防水工程合同爭議訴訟判決書

防水工程合同爭議訴訟判決書合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：乙方按照甲方的要求，對上述工程進(jìn)行防水處理，包括但不限于防水材料的選用、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。二、合同價(jià)格及支付方式2.1合同總價(jià)：雙方確認(rèn)，本合同的總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2支付方式：甲方在本合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款，余款在工程驗(yàn)收合格后支付。具體支付比例和金額由雙方另行協(xié)商確定。2.3支付時(shí)間：甲方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付相應(yīng)款項(xiàng)，逾期支付的，應(yīng)按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。三、工程期限3.1工程期限：雙方確認(rèn)，本工程的合同工期為__________日。3.2工期延誤：乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照甲方要求支付違約金。四、工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收：工程完成后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，雙方簽署驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)整改到位。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限：自本合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格之日起__________年。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同的修改、補(bǔ)充：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.2合同的解除：一方違反本合同的，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。7.3法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。八、合同的生效8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.防水材料樣品及檢測報(bào)告3.施工方案及施工進(jìn)度計(jì)劃4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法5.乙方資質(zhì)證明文件6.付款憑證及支付明細(xì)7.雙方簽署的變更、補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款或工程款，視為違約。2.乙方未按約定時(shí)間完成工程或工程質(zhì)量不符合約定，視為違約。3.雙方未按約定履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，視為違約。4.一方違反合同其他條款，導(dǎo)致合同無法履行或損害對方利益，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的需求方，負(fù)責(zé)提供工程需求和支付工程款項(xiàng)。2.乙方：指合同中的承攬方，負(fù)責(zé)完成工程并提供相應(yīng)的服務(wù)。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，甲方對工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面的檢查、評估和確認(rèn)。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中對獲悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前通知甲方，并根據(jù)實(shí)際情況制定整改措施。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)及時(shí)整改，直至滿足甲方要求。3.付款糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定履行付款義務(wù)，如有爭議可通過協(xié)商解決。4.保密義務(wù)違反：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方損失。5.合同變更或解除：雙方可通過協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更或解除事項(xiàng)。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物的防水工程，如住宅、商業(yè)、工業(yè)等。2.適用于新建、改建、擴(kuò)建的防水工程項(xiàng)目。3.