娛樂企業(yè)隔音墻施工合同

娛樂企業(yè)隔音墻施工合同合同編號：__________鑒于甲方為進行娛樂企業(yè)經營活動，需要進行隔音墻施工，為確保施工質量，經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：_____________________1.2工程地點：_____________________1.3工程內容：乙方按照甲方的要求，進行隔音墻的施工，包括但不限于設計、材料采購、施工、驗收等。第二條雙方權利和義務2.1甲方的權利和義務（1）提供施工場地，確保乙方施工人員的安全。（2）按照合同約定支付工程款項。（3）對乙方施工過程中的問題提出合理化建議，并有義務協(xié)助乙方解決施工中遇到的問題。2.2乙方的權利和義務（1）按照合同約定完成施工任務，并保證施工質量。（2）按照合同約定的時間節(jié)點完成施工，如有延誤，應承擔相應的違約責任。（3）施工過程中，確保施工安全，如有安全事故，乙方應承擔相應責任。第三條工程價款3.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。3.2甲方支付工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付乙方工程總價的30%作為預付款。（2）工程驗收合格后，支付乙方工程總價的60%。（3）剩余的10%作為質保金，質保期結束后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。第四條施工期限4.1本工程約定的施工期限為____個月，自乙方入場施工之日起計算。4.2乙方如因自身原因導致施工延誤，應承擔相應的違約責任。第五條質量保證5.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，確保施工質量。5.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。5.3質保期內，如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責維修或更換，費用由乙方承擔。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密。6.2違反本保密條款的，違約方應承擔相應的法律責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____________一、附件列表：1.隔音墻施工設計方案2.施工圖紙3.材料采購清單4.施工進度計劃5.工程驗收標準6.保密協(xié)議7.安全事故應急預案二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間節(jié)點完成施工，屬于違約行為。2.乙方施工質量不符合國家標準和甲方要求，屬于違約行為。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或技術秘密，屬于違約行為。4.甲方未按照約定支付工程款項，屬于違約行為。5.甲方未提供施工場地或未協(xié)助乙方解決施工中遇到的問題，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指娛樂企業(yè)隔音墻施工合同中的委托方。2.乙方：指娛樂企業(yè)隔音墻施工合同中的承攬方。3.施工質量：指乙方按照合同約定和國家標準完成的隔音墻施工的質量。4.工程款項：指甲方按照合同約定支付給乙方的施工費用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應提前做好施工計劃，確保按期完成施工。如遇不可抗力因素導致延誤，應及時與甲方溝通，尋求延期安排。2.施工質量問題：乙方應嚴格按照設計方案和國家標準進行施工，確保施工質量。如出現(xiàn)質量問題，乙方應及時整改，直至符合要求。3.保密信息泄露：乙方應簽訂保密協(xié)議，并對施工過程中獲悉的甲方商業(yè)秘密、技術秘密等進行嚴格保密。如發(fā)生泄露，乙方應承擔相應法律責任。4.工程款項支付：甲方應按照合同約定支付工程款項。如甲方未按時支付，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。5.施工場地問題：甲方應提供合適的施工場地，確保乙方施工人員的安全。如甲方未提供施工場地或未協(xié)助乙方解決施工中遇到的問題，乙方有權要求甲方承擔違約責任。五、所有應用場景：1.娛