太陽能光伏工程合同模板

太陽能光伏工程合同模板合同編號：__________合同各方當(dāng)事人：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為太陽能光伏工程的委托方，乙方為太陽能光伏工程的承攬方，雙方為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概述1.1本工程為太陽能光伏工程，工程地點位于__________。1.2工程內(nèi)容包括：__________。第二條乙方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成本工程的施工。2.2乙方應(yīng)保證所提供的材料和設(shè)備的質(zhì)量，并承擔(dān)因質(zhì)量問題所引起的一切責(zé)任。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成本工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定的時間和方式向乙方支付工程款項。3.2甲方應(yīng)提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、水源、電源等。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理與本工程相關(guān)的各項手續(xù)。第四條工程款項4.1本工程的價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）剩余款項在工程保修期滿后支付。第五條工期5.1本工程的工期為__________日。5.2乙方如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)保證本工程的質(zhì)量和安全，并承擔(dān)因質(zhì)量問題所引起的一切責(zé)任。6.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修，直至驗收合格。第七條保密7.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。7.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.太陽能光伏工程設(shè)計方案2.太陽能光伏工程施工圖紙3.太陽能光伏工程材料及設(shè)備清單4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法5.太陽能光伏工程保修條款6.雙方簽署的保密協(xié)議7.相關(guān)法律法規(guī)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。2.乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量不符合約定，視為違約。3.乙方未按照約定保密甲方商業(yè)秘密和機密信息，視為違約。4.甲方未按照約定時間向乙方支付工程款項，視為違約。5.甲方未提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，視為違約。6.甲方未協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.太陽能光伏工程：利用太陽能光伏板將太陽光能轉(zhuǎn)化為電能的工程。2.工期：雙方約定的完成工程的時間期限。3.工程款項：乙方為完成工程所收取的價款。4.違約行為：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。5.保密協(xié)議：雙方約定對合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工程款項支付不及時。解決辦法：雙方約定明確的支付時間和方式，甲方按時支付工程款項。2.問題：工期延誤。解決辦法：乙方應(yīng)合理安排施工進度，確保按約定工期完成工程；如確需延期，應(yīng)與甲方協(xié)商一致。3.問題：工程質(zhì)量不合格。解決辦法：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計方案和施工圖紙施工，確保工程質(zhì)量；工程驗收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修，直至驗收合格。4.問題：保密信息泄露。解決辦法：雙方遵守保密協(xié)議，約定保密期限，加強對保密信息的管理。5.問題：現(xiàn)場施工條件不足。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定提供乙方施工所需的