住宅門窗系統(tǒng)工程承攬協(xié)議

住宅門窗系統(tǒng)工程承攬協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3住宅門窗系統(tǒng)工程第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程時間第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條工程質(zhì)量與標準4.1質(zhì)量要求4.2驗收標準4.3保修期限第五條工程進度與時間安排5.1施工計劃5.2延期條款5.3提前完成獎勵第六條材料供應(yīng)與管理6.1材料供應(yīng)6.2材料驗收6.3材料儲存與保護第七條施工安全與環(huán)保7.1安全措施7.2環(huán)保要求7.3安全事故處理第八條知識產(chǎn)權(quán)與保密8.1知識產(chǎn)權(quán)保護8.2保密義務(wù)8.3泄露后果第九條違約責任與賠償9.1違約行為9.2賠償責任9.3違約解決方式第十條爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解組織10.3訴訟管轄第十一條合同的變更與解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更與解除的程序第十二條合同的終止與失效12.1終止條件12.2失效條件12.3終止與失效的程序第十三條合同的繼承與轉(zhuǎn)讓13.1繼承條件13.2轉(zhuǎn)讓條件13.3繼承與轉(zhuǎn)讓的程序第十四條其他條款14.1信息保密14.2法律適用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方1.1.1承攬方是指由甲方指定的，具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的門窗系統(tǒng)工程施工單位，承攬方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)、設(shè)備和人員。1.1.2承攬方應(yīng)按照本合同約定，完成住宅門窗系統(tǒng)工程的施工、安裝、調(diào)試、驗收及保修等工作。1.2委托方1.2.1委托方是指與承攬方簽訂本合同，并支付合同價款的個人或單位。1.2.2委托方應(yīng)提供工程所需的各項資料、文件，并按照本合同約定，履行付款、驗收等義務(wù)。1.3住宅門窗系統(tǒng)工程1.3.1住宅門窗系統(tǒng)工程包括門窗的設(shè)計、制造、運輸、安裝、調(diào)試、驗收、保修等工作。1.3.2工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)標準和規(guī)范，滿足甲方的使用需求。第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.1.1工程地點為甲方提供的地址，具體位置以甲方指定的施工場地為準。2.1.2工程規(guī)模及數(shù)量：根據(jù)甲方提供的工程量清單，具體數(shù)量以實際施工為準。2.2工程地點2.2.1承攬方應(yīng)按照甲方指定的施工場地進行施工，如因特殊情況需變更施工場地，應(yīng)提前征得甲方同意。2.2.2承攬方應(yīng)保證施工場地內(nèi)的安全、衛(wèi)生，并承擔因施工造成的場地損失。2.3工程時間2.3.1工程開工日期為本合同簽訂后十個工作日內(nèi)。2.3.2工程竣工日期為合同約定的工程范圍內(nèi)所有工作完成后。第三條合同價格與支付3.1合同總價3.1.1合同總價為本合同附件一《工程量清單》中列明的各項工程量乘以相應(yīng)的單價計算得出。3.1.2合同總價不包含因變更、增減工程量等產(chǎn)生的費用，如發(fā)生此類情況，雙方應(yīng)協(xié)商確定增減費用。3.2支付方式3.2.1甲方支付合同價款采用分期支付的方式，具體支付時間及比例見附件二《支付時間表》。3.2.2承攬方完成合同約定的工作后，甲方應(yīng)按照約定比例支付合同價款。3.3支付時間表3.3.1甲方支付合同價款的時間表詳見附件二《支付時間表》。3.3.2承攬方應(yīng)按照附件二《支付時間表》的要求，提供相應(yīng)的發(fā)票和收據(jù)。第四條工程質(zhì)量與標準4.1質(zhì)量要求4.1.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)標準和規(guī)范，滿足甲方的使用需求。4.1.2工程質(zhì)量的驗收應(yīng)按照本合同約定的驗收標準進行。4.2驗收標準4.2.1工程驗收應(yīng)包括材料驗收、過程驗收和竣工驗收。4.2.2驗收不合格的工程，承攬方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。4.3保修期限4.3.1工程保修期限為驗收合格之日起一年。4.3.2保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負責維修或更換，所產(chǎn)生的費用由承攬方承擔。第五條工程進度與時間安排5.1施工計劃5.1.1承攬方應(yīng)按照甲方要求，制定詳細的施工計劃，并提交甲方審批。5.1.2施工計劃應(yīng)包括施工步驟、施工時間、人員安排等內(nèi)容。5.2延期條款5.2.1如因不可抗力等因素導致工程延期，雙方應(yīng)協(xié)商確定延期時間。5.2.2如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照本合同約定的違約責任進行賠償。5.3提前完成獎勵5.3.1如承攬方提前完成工程，甲方可以根據(jù)實際情況給予獎勵。5.3.2獎勵的具體金額和方式，雙方應(yīng)在本合同中約定。第六條材料供應(yīng)與管理6.1材料供應(yīng)6.1.1承攬方應(yīng)按照甲方要求，提供符合工程質(zhì)量要求的材料。6.1.2材料供應(yīng)的時間和數(shù)量應(yīng)滿足施工進度的要求。6.2材料驗收6.2.1甲方對供應(yīng)的材料進行驗收，如材料不符合要求第八條知識產(chǎn)權(quán)與保密8.1知識產(chǎn)權(quán)保護8.1.1承攬方應(yīng)保證工程所用材料、設(shè)計、技術(shù)等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。8.1.2如因承攬方原因?qū)е鹿こ躺婕扒謾?quán)，由承攬方承擔全部責任。8.2保密義務(wù)8.2.1承攬方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。8.2.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢后五年。8.3泄露后果8.3.1如承攬方違反保密義務(wù)，導致甲方信息泄露，承攬方應(yīng)承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。8.3.2甲方有權(quán)要求承攬方支付違約金，違約金的計算方式雙方可在合同中約定。第九條違約責任與賠償9.1違約行為9.1.1承攬方如未按照合同約定完成工程，應(yīng)視為違約。9.1.2甲方如未按照約定支付合同價款，應(yīng)視為違約。9.2賠償責任9.2.1違約方應(yīng)承擔因違約造成的對方損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益等。9.2.2損失的賠償金額雙方可在合同中約定，或根據(jù)實際情況協(xié)商確定。9.3違約解決方式9.3.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約問題。9.3.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2調(diào)解組織10.2.1如雙方同意，爭議可提交至甲方所在地的調(diào)解組織進行調(diào)解。10.2.2調(diào)解組織的調(diào)解結(jié)果對雙方具有法律約束力。10.3訴訟管轄10.3.1雙方約定，本合同的訴訟管轄地為合同簽訂地人民法院。10.3.2任何一方不得以其住所地法院為管轄法院提起訴訟。第十一條合同的變更與解除11.1變更條件11.1.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。11.1.2變更內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。11.2解除條件11.2.1合同的解除需雙方協(xié)商一致，并書面確認。11.2.2解除合同后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理善后事宜。11.3變更與解除的程序11.3.1雙方應(yīng)簽訂書面變更或解除協(xié)議，明確變更或解除的內(nèi)容、范圍、時間等。11.3.2書面協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，對雙方具有法律約束力。第十二條合同的終止與失效12.1終止條件12.1.1合同終止的條件見本合同第五條的約定。12.1.2合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系即行消滅。12.2失效條件12.2.1合同失效的條件見本合同第五條的約定。12.2.2合同失效后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理善后事宜。12.3終止與失效的程序12.3.1合同終止或失效后，雙方應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于辦理工程驗收、結(jié)算等。12.3.2雙方應(yīng)按照本合同約定，妥善處理工程遺留問題。第十三條合同的繼承與轉(zhuǎn)讓13.1繼承條件13.1.1合同的繼承需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。13.1.2繼承后，新的合同主體應(yīng)繼續(xù)履行原合同的義務(wù)。13.2轉(zhuǎn)讓條件13.2.1合同的轉(zhuǎn)讓需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。13.2.2轉(zhuǎn)讓后，新的合同主體應(yīng)承擔原合同的義務(wù)。13.3繼承與轉(zhuǎn)讓的程序13.3.1雙方應(yīng)簽訂書面繼承或轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確繼承或轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容、第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出工程所需的材料、數(shù)量、型號、單價等信息，作為合同總價計算的基礎(chǔ)。附件二：《支付時間表》明確合同價款的支付時間、比例及支付方式，遵循雙方約定的分期支付原則。附件三：《設(shè)計方案》提供工程的設(shè)計方案，包括圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工說明等，以供甲方審批。附件四：《施工計劃》詳細列出施工步驟、時間安排、人員配置等信息，作為工程進度與時間安排的依據(jù)。附件五：《材料供應(yīng)清單》列出供應(yīng)的材料種類、數(shù)量、型號、供應(yīng)商等信息，確保材料供應(yīng)的順利進行。附件六：《驗收標準》明確工程質(zhì)量的驗收標準，包括材料驗收、過程驗收和竣工驗收的具體要求。附件七：《安全防護措施方案》提供施工期間的安全防護措施，包括安全培訓、現(xiàn)場安全管理、應(yīng)急預案等。附件八：《環(huán)保措施方案》明確施工期間的環(huán)保措施，包括廢棄物處理、噪音控制、空氣質(zhì)量管理等。附件九：《變更協(xié)議》在合同履行過程中，如發(fā)生變更事項，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、范圍、時間等。附件十：《解除協(xié)議》在合同履行過程中，如發(fā)生解除事項，雙方應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確解除的原因、范圍、時間等。附件十一：《違約金計算方式》詳細列出違約金的計算方式，包括計算基數(shù)、比率、計算公式等。附件十二：《爭議調(diào)解協(xié)議》如雙方同意，爭議可提交至甲方所在地的調(diào)解組織進行調(diào)解，調(diào)解協(xié)議對雙方具有法律約束力。附件十三：《法院訴訟授權(quán)書》明確雙方授權(quán)的訴訟代理人和授權(quán)范圍，以便在發(fā)生訴訟時代表雙方行使權(quán)利。附件十四：《合同解除或終止后善后處理協(xié)議》明確合同解除或終止后，雙方應(yīng)如何處理工程遺留問題、結(jié)算事宜等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照合同約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合驗收標準。示例：承攬方未能在約定的時間內(nèi)完成工程，構(gòu)成違約。2.甲方未按照約定支付合同價款。示例：甲方延遲支付合同價款，構(gòu)成違約。3.承攬方使用不符合合同約定的材料或技術(shù)。示例：承攬方使用低于合同約定的材料標準，構(gòu)成違約。4.雙方未按照約定處理合同變更或解除事宜。示例：雙方未能就工程變更達成一致，構(gòu)成違約。責任認定標準：1.違約方應(yīng)承擔因違約造成的對方損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益等。2.損失的賠償金額雙方可在合同中約定，或根據(jù)實際情況協(xié)商確定。3.違約方應(yīng)按照本合同約定的違約責任進行賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬方：具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的門窗系統(tǒng)工程施工單位，負責完成工程的施工、安裝、調(diào)試、驗收及保修等工作。2.委托方：與承攬方簽訂合同，并支付合同價款