2024年工地停工損失賠償標(biāo)準(zhǔn)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工地停工損失賠償標(biāo)準(zhǔn)合同本合同目錄一覽第一條：定義與術(shù)語1.1工地：指合同雙方約定的施工場地。1.2停工：指因合同約定的原因?qū)е率┕せ顒?dòng)暫停的狀態(tài)。1.3損失賠償：指因停工導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償。第二條：賠償責(zé)任2.1甲方責(zé)任導(dǎo)致停工的，甲方應(yīng)按照本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)向乙方賠償損失。2.2乙方責(zé)任導(dǎo)致停工的，乙方應(yīng)自行承擔(dān)損失，不得向甲方索賠。第三條：賠償計(jì)算方法3.1直接經(jīng)濟(jì)損失：包括人員工資、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等。3.2間接經(jīng)濟(jì)損失：包括工期延誤導(dǎo)致的工程款利息、租賃費(fèi)等。3.3賠償金額：按照直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算結(jié)果之和確定。第四條：賠償限額4.1甲方應(yīng)承擔(dān)的賠償限額為停工損失的80%。4.2乙方應(yīng)承擔(dān)的賠償限額為停工損失的20%。第五條：賠償流程5.1發(fā)生停工事件后，乙方應(yīng)立即書面通知甲方。5.2甲方應(yīng)在接到通知后10日內(nèi)確認(rèn)損失并書面答復(fù)乙方。5.3雙方根據(jù)本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)和限額進(jìn)行賠償。第六條：證據(jù)提供6.1乙方應(yīng)提供與損失賠償有關(guān)的全部證據(jù)，包括合同、發(fā)票、付款憑證等。6.2甲方應(yīng)在收到乙方提供的證據(jù)后15日內(nèi)進(jìn)行審核。第七條：爭議解決7.1雙方因賠償事宜發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條：合同的生效、變更與解除8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2任何一方不得單方面變更或解除本合同，需經(jīng)雙方協(xié)商一致。第九條：保密條款9.1雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。第十條：法律適用與爭議解決10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一條：合同的附件11.1本合同附件包括：11.1.1停工損失賠償計(jì)算公式；11.1.2賠償限額確認(rèn)表；11.1.3損失賠償證據(jù)清單。第十二條：通知與送達(dá)12.1雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┯行У穆?lián)系方式，確保通知和文件的及時(shí)送達(dá)。第十三條：合同的份數(shù)13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條：其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，前款所述簽字蓋章日期指簽字蓋章的日期。第一部分：合同如下：第一條：定義與術(shù)語1.1工地：指合同雙方約定的施工場地，位于____省____市____區(qū)（縣）____街道____號。1.2停工：指因合同約定的原因?qū)е率┕せ顒?dòng)暫停的狀態(tài)，包括但不限于甲方原因、乙方原因、不可抗力等因素。1.3損失賠償：指因停工導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償，包括但不限于人員工資、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等。第二條：賠償責(zé)任2.1甲方責(zé)任導(dǎo)致停工的，甲方應(yīng)按照本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)向乙方賠償損失。2.1.1甲方未按照合同約定提供施工場地、施工圖紙、施工許可等導(dǎo)致乙方無法正常施工的，甲方應(yīng)承擔(dān)停工損失的賠償責(zé)任。2.1.2甲方未按照合同約定支付工程進(jìn)度款導(dǎo)致乙方無法正常施工的，甲方應(yīng)承擔(dān)停工損失的賠償責(zé)任。2.2乙方責(zé)任導(dǎo)致停工的，乙方應(yīng)自行承擔(dān)損失，不得向甲方索賠。2.2.1乙方未按照合同約定施工導(dǎo)致停工的，乙方應(yīng)承擔(dān)停工損失的責(zé)任。2.2.2乙方未按照合同約定提供原材料、設(shè)備等導(dǎo)致停工的，乙方應(yīng)承擔(dān)停工損失的責(zé)任。第三條：賠償計(jì)算方法3.1直接經(jīng)濟(jì)損失：包括人員工資、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等。3.1.1人員工資：按照乙方停工期間實(shí)際支付的工資計(jì)算。3.1.2材料費(fèi)：按照乙方停工期間實(shí)際購買的材料數(shù)量及單價(jià)計(jì)算。3.1.3設(shè)備租賃費(fèi)：按照乙方停工期間實(shí)際支付的設(shè)備租賃費(fèi)用計(jì)算。3.2間接經(jīng)濟(jì)損失：包括工期延誤導(dǎo)致的工程款利息、租賃費(fèi)等。3.2.1工期延誤利息：按照合同約定的利率計(jì)算。3.2.2租賃費(fèi)：按照乙方停工期間實(shí)際支付的租賃費(fèi)用計(jì)算。3.3賠償金額：按照直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算結(jié)果之和確定。第四條：賠償限額4.1甲方應(yīng)承擔(dān)的賠償限額為停工損失的80%。4.2乙方應(yīng)承擔(dān)的賠償限額為停工損失的20%。第五條：賠償流程5.1發(fā)生停工事件后，乙方應(yīng)立即書面通知甲方。5.2甲方應(yīng)在接到通知后10日內(nèi)確認(rèn)損失并書面答復(fù)乙方。5.3雙方根據(jù)本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)和限額進(jìn)行賠償。第六條：證據(jù)提供6.1乙方應(yīng)提供與損失賠償有關(guān)的全部證據(jù)，包括合同、發(fā)票、付款憑證等。6.2甲方應(yīng)在收到乙方提供的證據(jù)后15日內(nèi)進(jìn)行審核。第七條：爭議解決7.1雙方因賠償事宜發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條：合同的生效、變更與解除8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2任何一方不得單方面變更或解除本合同，需經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.3合同的變更或解除，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后生效。第九條：保密條款9.1雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。9.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或履行完畢之日終止。第十條：法律適用與爭議解決10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2雙方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，履行合同義務(wù)，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益。第十一條：合同的附件11.1本合同附件包括：11.1.1停工損失賠償計(jì)算公式；11.1.2賠償限額確認(rèn)表；11.1.3損失賠償證據(jù)清單。第十二條：通知與送達(dá)12.1雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┯行У穆?lián)系方式，確保通知和文件的及時(shí)送達(dá)。12.2任何一方發(fā)出的通知，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系方式。第十三條：合同的份數(shù)13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條：其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，前款所述簽字蓋章日期指簽字蓋章的日期。14.3本合同的簽訂地點(diǎn)為____省____市____區(qū)（縣）____街道____號。14.4本合同的簽訂日期為2024年____月____日。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的概念與范圍1.1第三方：指本合同雙方以外的其他個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方介入：指在合同履行過程中，因第三方的原因?qū)е峦９な录l(fā)生。1.3.1第三方原因?qū)е率┕龅責(zé)o法使用；1.3.2第三方原因?qū)е率┕げ牧蠠o法按時(shí)供應(yīng)；1.3.3第三方原因?qū)е率┕ぴO(shè)備無法正常運(yùn)行；1.3.4第三方原因?qū)е率┕ぴS可證等相關(guān)手續(xù)無法辦理。第二條：第三方責(zé)任的確認(rèn)與承擔(dān)2.1第三方介入導(dǎo)致停工的，甲方應(yīng)與第三方協(xié)調(diào)解決，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2甲方應(yīng)在第三方介入事件發(fā)生后10日內(nèi)，將第三方責(zé)任確認(rèn)書提交給乙方。2.3第三方應(yīng)按照甲方提交的第三方責(zé)任確認(rèn)書承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條：第三方責(zé)任限額3.1第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償限額為停工損失的50%。3.2甲方與第三方協(xié)商確定的賠償金額，應(yīng)在第三方賠償限額內(nèi)進(jìn)行。第四條：第三方介入的賠償流程4.1甲方應(yīng)在第三方介入事件發(fā)生后15日內(nèi)，向乙方提出第三方介入的賠償申請。4.2乙方應(yīng)在收到甲方賠償申請后30日內(nèi)，對賠償申請進(jìn)行審核。4.3雙方根據(jù)本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)和限額進(jìn)行賠償。第五條：第三方介入的證據(jù)提供5.1甲方應(yīng)提供與第三方介入有關(guān)的全部證據(jù)，包括但不限于合同、發(fā)票、付款憑證等。5.2乙方應(yīng)在收到甲方提供的證據(jù)后15日內(nèi)進(jìn)行審核。第六條：第三方介入的爭議解決6.1雙方因第三方介入事宜發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條：第三方介入與其他方的劃分說明7.1第三方介入與甲方、乙方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)以第三方責(zé)任確認(rèn)書為準(zhǔn)。7.2甲方、乙方應(yīng)按照本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)和限額向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。7.3第三方介入事件中，甲方、乙方與第三方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)以第三方責(zé)任確認(rèn)書為準(zhǔn)。第八條：第三方介入后的合同履行8.1第三方介入事件解決后，甲方、乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。8.2第三方介入事件解決后，甲方、乙方應(yīng)按照本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限進(jìn)行賠償。第九條：第三方介入的合同修改與補(bǔ)充9.1本合同履行過程中，如因第三方介入需要修改或補(bǔ)充合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。9.2修改或補(bǔ)充的合同內(nèi)容應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后生效。第十條：第三方介入的保密義務(wù)10.1甲方、乙方應(yīng)對第三方介入事件的相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)第三方同意不得向第三方披露。10.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或履行完畢之日終止。第十一條：第三方介入的法律適用與爭議解決11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2雙方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，履行合同義務(wù)，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益。第十二條：第三方介入的附件12.1本合同附件包括：12.1.1第三方責(zé)任確認(rèn)書；12.1.2第三方介入賠償計(jì)算公式；12.1.3第三方介入賠償證據(jù)清單。第十三條：第三方介入的通知與送達(dá)13.1甲方、乙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┯行У穆?lián)系方式，確保通知和文件的及時(shí)送達(dá)。13.2任何一方發(fā)出的通知，應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系方式。第十四條：第三方介入的合同份數(shù)14.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方持一份，具有同等法律效力。第十五條：第三方介入的合同簽訂地點(diǎn)與日期15.1本合同的簽訂地點(diǎn)為____省____市____區(qū)（縣）____街道____號。15.2本合同的簽訂日期為2024年____月____日。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：停工損失賠償計(jì)算公式附件2：賠償限額確認(rèn)表附件3：損失賠償證據(jù)清單附件4：第三方責(zé)任確認(rèn)書附件5：第三方介入賠償計(jì)算公式附件6：第三方介入賠償證據(jù)清單附件1的詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包含停工損失賠償?shù)脑敿?xì)計(jì)算方法，包括直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算公式。附件2的詳細(xì)要求：本附件應(yīng)明確賠償限額的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)，包括直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失的賠償限額。附件3的詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列出損失賠償所需的證據(jù)清單，包括證據(jù)的名稱、類型和提交的時(shí)間要求。附件4的詳細(xì)要求：本附件應(yīng)由甲方提供，明確第三方責(zé)任的確認(rèn)事項(xiàng)，包括第三方原因?qū)е峦９さ木唧w情況和證據(jù)。附件5的詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包含第三方介入導(dǎo)致停工的賠償計(jì)算方法，明確賠償金額的計(jì)算依據(jù)。附件6的詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列出第三方介入賠償所需的證據(jù)清單，包括證據(jù)的名稱、類型和提交的時(shí)間要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定提供施工場地、施工圖紙、施工許可等導(dǎo)致乙方無法正常施工。2.甲方未按照合同約定支付工程進(jìn)度款導(dǎo)致乙方無法正常施工。3.乙方未按照合同約定施工導(dǎo)致停工。4.乙方未按照合同約定提供原材料、設(shè)備等導(dǎo)致停工。5.第三方原因?qū)е率┕龅責(zé)o法使用。6.第三方原因?qū)е率┕げ牧蠠o法按時(shí)供應(yīng)。7.第三方原因?qū)е率┕ぴO(shè)備無法正常運(yùn)行。8.第三方原因?qū)е率┕ぴS可證等相關(guān)手續(xù)無法辦理。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方違約導(dǎo)致停工的，甲方應(yīng)承擔(dān)停工損失的賠償責(zé)任。2.乙方違約導(dǎo)致停工的，乙方應(yīng)自行承擔(dān)損失，不得向甲方索賠。3.第三方違約導(dǎo)致停工的，第三方應(yīng)按照甲方提交的第三方責(zé)任確認(rèn)書承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：假設(shè)由于甲方未按照合同約定提供施工場地，導(dǎo)致乙方無法正常施工，甲方應(yīng)根據(jù)本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)和限額，向乙方賠償直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同雙方簽訂的書面