環(huán)保治理礦山開采施工合同

環(huán)保治理礦山開采施工合同合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________環(huán)保治理礦山開采施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于礦山生態(tài)修復(fù)、土地復(fù)墾、廢水處理、廢渣處理、噪音治理等環(huán)保治理措施。第二條雙方權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目所需的各項(xiàng)審批手續(xù)，為乙方提供施工場地；（2）按照約定的時間和金額支付乙方工程款；（3）提供乙方施工所需的資料和技術(shù)支持；（4）對乙方施工過程中的違法行為進(jìn)行制止和糾正。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定完成施工任務(wù)，保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度；（2）遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保政策，確保施工過程中不對環(huán)境造成污染；（3）負(fù)責(zé)施工人員的培訓(xùn)、管理和工資支付；（4）負(fù)責(zé)施工過程中的安全事故處理和賠償。第三條工程進(jìn)度和工期3.1工程計(jì)劃開工日期：__________3.2工程計(jì)劃竣工日期：__________3.3乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。第四條工程價款及支付方式4.1本工程合同總價為人民幣__________元（大寫：____________________元整）。4.2甲方按照工程進(jìn)度分階段支付工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付人民幣__________元作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________%時，支付相應(yīng)工程款；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，支付剩余工程款。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照約定時間支付工程款，應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付乙方利息；5.2乙方未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照合同總價的__________%向甲方支付違約金；5.3乙方在施工過程中違反國家法律法規(guī)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止；7.3本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.環(huán)保治理礦山開采施工項(xiàng)目審批手續(xù)相關(guān)文件2.工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范3.施工方案和安全施工措施4.環(huán)保治理方案和相關(guān)審批文件5.工程進(jìn)度計(jì)劃和施工時間表6.工程款支付憑證和進(jìn)度報(bào)告7.工程驗(yàn)收報(bào)告和質(zhì)量保證書8.施工合同的補(bǔ)充協(xié)議和修改記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。2.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。3.乙方在施工過程中違反國家法律法規(guī)，造成經(jīng)濟(jì)損失，視為違約。4.甲方未提供施工所需資料和技術(shù)支持，視為違約。5.乙方未按照約定的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度要求完成施工任務(wù)，視為違約。6.雙方未能就工程進(jìn)度和付款等問題達(dá)成一致，導(dǎo)致工程延期或停工，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.環(huán)保治理礦山開采施工項(xiàng)目：指在礦山開采過程中，為保護(hù)環(huán)境和恢復(fù)生態(tài)而進(jìn)行的各項(xiàng)環(huán)保治理工作。2.工程款支付憑證：指甲方支付給乙方的工程款項(xiàng)的憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付記錄等。3.工程驗(yàn)收報(bào)告：指工程完成后，由甲方、乙方和相關(guān)部門共同出具的驗(yàn)收報(bào)告，證明工程符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.違約金：指一方違反合同約定，按照約定或法定標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.環(huán)保政策：指國家為保護(hù)環(huán)境、防止污染而制定的相關(guān)法律法規(guī)和政策。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付工程款。解決辦法：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，催促甲方支付工程款，必要時可依法向法院提起訴訟。2.問題：乙方未按約定時間完成工程。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方加快施工進(jìn)度，必要時可依法向法院提起訴訟。3.問題：乙方施工過程中違反國家法律法規(guī)，造成經(jīng)濟(jì)損失。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，必要時可依法向法院提起訴訟。4.問題：甲方未提供施工所需資料和技術(shù)支持。解決辦法：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方提供相關(guān)資料和技術(shù)支持，必要時可依法向法院提起訴訟。5.問題：工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方整改，必要時可依法向法院提起訴訟。五