2024版施工合同協(xié)議書模板

2024版施工合同協(xié)議書模板一、協(xié)議書甲方：__________乙方：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條工期2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)要求進(jìn)行施工。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期限按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。第四條合同價(jià)款及支付4.1合同總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)的20%；（4）剩余的20%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。4.3甲方支付工程款時(shí)，乙方應(yīng)提供等額的正式發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1甲方逾期支付工程款，應(yīng)按照逾期金額的每日千分之五支付違約金；5.2乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)的每日千分之五支付違約金；5.3乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；5.4乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；6.2協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿之日終止；7.3本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________當(dāng)然，沒問題。下面我會(huì)補(bǔ)充一些與施工合同相關(guān)的內(nèi)容，以便讓文檔更加豐富和完整。比如在工程概況這一條里，我們可以進(jìn)一步細(xì)化工程的具體內(nèi)容。比如說，如果是一個(gè)房屋建筑工程，我們可以具體到哪些房間需要裝修，哪些部位需要加固等等。又比如在工期這一條里，我們可以說明因?yàn)樘鞖庠蚧蛘咂渌豢煽沽σ蛩貙?dǎo)致的工期延誤，應(yīng)該如何處理。在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)這一條里，我們可以具體列出乙方需要遵守的施工技術(shù)要求，以及如果乙方未能按照要求施工，應(yīng)該如何處理。在合同價(jià)款及支付這一條里，我們可以說明支付工程款的具體方式，比如是分期支付還是一次性支付，以及每次支付的具體金額和時(shí)間。在違約責(zé)任這一條里，我們可以具體列出乙方未能按照約定完成工程或者甲方未能按照約定支付工程款的具體違約金計(jì)算方式。在爭(zhēng)議解決這一條里，我們可以說明如果雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)該通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，再去法院提起訴訟。在其他約定這一條里，我們可以說明如果合同中未盡事宜，雙方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。希望這些補(bǔ)充內(nèi)容能夠幫助您更好地理解施工合同的相關(guān)內(nèi)容。如果您在簽訂合同時(shí)有任何疑問，歡迎隨時(shí)咨詢我。祝您簽訂順利！重點(diǎn)：1.工程概況的詳細(xì)描述。2.工期延誤的處理辦法。3.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的明確規(guī)定。4.合同價(jià)款的支付方式和時(shí)間。5.違約責(zé)任的詳細(xì)規(guī)定。6.爭(zhēng)議解決的途徑。7.補(bǔ)充協(xié)議的簽訂條件。難點(diǎn)：1.工程質(zhì)量的把控。2.工期延誤的判斷和處理。3.合同價(jià)款的合理計(jì)算。4.違約責(zé)任的