家居裝修施工合同格式

合同編號(hào)：__________家居裝修施工合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方家居裝修施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：_______家居裝修工程1.2工程地點(diǎn)：_______（詳細(xì)地址）1.3工程內(nèi)容：_______（詳見附件：家居裝修施工項(xiàng)目明細(xì)表）1.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元1.5工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第二條施工方的義務(wù)2.1施工方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成家居裝修工程。2.2施工方應(yīng)保證裝修質(zhì)量，確保裝修工程達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.3施工方在施工過程中，應(yīng)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。2.4施工方應(yīng)承擔(dān)因施工原因?qū)е碌募追截?cái)產(chǎn)損失的責(zé)任。2.5施工方應(yīng)按照約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程，不得無故拖延工期。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付工程款項(xiàng)。3.2甲方應(yīng)提供施工場地，并保證施工場地符合施工要求。3.3甲方應(yīng)協(xié)助施工方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于物業(yè)、消防等部門的審批手續(xù)。3.4甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方施工所需的水、電、天然氣等能源供應(yīng)。3.5甲方應(yīng)允許施工方在約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入施工場地進(jìn)行施工。第四條工程款項(xiàng)的支付4.1甲方按照施工進(jìn)度，分階段支付工程款項(xiàng)。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后_______日內(nèi)，支付工程預(yù)算的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%時(shí)，支付工程預(yù)算的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，支付剩余的40%。4.2甲方支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。4.3甲方逾期支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付違約金。第五條工程驗(yàn)收5.1工程完成后，施工方應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢。自檢合格后，通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。5.2甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知后的_______日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，甲乙雙方簽署《工程驗(yàn)收單》。5.3甲方在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，有權(quán)要求施工方按照約定的方式進(jìn)行整改。5.4甲方在驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)未提出異議的，視為驗(yàn)收合格。第六條保修6.1施工方對(duì)家居裝修工程提供的材料和施工質(zhì)量，按照《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。6.2保修期限自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期限為_______年。6.3保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求施工方進(jìn)行維修或更換。維修、更換的費(fèi)用按照約定的方式承擔(dān)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2甲方逾期支付工程款項(xiàng)的，按照第四條第4.3款的約定承擔(dān)違約金。7.3施工方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，按照第三條第2.5款的約定承擔(dān)責(zé)任。7.4施工方在施工過程中，因過錯(cuò)導(dǎo)致甲方財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年注意事項(xiàng)：1.確保合同編號(hào)、甲方乙方信息、工程概況等基本信息填寫準(zhǔn)確無誤。2.明確工程預(yù)算、工期、付款方式、保修期限等關(guān)鍵條款。3.注意雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是施工方的施工質(zhì)量、安全和工期保障。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序需明確，確保雙方對(duì)工程質(zhì)量的認(rèn)識(shí)一致。5.保修條款要詳盡，包括保修范圍、期限和責(zé)任承擔(dān)方式。6.違約責(zé)任要具體，包括違約金標(biāo)準(zhǔn)和賠償范圍。7.爭議解決方式要明確，選擇合適的司法管轄法院。解決辦法：1.雙方發(fā)生履行爭議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商，尋求和解。2.若協(xié)商不成，可依合同約定的爭議解決方式，向人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定，提供相關(guān)證據(jù)，證明自己的權(quán)利和主張。4.法院將依法審理，根據(jù)合同內(nèi)容和法律規(guī)定，判決違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.判決生效后，違約方應(yīng)按照判決結(jié)果履行義務(wù)，賠償損失。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.建筑法：調(diào)整建筑施工活動(dòng)的法律規(guī)范，包括施工許可、施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的規(guī)定。3.履行：合同當(dāng)事人按照約定完成各自義務(wù)的行為。4.違約金：當(dāng)事人違反合同約定時(shí)，根據(jù)法律規(guī)定或合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。5.保修：施工方對(duì)施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，在約定的保修期限內(nèi)負(fù)責(zé)維修、更換。6.爭議解決：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式，解決合同當(dāng)事人之間的糾紛。7.司法管轄：法院對(duì)特定案件行使審判權(quán)的范圍，包括地域管轄和級(jí)別管轄。特殊應(yīng)用場合：1.業(yè)主出差或長期不在國內(nèi)：甲乙雙方應(yīng)約定一種溝通和驗(yàn)收的方式，例如通過視頻通話或郵件交流，確保施工方在施工過程中能夠及時(shí)得到甲方的反饋和確認(rèn)。補(bǔ)充條款：雙方可協(xié)商確定一個(gè)固定的溝通時(shí)間，施工方需在每次溝通時(shí)提供工程進(jìn)度和質(zhì)量情況的報(bào)告。2.施工過程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更：如果施工過程中需要對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，雙方應(yīng)就此進(jìn)行充分溝通，并達(dá)成一致意見。補(bǔ)充條款：任何設(shè)計(jì)變更都應(yīng)提前通知甲方，并獲得甲方書面同意。設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的額外費(fèi)用和工期延誤按照雙方協(xié)商的結(jié)果處理。3.遇特殊情況導(dǎo)致工期延誤：如遇不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策變動(dòng)等）導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。補(bǔ)充條款：不可抗力事件發(fā)生后，施工方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。雙方根據(jù)情況商定工期順延的具體天數(shù)。4.業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量有特殊要求：業(yè)主對(duì)某些工程部分有特殊的質(zhì)量要求，應(yīng)在合同中明確這些要求，并確保施工方能夠理解和滿足。補(bǔ)充條款：甲方對(duì)工程質(zhì)量有特殊要求的，應(yīng)在合同簽訂前告知乙方，并在附件中