家庭裝修施工合同書參考模板

合同編號：__________家庭裝修施工合同書甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內容：詳見附件《家庭裝修施工內容清單》4.工程預算：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元5.工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、施工要求1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工內容清單及相關要求進行施工。2.乙方應保證施工質量，確保工程安全，按時完成施工任務。3.乙方應嚴格按照國家有關施工標準進行施工，確保施工過程中不損害甲方及其鄰居的合法權益。4.乙方應做好施工場地的清潔衛(wèi)生工作，施工結束后清理現(xiàn)場，確保場地整潔。三、費用及支付方式1.乙方報價已經包含施工費用、材料費用、人工費用、管理費用、稅費等所有相關費用。2.甲方應按照雙方約定的付款節(jié)點和金額，向乙方支付工程款項。3.甲方支付的工程款項，乙方應出具相應的正規(guī)發(fā)票。4.乙方不得以任何名義向甲方收取額外的費用。四、工期延誤1.由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。2.由于甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。五、驗收及保修1.工程完成后，甲方應按照約定進行驗收。2.乙方應保證工程質量，自驗收合格之日起，提供_______年的免費保修服務。3.保修期內，乙方應在接到甲方維修通知后_______小時內響應，并在_______日內完成維修。六、爭議解決1.雙方在履行本合同時發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表（簽名）：_______代表（簽名）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件：《家庭裝修施工內容清單》注意事項：1.合同簽訂前，甲乙雙方應認真閱讀合同內容，確保了解合同各項條款。2.甲乙雙方應具備合法的施工資質，否則合同無效。3.合同中涉及的工程款項、工期等關鍵信息，甲乙雙方應充分溝通，達成一致。4.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家有關施工標準，確保工程質量和安全。5.甲方應按照約定支付工程款項，并提供必要的施工條件。6.雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務，不得擅自變更或解除合同。解決辦法：1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調整建筑活動，確保建筑質量、安全，保護人身、財產安全等方面的法律。3.工期：合同約定的工程完成的時間。4.違約責任：違反合同約定，應承擔的法律責任。5.保修：乙方在合同約定時間內，對工程質量問題提供免費維修服務。6.訴訟：當事人通過人民法院解決糾紛的一種方式。特殊應用場合：1.甲方為外籍人士，需要乙方提供英文版施工圖紙和相關信息。2.乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)額外問題，需要與甲方協(xié)商解決方案。3.甲方要求乙方使用特定品牌或型號的材料。4.甲方希望乙方在施工過程中保持每日工作時間的靈活性。5.甲方需要乙方協(xié)助辦理相關政府部門的手續(xù)和審批。附件列表：1.施工圖紙和設計方案2.施工內容清單3.材料品牌和型號規(guī)格書4.施工時間表5.工程款項支付計劃表6.乙方工作人員名單和資質證明7.保修條款和保修卡針對每個特殊場合的補充條款：1.甲方為外籍人士，乙方需提供英文版施工圖紙和相關信息，并確保雙方對合同內容的理解和執(zhí)行無誤。2.若乙方在施工過程中遇到額外問題，應及時與甲方溝通，共同尋找解決方案。任何額外費用或工期延誤需雙方協(xié)商確定責任方。3.甲方要求使用特定品牌或型號的材料，乙方應在其報價中明確包含該材料費用。若甲方臨時更改品牌或型號要求，由此產生的額外費用由甲方承擔。4.甲方希望乙方保持每日