涂料裝修施工合同標準版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

涂料裝修施工合同標準版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（涂料裝修方）1.2乙方（施工方）第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程面積2.4工程預算第三條施工內(nèi)容3.1涂料種類3.2施工工藝3.3施工周期第四條質(zhì)量標準4.1涂料施工質(zhì)量4.2施工安全標準4.3環(huán)保標準第五條合同價格5.1合同總價5.2支付方式5.3支付時間第六條工期延誤6.1工期延誤的責任6.2工期延誤的處理第七條材料供應7.1甲方提供的材料7.2乙方提供的材料7.3材料驗收第八條施工變更8.1施工變更的條件8.2施工變更的程序第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)第十一條合同的解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點和時間14.2合同的有效期14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（涂料裝修方）甲方名稱：×××有限公司甲方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：×××1.2乙方（施工方）乙方名稱：×××建筑裝飾工程有限公司乙方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：×××第二條工程概況2.1工程名稱：×××住宅小區(qū)涂料裝修工程2.2工程地點：×××市×××區(qū)×××路×××號2.3工程面積：按照實際測量面積計算，具體以附件一《工程量清單》為準2.4工程預算：合同總金額為人民幣×××元整（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟捌佰捌拾捌元整），詳見附件二《工程預算表》。第三條施工內(nèi)容3.1涂料種類：甲方指定品牌×××涂料，具體品種、顏色、型號等詳見附件三《涂料品種及顏色》。3.2施工工藝：乙方應嚴格按照甲方指定的涂料施工工藝進行施工，詳見附件四《施工工藝》。3.3施工周期：乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成施工，工期自甲方提供施工場地之日起計算，詳見附件五《施工周期》。第四條質(zhì)量標準4.1涂料施工質(zhì)量：乙方應保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和甲方要求，詳見附件六《涂料施工質(zhì)量標準》。4.2施工安全標準：乙方應嚴格按照國家相關(guān)安全標準和甲方要求進行施工，確保施工安全，詳見附件七《施工安全標準》。4.3環(huán)保標準：乙方應保證施工過程中產(chǎn)生的廢棄物、廢水等符合國家環(huán)保要求，詳見附件八《環(huán)保標準》。第五條合同價格5.1合同總價：人民幣×××元整（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟捌佰捌拾捌元整）。5.2支付方式：甲方按照乙方實際完成工程量，支付相應的工程款項。具體支付方式見附件九《支付方式》。5.3支付時間：甲方應在乙方提交工程進度報告后七個工作日內(nèi)支付相應款項，詳見附件十《支付時間》。第六條工期延誤6.1工期延誤的責任：由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉袚鄳倪`約責任，詳見附件十一《工期延誤責任》。6.2工期延誤的處理：由于不可抗力或其他特殊情況導致工程延期，雙方應協(xié)商解決，詳見附件十二《工期延誤處理》。第八條材料供應8.1甲方提供的材料：甲方應按照《工程量清單》提供約定的材料，并保證材料質(zhì)量符合國家標準和合同要求。8.2乙方提供的材料：乙方應按照《工程量清單》提供約定的材料，并保證材料質(zhì)量符合國家標準和合同要求。8.3材料驗收：雙方應共同對提供的材料進行驗收，不符合質(zhì)量要求的材料，乙方有權(quán)拒絕使用，并由提供方負責更換或修復。第九條施工變更9.1施工變更的條件：如甲方需對施工內(nèi)容、工程量、工期等進行變更，應提前書面通知乙方。9.2施工變更的程序：甲方提出變更需求后，乙方應根據(jù)實際情況制定變更方案，并報甲方審批。經(jīng)甲方審批同意后，雙方應簽訂變更協(xié)議，并調(diào)整合同價款。第十條違約責任10.1甲方違約責任：甲方未按照約定支付工程款項、提供材料或違反合同其他約定，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金計算方式詳見附件十三《違約金計算方式》。10.2乙方違約責任：乙方未按照約定完成工程、質(zhì)量不符合標準或違反合同其他約定，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件十三《違約金計算方式》。第十一條合同的解除11.1合同解除的條件：如甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工，如甲方在乙方暫停施工后十個工作日內(nèi)仍未支付，乙方有權(quán)解除合同。11.2合同解除的程序：合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂解除協(xié)議。合同解除后，雙方應按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于支付已完成的工程款項、退還剩余的材料等。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式：如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點和時間：本合同于×××年×××月×××日簽訂于×××市×××區(qū)×××路×××號。14.2合同的有效期：自雙方簽字蓋章之日起至合同履行完畢之日止。14.3合同的附件：本合同附件包括《工程量清單》、《涂料品種及顏色》、《施工工藝》、《工程預算表》、《支付方式》、《支付時間》、《工期延誤責任》、《工期延誤處理》、《違約金計算方式》等，附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方概念：本合同中所稱第三方，是指非甲乙方合同當事人，但為合同的履行提供必要服務或參與合同履行過程的單位和個人。15.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計方、材料供應商等。第十六條第三方責任16.1第三方責任限額：第三方對甲乙雙方的任何損失或損害，承擔的責任限額不超過其收取的費用總額。16.2第三方責任劃分：第三方因履行合同所產(chǎn)生的義務和責任，由第三方自行承擔。第三方未按約定履行義務，導致甲乙雙方損失的，由第三方負責賠償。第十七條第三方選擇與委托17.1甲乙雙方應共同協(xié)商選擇第三方，并簽訂委托協(xié)議。第三方應具備相應的資質(zhì)和能力，以確保合同的順利履行。17.2甲乙雙方應確保第三方按約定履行合同義務，第三方未按約定履行義務的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。第十八條第三方費用18.1第三方費用：第三方所需費用，包括但不限于服務費、咨詢費、檢測費等，由甲乙雙方按照約定承擔。18.2費用支付：甲乙雙方按照委托協(xié)議的約定，向第三方支付費用。第三方提供服務或履行完畢后，甲乙雙方應按照約定支付費用。第十九條第三方權(quán)益保護19.1甲乙雙方應尊重第三方的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，未經(jīng)第三方同意，不得泄露第三方的技術(shù)和商業(yè)秘密。19.2第三方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得利用甲乙雙方的技術(shù)和商業(yè)秘密從事違法活動。第二十條第三方違約處理20.1第三方未按約定履行合同義務的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。20.2第三方導致甲乙雙方損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。第二十一條爭議解決21.1如第三方介入過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。21.2第三方作為被告時，甲乙雙方應提供必要的證據(jù)支持，共同維護雙方合法權(quán)益。第二十二條合同的變更和解除22.1如甲乙雙方同意變更或解除合同，且涉及第三方權(quán)益的，應與第三方協(xié)商一致，并簽訂相應的變更或解除協(xié)議。22.2合同變更或解除后，第三方已提供的服務或材料，甲乙雙方應按照約定支付相應費用。第二十三條合同的繼承和轉(zhuǎn)讓23.1本合同在履行過程中，甲乙雙方不得將合同權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。23.2甲乙雙方合并、分立或轉(zhuǎn)讓時，本合同繼續(xù)有效，除非甲乙雙方另有約定。第二十四條附件本合同附件包括《第三方介入?yún)f(xié)議》、《第三方資質(zhì)證明》等，附件與本合同具有同等法律效力。第二十五條合同的簽訂地點和時間本合同于×××年×××月×××日簽訂于×××市×××區(qū)×××路×××號。第二十六條合同的有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起至合同履行完畢之日止。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出合同約定的工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價和總價。附件二：《涂料品種及顏色》詳細列出甲方指定的涂料品種、顏色、型號等信息。附件三：《施工工藝》詳細列出乙方施工時應遵循的工藝流程和標準。附件四：《工程預算表》詳細列出合同總金額、各項費用明細及計算方式。附件五：《支付方式》詳細列出甲方支付工程款項的方式、時間及條件。附件六：《支付時間》詳細列出甲方支付工程款項的具體時間節(jié)點。附件七：《工期延誤責任》詳細列出工期延誤的責任劃分及違約金計算方式。附件八：《工期延誤處理》詳細列出工期延誤的處理流程和方法。附件九：《違約金計算方式》詳細列出違約金的計算方法和違約行為的責任劃分。附件十：《第三方介入?yún)f(xié)議》詳細列出第三方介入合同的約定，包括第三方職責、費用、權(quán)益保護等。附件十一：《第三方資質(zhì)證明》提供第三方的資質(zhì)證明文件，以證明其具備履行合同的能力。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工，并有權(quán)要求違約金。示例說明：如果甲方在乙方完成約定的工程量后，未能在七個工作日內(nèi)支付款項，則構(gòu)成違約。2.乙方未按約定完成工程或質(zhì)量不符合標準，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，并有權(quán)要求違約金。示例說明：如果乙方在約定的工期內(nèi)未能完成工程，或者完成的工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，則構(gòu)成違約。3.乙方未按約定提供材料或提供的材料不符合質(zhì)量要求，甲方有權(quán)要求乙方更換或修復，并有權(quán)要求違約金。示例說明：如果乙方提供的材料不