等費用，并支付甲方相應的賠償金。5.3甲方如未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應支付工程款的0.5%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方資質證明文件2.工程設計圖紙和技術要求3.管樁采購合同及質量檢測報告4.施工安全方案和應急預案5.工程進度計劃和付款申請單6.工程驗收報告和整改通知書7.法律法規(guī)規(guī)定的其他文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質量不符合約定，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未履行合同約定的其他義務，視為違約。5.違約行為的認定依據(jù)國家法律法規(guī)和本合同條款。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責道路拓寬工程的項目主體。2.乙方：指合同中的受托方，負責道路拓寬管樁施工的實施主體。3.合同價款：指雙方約定的工程總造價。4.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。5.工程驗收：指對工程質量、安全、進度等方面的檢查和評估。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大施工力度，合理調配資源，確保工程按期完成。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至達到驗收標準；必要時，甲方可要求乙方賠償。3.付款延誤：甲方應按時支付工程款，如有延誤，應支付違約金。4.合同爭議：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向法院提起訴訟。5.法律法規(guī)變化：雙方應遵循國家法律法規(guī)，如有變更，應及時調整合同相應條