2024年度園林綠化輔材施工合同2篇_第1頁
2024年度園林綠化輔材施工合同2篇_第2頁
2024年度園林綠化輔材施工合同2篇_第3頁
2024年度園林綠化輔材施工合同2篇_第4頁
2024年度園林綠化輔材施工合同2篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩30頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度園林綠化輔材施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標(biāo)的1.3合同工期2.施工范圍及要求2.1施工范圍2.2施工要求2.3施工標(biāo)準(zhǔn)3.材料供應(yīng)3.1材料供應(yīng)方3.2材料要求3.3材料驗(yàn)收4.施工進(jìn)度4.1施工計(jì)劃4.2進(jìn)度要求4.3進(jìn)度調(diào)整5.質(zhì)量控制5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量監(jiān)督5.3質(zhì)量整改6.安全施工6.1安全規(guī)定6.2安全事故處理6.3安全教育7.費(fèi)用及支付7.1合同價格7.2付款方式7.3付款條件8.變更及解除8.1合同變更8.2合同解除8.3變更解除后果9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議方式10.2調(diào)解程序10.3訴訟管轄11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3保密違約13.其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同附件14.合同簽字蓋章14.1合同甲方簽字14.2合同乙方簽字14.3合同蓋章第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標(biāo)的本合同標(biāo)的為甲方2024年度園林綠化輔材施工項(xiàng)目,包括但不限于綠化帶的土壤改良、綠化植物的栽植、澆水、修剪、施肥、病蟲害防治等綠化養(yǎng)護(hù)工作。1.3合同工期合同工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。第二條施工范圍及要求2.1施工范圍乙方按照甲方的要求,在合同約定的工期內(nèi)完成甲方2024年度園林綠化輔材施工項(xiàng)目,具體施工范圍詳見附件一。2.2施工要求乙方應(yīng)按照園林綠化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工,確保施工質(zhì)量符合相關(guān)要求。2.3施工標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和規(guī)范要求進(jìn)行施工,確保綠化植物的品種、規(guī)格、數(shù)量等符合圖紙和規(guī)范要求。第三條材料供應(yīng)3.1材料供應(yīng)方乙方負(fù)責(zé)提供本合同項(xiàng)目所需的全部綠化材料,包括但不限于綠化植物、土壤、肥料、農(nóng)藥等。3.2材料要求乙方提供的綠化材料應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求,且應(yīng)具備相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.3材料驗(yàn)收甲方應(yīng)對乙方提供的綠化材料進(jìn)行驗(yàn)收,對不符合合同約定的材料,甲方有權(quán)要求乙方更換或退貨。第四條施工進(jìn)度4.1施工計(jì)劃乙方應(yīng)根據(jù)合同約定的工期制定詳細(xì)的施工計(jì)劃,并于合同簽訂后五個工作日內(nèi)提交給甲方審批。4.2進(jìn)度要求乙方應(yīng)按照審批后的施工計(jì)劃進(jìn)行施工,確保按期完成合同約定的施工內(nèi)容。4.3進(jìn)度調(diào)整如遇不可抗力等因素導(dǎo)致施工進(jìn)度受到影響,乙方應(yīng)及時通知甲方,并制定相應(yīng)的調(diào)整措施。第五條質(zhì)量控制5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。5.2質(zhì)量監(jiān)督甲方有權(quán)對乙方施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,并對乙方施工質(zhì)量進(jìn)行評價。5.3質(zhì)量整改如乙方施工質(zhì)量不符合合同約定,甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改,直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第六條安全施工6.1安全規(guī)定乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保施工安全。6.2安全事故處理如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)立即采取措施防止事故擴(kuò)大,并報(bào)告甲方及相關(guān)部門。6.3安全教育乙方應(yīng)對施工人員進(jìn)行定期的安全教育,提高施工人員的安全意識。第八條費(fèi)用及支付8.1合同價格本合同綠化輔材施工項(xiàng)目的總價為人民幣【】元整(大寫:【】元整),包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、交通費(fèi)等。8.2付款方式甲方支付乙方合同款項(xiàng)采用分期付款方式,具體付款安排見附件二。8.3付款條件甲方按照附件二的付款安排向乙方支付合同款項(xiàng)。乙方完成合同約定的工作內(nèi)容并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方按照付款安排支付相應(yīng)款項(xiàng)。第九條變更及解除8.1合同變更除非雙方另行協(xié)商一致,否則任何一方不得單方面變更或解除本合同。8.2合同解除合同解除的條件和程序按照《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3變更解除后果合同變更或解除導(dǎo)致的損失由責(zé)任方承擔(dān)。第十條違約責(zé)任8.1違約行為違約方應(yīng)承擔(dān)由于違約導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。8.2違約責(zé)任違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。8.3違約賠償違約方應(yīng)賠償對方因此造成的損失,包括直接損失和間接損失。第十一條爭議解決8.1爭議方式合同爭議通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2調(diào)解程序調(diào)解程序按照《中華人民共和國民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3訴訟管轄合同簽訂地人民法院擁有本合同爭議的管轄權(quán)。第十二條合同的生效、變更和終止8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。8.3合同終止條件(1)合同約定的綠化輔材施工項(xiàng)目全部完成,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格;(2)雙方協(xié)商一致提前終止合同;(3)依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十三條保密條款8.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營數(shù)據(jù)等保密信息。8.2保密期限保密信息自合同終止之日起持續(xù)保密,除非法律有其他規(guī)定。8.3保密違約違約方應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的損失賠償責(zé)任。第十四條其他條款8.1不可抗力不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行,受影響的一方應(yīng)立即通知對方,并提供相關(guān)證明文件。8.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。8.3合同附件本合同附件包括施工圖紙、施工規(guī)范、材料清單等,附件與合同具有同等法律效力。第十五條合同簽字蓋章8.1合同甲方簽字甲方授權(quán)代表:【】8.2合同乙方簽字乙方授權(quán)代表:【】8.3合同蓋章甲方公章:【】乙方公章:【】簽訂日期:【年】年【月】月【日】日第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方,是指除甲方和乙方之外,與本合同項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入是指第三方在甲方和乙方合同履行過程中,依據(jù)本合同約定或經(jīng)甲方、乙方同意,參與合同履行或?qū)贤男挟a(chǎn)生影響的行為。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:(1)第三方作為材料供應(yīng)方或服務(wù)提供方,向乙方提供合同履行所需的材料或服務(wù);(2)第三方作為監(jiān)理方,對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn),確保施工質(zhì)量符合合同要求;(3)第三方作為付款方,根據(jù)合同約定向乙方支付合同款項(xiàng);(4)第三方作為爭議解決方,協(xié)助解決甲方和乙方之間的合同爭議。第三條第三方責(zé)任3.1第三方介入本合同的,應(yīng)視為第三方已知本合同的內(nèi)容,并同意受本合同的約束。3.2第三方應(yīng)按照本合同的約定,向甲方或乙方履行相應(yīng)的合同義務(wù),并承擔(dān)因未履行義務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任。3.3第三方如違反本合同約定,導(dǎo)致甲方或乙方損失的,第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1除非本合同另有約定,第三方對甲方或乙方承擔(dān)的責(zé)任限額不超過其介入合同部分的價款或服務(wù)費(fèi)用。4.2第三方如因故意或重大過失導(dǎo)致甲方或乙方損失的,不受責(zé)任限額的限制。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方或乙方之間的合同關(guān)系,不影響甲方與乙方之間的合同關(guān)系。5.2第三方如因履行本合同而對甲方或乙方產(chǎn)生債務(wù),第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)償還責(zé)任。5.3甲方和乙方均有權(quán)直接與第三方進(jìn)行溝通和協(xié)商,但不得影響雙方之間的合同履行。第六條第三方介入的變更和解除6.1第三方如欲變更或解除與甲方或乙方的合同關(guān)系,應(yīng)提前書面通知甲方和乙方。6.2甲方和乙方應(yīng)在收到第三方通知后十五個工作日內(nèi),回復(fù)第三方。如甲方和乙方同意第三方變更或解除合同關(guān)系的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議。6.3如第三方未經(jīng)甲方和乙方同意,擅自變更或解除合同關(guān)系的,甲方和乙方均有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方如違反本合同約定,導(dǎo)致甲方或乙方損失的,第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲方和乙方如因第三方違約而遭受損失的,有權(quán)要求第三方賠償。7.3第三方如因違約而被追究刑事責(zé)任的,不影響甲方和乙方追究其民事責(zé)任。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方與甲方或乙方之間的爭議,通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2第三方與甲方或乙方之間的爭議,不影響甲方與乙方之間的合同履行。第九條其他條款9.1本合同第三方介入的修正條款,構(gòu)成本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。9.2本合同第三方介入的修正條款,如需修改或補(bǔ)充,應(yīng)經(jīng)甲方、乙方和第三方協(xié)商一致,并簽訂書面修改或補(bǔ)充協(xié)議。9.3本合同第三方介入的修正條款,自甲方、乙方和第三方簽字蓋章之日起生效。第十條合同簽字蓋章9.1第三方簽字第三方授權(quán)代表:【】9.2甲方簽字甲方授權(quán)代表:【】9.3乙方簽字乙方授權(quán)代表:【】9.4合同蓋章第三方公章:【】甲方公章:【】乙方公章:【】簽訂日期:【年】年【月】月【日】日第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:施工圖紙附件二:施工規(guī)范附件三:材料清單附件四:付款安排附件五:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范附件六:安全施工規(guī)定附件七:爭議解決方式附件八:保密協(xié)議附件九:第三方介入?yún)f(xié)議附件十:違約行為及責(zé)任認(rèn)定附件十一:合同變更和解除協(xié)議附件十二:不可抗力事件證明文件附件十三:其他相關(guān)文件和資料說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.乙方未按照約定時間完成施工項(xiàng)目的,應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。示例說明:如果乙方未能在2024年6月30日前完成施工項(xiàng)目,則應(yīng)向甲方支付合同總金額的5%作為違約金。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定的,甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)整改,直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。示例說明:如果乙方施工的質(zhì)量不符合施工規(guī)范,甲方有權(quán)要求乙方在一個月內(nèi)進(jìn)行整改,整改期間乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。3.乙方未按照約定提供材料的,應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。示例說明:如果乙方未能在合同約定的時間內(nèi)提供所需材料,則應(yīng)向甲方支付合同總金額的3%作為違約金。4.甲方未按照約定時間支付合同款項(xiàng)的,應(yīng)按照合同約定向乙方支付滯納金。示例說明:如果甲方未能在合同約定的時間內(nèi)支付款項(xiàng),則應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的1%作為滯納金。5.甲方未按照約定提供施工場地的,應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。示例說明:如果甲方未能在合同約定的時間內(nèi)提供施工場地,則應(yīng)向乙方支付合同總金額的2%作為違約金。6.雙方未按照約定履行合同的,應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的損失賠償責(zé)任。示例說明:如果雙方未能按照合同約定履行合同義務(wù),導(dǎo)致項(xiàng)目延期,雙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。全文完。2024年度園林綠化輔材施工合同1本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同中所涉及的輔材定義第二條施工范圍及內(nèi)容2.1施工地點(diǎn)及面積2.2施工內(nèi)容清單2.3施工工藝及標(biāo)準(zhǔn)第三條合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付條款及時間表3.3價格調(diào)整機(jī)制第四條工期及進(jìn)度4.1開工日期4.2竣工日期4.3施工進(jìn)度計(jì)劃第五條乙方義務(wù)及責(zé)任5.1施工質(zhì)量及安全5.2材料供應(yīng)及質(zhì)量保障5.3施工人員管理第六條甲方義務(wù)及責(zé)任6.1提供施工場地及條件6.2支付合同款項(xiàng)6.3協(xié)調(diào)相關(guān)部門及配合工作第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁或訴訟地點(diǎn)及法院第九條合同的變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件第十條合同的終止10.1合同終止條件10.2合同終止后的處理事項(xiàng)第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限第十二條法律適用及管轄12.1適用法律12.2合同爭議的管轄法院第十三條其他條款13.1不可抗力13.2合同的繼承與轉(zhuǎn)讓13.3附件清單第十四條合同的生效、修改及補(bǔ)充14.1合同生效條件14.2合同修改及補(bǔ)充方式第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1甲方名稱:×××園林綠化工程有限公司甲方地址:×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱:×××園林綠化輔材供應(yīng)商乙方地址:×××市×××區(qū)×××路×××號1.3合同中所涉及的輔材定義:本合同所指的輔材包括但不限于綠化用地整理材料、園林小品材料、綠化澆水設(shè)備等。第二條施工范圍及內(nèi)容2.1施工地點(diǎn):×××市×××區(qū)×××公園施工面積:共計(jì)××××平方米2.2施工內(nèi)容清單:(1)綠化用地整理:包括土地翻耕、地形整理等(2)園林小品施工:包括亭臺樓閣、景觀石擺放等(3)綠化澆水系統(tǒng)安裝:包括水管鋪設(shè)、噴頭安裝等2.3施工工藝及標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照《×××園林綠化施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工,確保施工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價:人民幣×××萬元整(大寫:人民幣玖拾玖萬捌仟元整)3.2支付條款及時間表:(1)合同簽訂后七個工作日內(nèi),甲方支付乙方合同總價的30%作為預(yù)付款;(2)工程進(jìn)度達(dá)到50%時,甲方支付乙方合同總價的30%;(3)工程竣工并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方合同總價的40%。3.3價格調(diào)整機(jī)制:如遇不可抗力等因素導(dǎo)致輔材價格波動,雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。第四條工期及進(jìn)度4.1開工日期:××××年××月××日4.2竣工日期:××××年××月××日4.3施工進(jìn)度計(jì)劃:詳見附件《施工進(jìn)度計(jì)劃表》第五條乙方義務(wù)及責(zé)任5.1施工質(zhì)量及安全:乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量合格,并在施工過程中遵守安全規(guī)定,防止安全事故的發(fā)生。5.2材料供應(yīng)及質(zhì)量保障:乙方應(yīng)保證所供應(yīng)的輔材質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),并按時供應(yīng)施工所需材料。5.3施工人員管理:乙方應(yīng)配備足夠數(shù)量的具備專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的施工人員,確保施工順利進(jìn)行。第六條甲方義務(wù)及責(zé)任6.1提供施工場地及條件:甲方應(yīng)保證施工場地的暢通無阻,并提供施工所需的電力、水源等條件。6.2支付合同款項(xiàng):甲方應(yīng)按照合同約定時間支付合同款項(xiàng)。6.3協(xié)調(diào)相關(guān)部門及配合工作:甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門,為乙方施工提供必要的支持和配合。第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任:甲方未按照約定時間支付合同款項(xiàng)的,應(yīng)支付乙方違約金,違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的1%。7.2乙方違約責(zé)任:乙方未按照約定時間完成施工的,應(yīng)支付甲方違約金,違約金為合同總價的1%。第八條爭議解決8.1爭議解決方式:雙方發(fā)生合同爭議的,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。8.2仲裁或訴訟地點(diǎn)及法院:仲裁或訴訟地點(diǎn)為×××市×××區(qū)人民法院。第九條合同的變更與解除9.1合同變更條件:合同履行過程中,如需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除條件:合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力等法定解除條件,雙方可協(xié)商解除合同。第十條合同的終止10.1合同終止條件:合同約定的施工期限屆滿,且工程已驗(yàn)收合格。10.2合同終止后的處理事項(xiàng):合同終止后,乙方應(yīng)按照甲方要求拆除臨時設(shè)施,清理施工現(xiàn)場。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容:雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。11.2保密期限:自合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年。第十二條法律適用及管轄12.1適用法律:本合同適用中華人民共和國法律。12.2合同爭議的管轄法院:×××市×××區(qū)人民法院。第十三條其他條款13.1不可抗力:因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行,雙方可協(xié)商解決。13.2合同的繼承與轉(zhuǎn)讓:未經(jīng)對方同意,任何一方不得將合同權(quán)利義務(wù)第八條爭議解決8.1爭議解決方式:雙方發(fā)生合同爭議的,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。8.2仲裁或訴訟地點(diǎn)及法院:仲裁或訴訟地點(diǎn)為×××市×××區(qū)人民法院。第九條合同的變更與解除9.1合同變更條件:合同履行過程中,如需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除條件:合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力等法定解除條件,雙方可協(xié)商解除合同。第十條合同的終止10.1合同終止條件:合同約定的施工期限屆滿,且工程已驗(yàn)收合格。10.2合同終止后的處理事項(xiàng):合同終止后,乙方應(yīng)按照甲方要求拆除臨時設(shè)施,清理施工現(xiàn)場。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容:雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。11.2保密期限:自合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年。第十二條法律適用及管轄12.1適用法律:本合同適用中華人民共和國法律。12.2合同爭議的管轄法院:×××市×××區(qū)人民法院。第十三條其他條款13.1不可抗力:因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行,雙方可協(xié)商解決。13.2合同的繼承與轉(zhuǎn)讓:未經(jīng)對方同意,任何一方不得將合同權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.3附件清單:詳見附件《附件清單》第十四條合同的生效、修改及補(bǔ)充14.1合同生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改及補(bǔ)充方式:合同生效后,如雙方同意對合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充,應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議,經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方:本合同所述第三方包括但不限于合同履行過程中涉及的中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等,以及合同未涉及但可能對合同履行產(chǎn)生影響的其他組織和個人。1.2第三方介入的情形:第三方介入包括但不限于對施工過程的監(jiān)督、檢驗(yàn)、審計(jì)等。第二條第三方介入的程序及責(zé)任2.1第三方介入程序:第三方介入應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定進(jìn)行,包括但不限于通知甲乙雙方、進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)、提出意見和建議等。2.2第三方責(zé)任:第三方應(yīng)依法合規(guī)進(jìn)行介入,并對介入行為的合法性、合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。2.3第三方權(quán)利:第三方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和合同約定,對合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督和評價,并提出意見和建議。第三條第三方介入對甲乙雙方的影響3.1甲方義務(wù):甲方應(yīng)配合第三方的介入工作,提供必要的資料和便利條件。3.2乙方義務(wù):乙方應(yīng)接受第三方的介入,并按照第三方的意見和建議進(jìn)行整改。第四條第三方介入后的爭議解決4.1爭議解決方式:如第三方介入引發(fā)爭議,甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。4.2仲裁或訴訟地點(diǎn)及法院:仲裁或訴訟地點(diǎn)為×××市×××區(qū)人民法院。第五條第三方介入后的合同變更5.1合同變更條件:如第三方介入提出變更建議,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商,并簽訂書面變更協(xié)議。5.2合同變更程序:合同變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章,并報(bào)第三方備案。第六條第三方介入后的合同解除6.1合同解除條件:如第三方介入認(rèn)為合同無法繼續(xù)履行,甲乙雙方可協(xié)商解除合同。6.2合同解除程序:合同解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章,并報(bào)第三方備案。第七條第三方介入后的責(zé)任分配7.1第三方責(zé)任:第三方介入后,如因其過錯導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)問題,第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.2甲方責(zé)任:甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤男袉栴}的責(zé)任。7.3乙方責(zé)任:乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤男袉栴}的責(zé)任。第八條第三方介入后的費(fèi)用承擔(dān)8.1第三方費(fèi)用:第三方介入所需的費(fèi)用,按照國家相關(guān)規(guī)定和合同約定承擔(dān)。8.2甲方費(fèi)用:甲方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。8.3乙方費(fèi)用:乙方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。第九條第三方介入后的時間調(diào)整9.1工期調(diào)整:如第三方介入導(dǎo)致工期發(fā)生變化,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,并簽訂書面調(diào)整協(xié)議。9.2進(jìn)度調(diào)整:如第三方介入導(dǎo)致施工進(jìn)度發(fā)生變化,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,并簽訂書面調(diào)整協(xié)議。第十條第三方介入后的質(zhì)量控制10.1質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn):第三方介入后,施工質(zhì)量應(yīng)符合國家法律法規(guī)和合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。10.2質(zhì)量控制措施:乙方應(yīng)根據(jù)第三方的意見和建議,采取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。第十一條第三方介入后的安全管理11.1安全管理要求:乙方應(yīng)根據(jù)第三方的意見和建議,加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理。11.2安全事故處理:如發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方和第三方,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第十二條第三方介入后的信息溝通12.1信息溝通渠道:甲乙雙方應(yīng)與第三方保持暢通的信息溝通,確保合同順利履行。12.2信息溝通內(nèi)容:包括但不限于施工進(jìn)展、質(zhì)量控制、安全管理等情況。第十三條第三方介入后的合同終止13.1合同終止條件:如第三方介入認(rèn)為合同已履行完畢,甲乙雙方可協(xié)商終止合同。13.2合同終止后的處理事項(xiàng):合同終止后,乙方應(yīng)按照甲方要求拆除臨時設(shè)施,清理施工現(xiàn)場。第十四條第三方介入后的法律適用及管轄14.1適用法律:本合同及第三方介入相關(guān)的法律適用中華人民共和國法律。14.2合同爭議的管轄法院:×××市×××區(qū)人民法院。第十五條第三方介入后的附件15.1附件清單:詳見附件《第三方介入附件清單》第十六條第三方介入后的合同修改及補(bǔ)充16.1合同修改及補(bǔ)充方式:合同生效后,如雙方同意對合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充,應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議,經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:《合同履行期間設(shè)計(jì)變更通知》附件二:《施工進(jìn)度計(jì)劃表》附件三:《施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法》附件四:《安全管理規(guī)定及應(yīng)急預(yù)案》附件五:《綠化用地整理材料清單》附件六:《園林小品材料清單》附件七:《綠化澆水設(shè)備清單》附件八:《第三方介入附件清單》附件一:《合同履行期間設(shè)計(jì)變更通知》詳細(xì)要求和說明:本附件用于通知甲乙雙方在合同履行期間出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更情況,包括但不限于變更的原因、變更的內(nèi)容、變更的日期等。設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。附件二:《施工進(jìn)度計(jì)劃

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論