2024年關(guān)于機(jī)械租賃合同標(biāo)準(zhǔn)模板（二篇）

第3頁共3頁2024年關(guān)于機(jī)械租賃合同標(biāo)準(zhǔn)模板承租人(全稱)：(以下稱甲方)出租人(全稱)：(以下稱乙方)依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)和建設(shè)工程施工合同示范文本相關(guān)條款，結(jié)合甲方承建的山西興縣氧化鋁廠工程項(xiàng)目具體情況，遵循平等自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一.甲方租賃乙方的壹臺(tái)(套)，由乙方配備機(jī)上人員和相關(guān)配合人員負(fù)責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目的施工。二.乙方按大清包(人工費(fèi)、輔助材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi))形式承包。施工項(xiàng)目工作內(nèi)容包括：旋挖成孔、鋼筋籠安裝(孔口焊接)，注漿管安裝、砼灌注(充盈系數(shù)1.26)。三.承包總價(jià)元。1.工程量：以實(shí)際完成樁的圖紙理論方量計(jì)算。2.單價(jià)：1水費(fèi);2電費(fèi)。3.承包價(jià)不包括內(nèi)容：四.施工工期____年____月____日開工，____年____月____日完工，日歷工期天。五.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。六.技術(shù)要求：相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)七.承包價(jià)款支付工程完工結(jié)算辦理后支付70%，驗(yàn)樁合格付至85%，其余款項(xiàng)三個(gè)月內(nèi)付清。八.雙方責(zé)任(一)甲方責(zé)任1.委派現(xiàn)場(chǎng)管理工作。2.負(fù)責(zé)與建設(shè)單位及監(jiān)理單位的溝通協(xié)調(diào)工作。3.按合同約定或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，辦理工程款支付工作。4.依據(jù)施工圖(包括相關(guān)變更核定資料)，按照相關(guān)的國家、地區(qū)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)乙方施工的全部工作內(nèi)容全過程進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)。5.負(fù)責(zé)施工資料的收集整理和簽章歸檔。(二)乙方責(zé)任1.委派為項(xiàng)目經(jīng)現(xiàn)(負(fù)責(zé)人)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)隨機(jī)操作人員和配套人員，實(shí)施項(xiàng)目工作內(nèi)容的施工。2.服從甲方的工作安排，按甲方的具體要求完成進(jìn)出場(chǎng)和施工全過程工作內(nèi)容。3.按甲方要求及時(shí)提供足額的工程價(jià)款收據(jù)。4.依據(jù)施工圖紙(包括相關(guān)變更核定資料)，嚴(yán)格按照相關(guān)的國家、行業(yè)、地區(qū)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排實(shí)施施工操作，若發(fā)生質(zhì)量事故，承擔(dān)除不可抗力因素以外的所有責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失并負(fù)責(zé)承擔(dān)所有整改的工作和所發(fā)生的費(fèi)用。5.嚴(yán)格按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程做好安全生產(chǎn)施工，若發(fā)生安全事故，承擔(dān)所有責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)因此造成的甲方及建設(shè)單位的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。6.按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真做好施工資料的基礎(chǔ)工作，并及時(shí)報(bào)送甲方整理、歸檔。九，本合同未盡事宜，按《山西省建設(shè)工程施工合同JF-_____-0001》文本的“通用條款”內(nèi)容執(zhí)行。若發(fā)生重要變更，可另行商定補(bǔ)充協(xié)議。十.本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。雙方蓋章簽認(rèn)后生效，工程完工并價(jià)款結(jié)清后失效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____2024年關(guān)于機(jī)械租賃合同標(biāo)準(zhǔn)模板（二）經(jīng)C公司提供擔(dān)保，明確其對(duì)B公司承擔(dān)連帶責(zé)任。第三人所呈交的承諾書，旨在證實(shí)工程承包協(xié)議已被撤銷，然A公司對(duì)此兩份證據(jù)表示與己無關(guān)。法院在審理本案——一起租賃合同糾紛時(shí)，認(rèn)定與案件無直接關(guān)聯(lián)的承包事宜，故對(duì)前述證據(jù)不予采納。一審法院依據(jù)證據(jù)審查確認(rèn)：在指定日期，A公司與B公司簽訂了租賃合同，約定B公司租賃A公司的塔吊用于長城環(huán)島南側(cè)工地，明確了機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用、租賃費(fèi)用的計(jì)算方式及支付方式等條款，并由B公司加蓋公章及毛潔林簽字確認(rèn)。隨后，A公司依約將塔吊運(yùn)至B公司工地。B公司之后出具了結(jié)算單，確認(rèn)了一定時(shí)間段內(nèi)的租賃費(fèi)用，并加蓋了九項(xiàng)目部章及毛潔林簽字。另有證據(jù)顯示，塔吊在特定日期開始正式運(yùn)行，并經(jīng)北京市建設(shè)機(jī)械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)確認(rèn)，用于C花園四標(biāo)段工地。B公司已支付部分租賃費(fèi)用。另查明，C公司與B公司簽訂了建設(shè)工程施工合同，由B公司承建C花園多項(xiàng)住宅樓工程，后該工程停工至今，而A公司的塔吊仍留在C花園工地。已有生效判決確認(rèn)B公司九項(xiàng)目部的存在及其授權(quán)毛潔林的相關(guān)事宜。一審法院認(rèn)為，A公司與B公司之間的租賃合同系雙方真實(shí)意思表示，合法有效，雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行。根據(jù)九項(xiàng)目部確認(rèn)的租賃費(fèi)用及B公司承建工程的事實(shí)，結(jié)合塔吊實(shí)際使用情況，法院認(rèn)定B公司應(yīng)支付相應(yīng)租賃費(fèi)用及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)。同時(shí)，鑒于工地停工且B公司未通知A公司停工，塔吊仍處B公司控制下，B公司應(yīng)承擔(dān)停工期間的租賃費(fèi)用。關(guān)于A公司主張解除合同的請(qǐng)求，因工地停工導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，法院予以支持，并判決B公司支付租賃費(fèi)及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，同時(shí)要求第三人C公司返還塔吊。綜上，法院依據(jù)