2024年施工合同免責協(xié)議

合同編號：__________施工合同免責協(xié)議根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行施工的相關事項，達成如下協(xié)議：一、施工內(nèi)容1.乙方按照甲方的要求，在____年__月__日前，完成施工項目，包括但不限于____。2.乙方應保證施工質(zhì)量，確保施工項目符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。二、合同價格1.乙方向甲方提供的施工服務，合同總金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.乙方應在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向甲方開具等額的正規(guī)發(fā)票。三、施工期限1.乙方應按照雙方約定的施工時間表進行施工，如有特殊情況導致無法按時完成施工，乙方應提前向甲方書面說明，并協(xié)商調(diào)整施工時間。2.乙方如因自身原因造成施工延誤，應承擔相應的違約責任。四、質(zhì)量保修1.乙方對施工質(zhì)量負責，并按照相關法律法規(guī)及行業(yè)標準提供質(zhì)保服務。2.質(zhì)保期限自驗收合格之日起計算，質(zhì)保期限為____年。五、免責條款1.因不可抗力因素（如地震、臺風、洪水等）導致施工無法進行或施工進度延誤，雙方互不承擔責任。2.甲方逾期支付合同款項，乙方有權延遲施工，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。3.乙方在施工過程中，如遇地下管線、古樹名木等特殊情況，應及時通知甲方并按照甲方的要求處理，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。4.甲方提供的施工場地、施工圖紙、施工資料等，如有誤或不完整，乙方應及時向甲方提出，并由甲方負責糾正。因甲方原因導致施工延誤或質(zhì)量問題，甲方應承擔相應責任。六、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.雙方在履行合同過程中，應遵守國家法律法規(guī)，如有違反，應承擔相應法律責任。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的施工內(nèi)容全部完成并驗收合格之日起終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日注意事項及解決辦法：1.合同簽訂前，雙方應認真閱讀合同全文，確保了解合同條款及雙方權利義務。2.甲方應按照約定提供施工場地、施工圖紙等，確保施工順利進行。3.乙方應按照約定時間完成施工，確保施工質(zhì)量，遵守國家法律法規(guī)。4.合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如地震、臺風、洪水等。2.質(zhì)保服務：指乙方在施工完成后，按照相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，對施工質(zhì)量提供的保修服務。3.合同履行：指雙方按照合同約定，完成各自權利義務的行為。4.管轄權：指法院對特定案件行使審判權的權限。在本合同中，有管轄權的法院為雙方所在地法院。5.友好協(xié)商：指雙方在合同履行過程中，本著公平、誠信的原則，通過溝通、協(xié)商解決爭議的方式。特殊應用場合及補充條款：1.場合：甲方提供的施工場地附近有文物保護區(qū)或者居民密集區(qū)。補充條款：鑒于施工現(xiàn)場的特殊性，乙方在施工過程中應采取有效措施降低噪音、粉塵等對周邊環(huán)境和居民的影響，并按照甲方的要求進行施工。如因乙方施工導致周邊環(huán)境或居民受到影響，乙方應承擔相應責任。2.場合：乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計圖紙存在重大缺陷或錯誤。補充條款：乙方應在發(fā)現(xiàn)圖紙問題時及時通知甲方，并暫停施工。甲方應在接到乙方通知后____個工作日內(nèi)提供修改后的圖紙。如甲方未能及時提供修改后的圖紙，導致乙方施工延誤，甲方應承擔相應責任。3.場合：施工過程中，乙方需要額外采購甲方提供的材料，但甲方未能按時提供。補充條款：如甲方未能按照合同約定時間提供材料，導致乙方施工延誤，甲方應承擔相應責任。乙方在采購額外材料時，應事先通知甲方，并力求甲方同意。如甲方不同意，乙方不得自行采購。附件列表：1.施工圖紙