2024年安裝工程承包合同例文（二篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2024年安裝工程承包合同例文第五條、施工與設(shè)計(jì)變更1、乙方需依據(jù)國(guó)家發(fā)布的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)備的具體要求，組織施工，確保所有工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2、雙方均應(yīng)遵守設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行施工。如遇到以下情況導(dǎo)致的窩工、返工、材料積壓、施工力量調(diào)整等損失，由責(zé)任方承擔(dān)：（1）在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理之處，乙方應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方。甲方應(yīng)在七日內(nèi)與原設(shè)計(jì)單位協(xié)商，提出修改或變更設(shè)計(jì)文件，并經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方可繼續(xù)施工。（2）施工中如需對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，且變更超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模，應(yīng)在施工前重新報(bào)批，經(jīng)審查機(jī)構(gòu)審核工程預(yù)算，并經(jīng)銀行審查投資后，由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得擅自施工。第六條、竣工驗(yàn)收與保修1、乙方需在工程竣工前____天以書(shū)面形式通知甲方驗(yàn)收日期。如甲方無(wú)法按時(shí)參加，應(yīng)提前通知乙方，雙方重新確定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期。若甲方再次延誤驗(yàn)收，由此產(chǎn)生的管理費(fèi)和損失由甲方承擔(dān)，并按預(yù)算造價(jià)每日____%支付逾期違約金。2、竣工工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)在三天內(nèi)向甲方完成移交。若甲方無(wú)法按期接管，導(dǎo)致驗(yàn)收后的工程受損，責(zé)任由甲方承擔(dān)。3、在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返工，并在商定的期限內(nèi)完成。驗(yàn)收合格后，再行移交。若因此導(dǎo)致工程逾期交付，乙方應(yīng)按預(yù)算造價(jià)每日____%支付逾期違約金。4、工程保修期為_(kāi)___年（采暖工程在_____暖期內(nèi)）。保修期內(nèi)，因乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，乙方不負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。5、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自使用，由此產(chǎn)生的問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任。第七條、違約責(zé)任1、如乙方未能按合同規(guī)定的日期（以竣工驗(yàn)收合格日期為準(zhǔn)）竣工，應(yīng)按預(yù)算造價(jià)每日____%支付逾期違約金；若為包工不包料工程，每逾期一天，應(yīng)按預(yù)算人工費(fèi)的千分之____支付逾期違約金。2、甲方不得無(wú)故拖欠工程款。如逾期支付，應(yīng)按施工期間銀行的短期貸款利率支付逾期付款違約金或承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條、爭(zhēng)議解決如承包的建筑安裝工程出現(xiàn)合同糾紛，雙方應(yīng)盡快協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)果時(shí)，可申請(qǐng)各級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)或雙方上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解無(wú)效的，可向合同履行地的人民法院提起訴訟。第九條、合同份數(shù)及有效期限1、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。2、本合同自雙方簽字之日起生效，直至全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。第十條、未盡事宜對(duì)于本協(xié)議未涵蓋的事項(xiàng)，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。甲方（蓋章）：_________住所：_________法定代表人：_________委托人：_________聯(lián)系方式：_________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：_________住所：_________法定代表人：_________委托人：_________聯(lián)系方式：_________日期：____年____月____日2024年安裝工程承包合同例文（二）原告單位：____市____縣_____建筑公司，性質(zhì)為集體企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)與民用建筑領(lǐng)域，流動(dòng)資金為169.5萬(wàn)元。公司于____年____月份經(jīng)____縣基建局批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)，位于____縣____鄉(xiāng)，聯(lián)系方式可經(jīng)由____工區(qū)歷下辦理處，賬號(hào)為_(kāi)___。法定代表人姓名不詳，職務(wù)未詳。被告單位全稱為_(kāi)___市職工教育培訓(xùn)中心，位于____市____路____號(hào)。案件事由：建筑安裝工程承包合同中被告拖欠工程款引發(fā)的糾紛。詳細(xì)事實(shí)與理由如下：____年____月____日，____縣建筑工程總公司_____公司（原告，以下稱乙方）與____市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下稱甲方）簽訂《建筑安裝工程合同》，合同規(guī)定乙方為甲方建設(shè)兩幢教工宿舍樓，采用議標(biāo)形式，包工包料，承包金額為495125.74元。原定開(kāi)工日期為_(kāi)___年____月____日，竣工日期為_(kāi)___年____月____日。然而，由于甲方的工地、圖紙等問(wèn)題未解決，導(dǎo)致乙方直至____年____月____日才正式開(kāi)工，造成乙方經(jīng)濟(jì)損失8059.73元，甲方僅承擔(dān)了25611.43元的誤工費(fèi)，尚欠57979.30元未賠償。兩幢宿舍樓工程完成后，____年____月____日，雙方又簽訂了教學(xué)樓工程的施工合同，教學(xué)樓于____年____月____日完工。所有建筑經(jīng)____市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收合格并交付甲方使用。工程結(jié)算書(shū)經(jīng)雙方審核并由____市建設(shè)銀行確認(rèn)無(wú)誤，但甲方至今仍拖欠乙方工程款21793.06元。從____年元月起，乙方應(yīng)甲方要求進(jìn)行零星工程，包括