安裝陽光棚合同范例

安裝陽光棚合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經雙方友好協(xié)商，就甲方在乙方處安裝陽光棚事宜，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1甲方同意在乙方處安裝陽光棚，具體位置為：__________。

1.2陽光棚總面積為：__________平方米。

1.3陽光棚結構為：__________。

二、工程內容

2.1乙方負責陽光棚的設計、制作、運輸、安裝及售后服務。

2.2乙方應在甲方提供的設計圖紙基礎上，根據現場實際情況進行施工。

2.3乙方應確保陽光棚的質量，符合國家相關標準和規(guī)定。

2.4乙方應在甲方指定的時間內完成陽光棚的安裝工作。

三、合同工期

3.1本合同工期為：__________日歷天。

3.2乙方應按合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金。

四、合同價款及支付方式

4.1本合同總價款為：人民幣__________元整（大寫：__________）。

4.2甲方應于合同簽訂之日起__________日內支付合同總價款的__________%，即人民幣__________元整。

4.3剩余合同總價款的__________%，即人民幣__________元整，甲方應于工程驗收合格之日起__________日內支付。

五、驗收標準及方式

5.1工程驗收標準：陽光棚安裝質量應符合國家相關標準和規(guī)定，滿足甲方使用要求。

5.2工程驗收方式：由甲方、乙方及第三方驗收機構共同進行驗收。

六、違約責任

6.1如乙方未按合同約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為每日合同總價款的__________%。

6.2如甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金，違約金為每日合同總價款的__________%。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

附件：

1.陽光棚設計圖紙

2.陽光棚工程量清單

3.陽光棚材料清單

4.陽光棚安裝施工方案

5.甲方提供的場地使用權證明文件

6.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

7.乙方資質證書復印件

8.乙方安全生產許可證復印件

9.乙方相關責任保險證明文件

10.其他與本合同相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為滿足自身使用需求，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行陽光棚的安裝工作，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目監(jiān)管方。為確保各方權益，經甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1甲方同意在乙方處安裝陽光棚，具體位置為：__________。

1.2陽光棚總面積為：__________平方米。

1.3陽光棚結構為：__________。

1.4丙方負責對陽光棚安裝項目進行監(jiān)管，確保工程質量和進度。

二、工程內容

2.1乙方負責陽光棚的設計、制作、運輸、安裝及售后服務。

2.2乙方應在甲方提供的設計圖紙基礎上，根據現場實際情況進行施工。

2.3乙方應確保陽光棚的質量，符合國家相關標準和規(guī)定。

2.4丙方負責對乙方施工過程中的質量、進度和安全生產進行監(jiān)管。

三、合同工期

3.1本合同工期為：__________日歷天。

3.2乙方應按合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金。

3.3丙方負責監(jiān)督乙方按合同約定的時間完成工程，如未按期完成，丙方有權要求乙方支付違約金。

四、合同價款及支付方式

4.1本合同總價款為：人民幣__________元整（大寫：__________）。

4.2甲方應于合同簽訂之日起__________日內支付合同總價款的__________%，即人民幣__________元整。

4.3剩余合同總價款的__________%，即人民幣__________元整，甲方應于工程驗收合格之日起__________日內支付。

4.4丙方有權監(jiān)督乙方工程款的支付，如發(fā)現乙方存在挪用、拖欠甲方工程款的行為，丙方有權要求乙方支付違約金。

五、驗收標準及方式

5.1工程驗收標準：陽光棚安裝質量應符合國家相關標準和規(guī)定，滿足甲方使用要求。

5.2工程驗收方式：由甲方、乙方及丙方共同進行驗收。

5.3丙方對驗收結果擁有決定權，如驗收不合格，乙方應立即進行整改，直至合格為止。

六、違約責任

6.1如乙方未按合同約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為每日合同總價款的__________%。

6.2如乙方存在挪用、拖欠甲方工程款的行為，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為每日合同總價款的__________%。

6.3如丙方發(fā)現乙方施工過程中存在重大質量、進度或安全生產問題，有權要求乙方立即停工整改，直至合格為止。

6.4如丙方在監(jiān)管過程中發(fā)現乙方存在違規(guī)行為，有權要求乙方支付違約金，違約金為人民幣__________元整。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

7.2丙方在履行監(jiān)管職責過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

九、第三方介入的意義和目的

9.1引入丙方作為項目監(jiān)管方，有利于確保工程質量和進度，保障甲方的權益。

9.2丙方作為獨立第三方，能夠客觀、公正地處理工程過程中的問題，避免利益沖突。

十、甲方為主導的目的和意義

10.1甲方作為合同主導方，有權對工程進度、質量和支付進行監(jiān)督，確保自身權益不受損害。

10.2甲方通過主導合同，能夠更好地控制項目風險，提高項目效益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）擬在乙方（以下簡稱“乙方”）提供的場地安裝一座太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，為確保項目順利進行，引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為項目監(jiān)理方。鑒于乙方在項目中的核心地位，特制定本合同，明確各方的權利和義務。

一、項目概況

1.1甲方計劃在乙方場地安裝一座太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，系統(tǒng)規(guī)模為：__________千瓦。

1.2項目地點為：__________。

1.3丁方負責對整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計、施工、調試和驗收進行監(jiān)理。

二、工程內容

2.1乙方負責提供光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計、設備采購、安裝施工、調試及后期維護服務。

2.2甲方負責提供必要的場地及接入電力系統(tǒng)的條件。

2.3丁方負責監(jiān)督乙方的施工過程，確保項目符合國家相關標準和規(guī)定。

三、合同工期

3.1本合同工期為：__________日歷天。

3.2乙方應按照合同約定的時間完成光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝和調試工作。

3.3丁方有權要求乙方按照合同工期完成工程，如乙方未按時完成，丁方有權要求乙方支付違約金。

四、合同價款及支付方式

4.1本合同總價款為：人民幣__________元整（大寫：__________）。

4.2甲方應于合同簽訂之日起__________日內支付合同總價款的__________%，即人民幣__________元整。

4.3剩余合同總價款的__________%，即人民幣__________元整，甲方應于光伏發(fā)電系統(tǒng)驗收合格并投入使用后__________日內支付。

五、驗收標準及方式

5.1光伏發(fā)電系統(tǒng)應滿足國家相關標準和規(guī)定，確保發(fā)電效率和安全運行。

5.2甲方、乙方及丁方共同組成驗收委員會，對光伏發(fā)電系統(tǒng)進行驗收。

5.3驗收合格后，甲方應在驗收合格之日起__________日內支付剩余合同價款。

六、違約責任

6.1如甲方未按時支付合同價款，應向乙方支付違約金，違約金為每日應付款項的__________%。

6.2如乙方未按時完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為每日合同總價款的__________%。

6.3如丁方發(fā)現乙方施工過程中存在重大質量問題或安全隱患，有權要求乙方立即整改，直至合格為止。

七、丁方的權利和義務

7.1丁方有權要求乙方按照合同約定進行施工，并對施工過程進行監(jiān)理。

7.2丁方有權要求乙方提供相關施工資料和設備清單。

7.3丁方有權對驗收不合格的工程提出整改要求。

八、甲方的權利和義務

8.1甲方有權要求乙方按照合同約定提供高質量的光伏發(fā)電系統(tǒng)。

8.2甲方有權要求乙方在工程進度、質量和安全方面進行及時溝通。

8.3甲方有權對驗收不合格的工程提出異議。

九、其他約定

9.1本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商