光伏鋼結(jié)構(gòu)施工合同范例

光伏鋼結(jié)構(gòu)施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設(shè)單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

鑒于甲方擬在__________地區(qū)投資建設(shè)光伏發(fā)電項目，乙方愿意承擔(dān)該項目的鋼結(jié)構(gòu)施工任務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________光伏發(fā)電項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4施工內(nèi)容：乙方負責(zé)光伏發(fā)電項目的鋼結(jié)構(gòu)施工，包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)、支架、組件支架、匯流箱等。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同簽訂之日起____個月，具體開工日期及竣工日期以甲方通知為準(zhǔn)。

2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款總額的____%；

（2）工程進度達到設(shè)計要求，且經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、工程質(zhì)量及驗收

4.1工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求。

4.2工程驗收：工程驗收分為分部工程驗收和竣工驗收。

（1）分部工程驗收：在分部工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請，甲方應(yīng)在____個工作日內(nèi)組織驗收。

（2）竣工驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收申請，甲方應(yīng)在____個工作日內(nèi)組織驗收。

五、工程保修

5.1保修期限：自竣工驗收合格之日起____年。

5.2保修范圍：乙方在保修期內(nèi)，對因乙方施工原因造成的質(zhì)量問題負責(zé)免費維修或更換，但保修責(zé)任范圍不包括因不可抗力、甲方提供材料不合格等原因造成的質(zhì)量問題。

六、違約責(zé)任

6.1甲方違約責(zé)任：

（1）未按合同約定支付工程款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的____%計算；

（2）因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐さ模瑧?yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期竣工天數(shù)計算，每天按工程價款的____%支付。

6.2乙方違約責(zé)任：

（1）未按合同約定工期完成的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按逾期天數(shù)計算，每天按工程價款的____%支付；

（2）工程質(zhì)量不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于免費返工、賠償損失等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

甲方（建設(shè)單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

附件：

1.光伏發(fā)電項目施工圖紙

2.施工組織設(shè)計

3.材料設(shè)備清單

4.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量證明文件

5.其他與本合同相關(guān)的文件

合同簽訂日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設(shè)單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

第三方（監(jiān)理單位）：__________

鑒于甲方擬在__________地區(qū)投資建設(shè)光伏發(fā)電項目，乙方愿意承擔(dān)該項目的鋼結(jié)構(gòu)施工任務(wù)，第三方作為監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督和管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________光伏發(fā)電項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4施工內(nèi)容：乙方負責(zé)光伏發(fā)電項目的鋼結(jié)構(gòu)施工，包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)、支架、組件支架、匯流箱等。

1.5監(jiān)理內(nèi)容：第三方負責(zé)對乙方施工過程進行監(jiān)督、檢查、驗收，確保工程質(zhì)量、進度、安全等符合合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同簽訂之日起____個月，具體開工日期及竣工日期以甲方通知為準(zhǔn)。

2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.3第三方應(yīng)對施工進度進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方存在延誤情況，應(yīng)及時通知甲方，并要求乙方采取措施予以糾正。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款總額的____%；

（2）工程進度達到設(shè)計要求，且經(jīng)第三方驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、工程質(zhì)量及驗收

4.1工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求。

4.2工程驗收：工程驗收分為分部工程驗收和竣工驗收。

（1）分部工程驗收：在分部工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請，第三方在____個工作日內(nèi)組織驗收。

（2）竣工驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收申請，第三方在____個工作日內(nèi)組織驗收。

五、第三方職責(zé)與權(quán)利

5.1第三方職責(zé)：

（1）對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度、安全等符合合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）對乙方提交的施工方案、進度計劃、驗收申請等進行審核，并提出整改意見；

（3）對乙方進行定期檢查，確保施工過程中各項措施落實到位。

5.2第三方權(quán)利：

（1）對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并要求乙方予以整改；

（2）對乙方施工質(zhì)量、進度、安全等方面不符合要求的，有權(quán)要求乙方停工整改；

（3）對乙方提交的驗收申請進行審核，并有權(quán)拒絕驗收。

六、違約責(zé)任及限制條款

6.1乙方違約責(zé)任：

（1）未按合同約定工期完成的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按逾期天數(shù)計算，每天按工程價款的____%支付；

（2）工程質(zhì)量不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于免費返工、賠償損失等；

（3）未經(jīng)第三方驗收，擅自交付使用的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2甲方權(quán)利：

（1）對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求乙方立即整改；

（2）對乙方施工進度、質(zhì)量等方面不滿意，有權(quán)要求乙方停工整改；

（3）對乙方提交的驗收申請進行審核，并有權(quán)拒絕驗收。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)____份。

結(jié)尾：

本合同的簽訂，引入第三方監(jiān)理單位，旨在確保光伏發(fā)電項目施工過程的質(zhì)量、進度和安全。甲方作為建設(shè)單位，通過加強對工程項目的監(jiān)督和管理，保障自身權(quán)益，降低風(fēng)險。第三方監(jiān)理單位的介入，有利于提高工程項目的整體質(zhì)量，確保項目順利實施。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過合同約定，明確各方的責(zé)任和義務(wù)，確保項目按計劃、高質(zhì)量、安全地完成，實現(xiàn)甲方的投資回報。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（投資方）：__________

乙方（承包商）：__________

第三方（項目管理公司）：__________

鑒于甲方計劃投資建設(shè)一座現(xiàn)代化住宅小區(qū)，乙方作為承包商負責(zé)該項目的施工任務(wù)，第三方作為項目管理公司負責(zé)項目的整體規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________住宅小區(qū)建設(shè)項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4施工內(nèi)容：乙方負責(zé)住宅小區(qū)的土建、裝修、設(shè)備安裝等施工任務(wù)。

1.5項目管理內(nèi)容：第三方負責(zé)項目的整體規(guī)劃、進度控制、成本管理、質(zhì)量控制、安全管理等。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同簽訂之日起____個月，具體開工日期及竣工日期以甲方通知為準(zhǔn)。

2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.3第三方應(yīng)對施工進度進行監(jiān)控，并定期向甲方報告項目進展情況。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款總額的____%；

（2）根據(jù)第三方提供的進度報告，甲方按實際完成工程量支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、乙方職責(zé)與權(quán)利

4.1乙方職責(zé)：

（1）按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量；

（2）遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，保障施工安全；

（3）按時提交施工進度報告和工程變更申請。

4.2乙方權(quán)利：

（1）在確保工程質(zhì)量的前提下，有權(quán)根據(jù)實際情況提出工程變更申請；

（2）有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程進度款；

（3）有權(quán)要求第三方提供必要的施工協(xié)調(diào)和支持。

五、甲方職責(zé)與限制

5.1甲方職責(zé)：

（1）按照合同約定支付工程進度款；

（2）提供必要的施工圖紙和施工條件；

（3）配合乙方進行工程變更的審批。

5.2甲方限制：

（1）不得無故拖延工程進度款支付；

（2）不得無故要求乙方進行工程變更，如需變更，應(yīng)按照合同約定程序進行；

（3）不得對乙方進行不合理的要求，影響施工進度和質(zhì)量。

六、第三方職責(zé)與權(quán)利

6.1第三方職責(zé)：

（1）對施工進度進行監(jiān)控，確保項目按計劃進行；

（2）對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，確保符合設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題。

6.2第三方權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定進行施工；

（2）對不符合質(zhì)量要求的工程提出整改要求；

（3）對施工進度進行考核，并向甲方報告。

七、違約責(zé)任

7.1乙方違約責(zé)任：

（1）未按合同約定完成工程任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按逾期天數(shù)計算，每天按工程價款的____%支付；

（2）工程質(zhì)量不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于免費返工、賠償損失等。

7.2甲方違約責(zé)任：

（1）未按合同約定支付工程進度款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的____%計算；

（2）因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐さ?，?yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期竣工天數(shù)計算，每天按工程價款的____%支付。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。