家具城吊頂裝修合同樣本

家具城吊頂裝修合同樣本合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同標的1.3合同宗旨第二章裝修工程內(nèi)容2.1裝修項目2.2裝修標準2.3裝修材料第三章合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式第四章工期與進度4.1施工期限4.2施工進度4.3延期違約責任第五章質(zhì)量與驗收5.1質(zhì)量標準5.2驗收程序5.3質(zhì)量保修第六章合同的變更與解除6.1合同變更6.2合同解除第七章違約責任7.1違約行為7.2違約責任第八章爭議解決8.1爭議解決方式8.2訴訟管轄第九章合同的生效、終止與解除9.1合同生效9.2合同終止9.3合同解除第十章保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄露保密信息的責任第十一章合同的轉讓11.1合同轉讓條件11.2轉讓程序第十二章附則12.1合同附件12.2合同修訂12.3合同解除第十三章其他約定13.1合同雙方的其他權利和義務13.2合同的補充條款第十四章簽署14.1合同簽署地點14.2合同簽署日期14.3合同雙方簽字蓋章合同編號_________第一章總則1.1合同主體甲方：（家具城名稱）乙方：（裝修公司名稱）1.2合同標的本合同標的為甲方家具城吊頂裝修工程。1.3合同宗旨雙方本著平等、自愿、誠信的原則，通過友好協(xié)商，確定甲方委托乙方進行家具城吊頂裝修工程，明確雙方的權利和義務。第二章裝修工程內(nèi)容2.1裝修項目包括但不限于：吊頂設計、材料采購、施工安裝、調(diào)試驗收等。2.2裝修標準按照雙方約定的裝修圖紙和施工規(guī)范進行施工。2.3裝修材料乙方應按照合同約定提供符合國家標準的裝修材料，并保證材料質(zhì)量。第三章合同價格3.1合同總價本合同總價為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2價格調(diào)整合同價格如有調(diào)整，需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。3.3支付方式甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式和時間雙方協(xié)商確定。第四章工期與進度4.1施工期限乙方應在【】天內(nèi)完成家具城吊頂裝修工程。4.2施工進度乙方應按照甲方要求和國家相關法規(guī)進行施工，確保工程進度。4.3延期違約責任如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應按照合同約定承擔違約責任。第五章質(zhì)量與驗收5.1質(zhì)量標準乙方應保證裝修工程質(zhì)量達到國家相關標準和甲方的要求。5.2驗收程序工程完成后，雙方按照約定進行驗收，驗收合格后辦理移交手續(xù)。5.3質(zhì)量保修乙方應承擔裝修工程的保修責任，保修期自工程驗收合格之日起計算。第六章合同的變更與解除6.1合同變更合同變更應雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。6.2合同解除合同解除應雙方協(xié)商一致，并按照合同約定辦理相關手續(xù)。第七章違約責任7.1違約行為包括但不限于：不履行合同義務、不按約定履行合同、違反國家法律法規(guī)等。7.2違約責任違約方應承擔違約責任，包括但不限于：賠償損失、支付違約金、承擔相關費用等。第八章爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄本合同糾紛的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第九章合同的生效、終止與解除9.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止合同終止條件如下：（1）工程驗收合格，雙方辦理移交手續(xù)；（2）合同約定的其他終止條件。9.3合同解除合同解除條件如下：（1）雙方協(xié)商一致；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）合同約定的其他解除條件。第十章保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或解除之日起【】年止。10.3泄露保密信息的責任泄露保密信息的一方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十一章合同的轉讓11.1合同轉讓條件雙方同意，合同不得轉讓。11.2轉讓程序違反本合同轉讓的，轉讓無效，由轉讓方承擔相應責任。第十二章附則12.1合同附件附件一：裝修圖紙附件二：施工規(guī)范附件三：材料清單12.2合同修訂合同修訂應雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。12.3合同解除合同解除應雙方協(xié)商一致，并按照合同約定辦理相關手續(xù)。第十三章其他約定13.1合同雙方的其他權利和義務雙方應遵守國家法律法規(guī)，履行合同約定的權利和義務。13.2合同的補充條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四章簽署14.1合同簽署地點本合同于【】簽署。14.2合同簽署日期本合同簽署日期為【】。14.3合同雙方簽字蓋章甲方：（家具城名稱）乙方：（裝修公司名稱）甲方代表：（簽字）日期：____年__月__日乙方代表：（簽字）日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方指定材料供應商甲方有權要求乙方使用甲方指定的材料供應商，乙方應無條件遵守。如乙方使用的材料不符合甲方要求，甲方有權要求乙方更換。2.甲方監(jiān)督權甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督，以確保工程質(zhì)量符合約定標準。乙方應積極配合甲方的監(jiān)督工作，提供必要的施工資料和信息。3.甲方變更權甲方在不影響工程進度和質(zhì)量的前提下，有權對工程設計和施工方案進行變更。乙方應根據(jù)甲方的變更要求，及時調(diào)整施工計劃，并通知甲方。4.甲方提前驗收權甲方有權在合同約定的驗收期限之前對工程進行提前驗收。若甲方提前驗收合格，乙方應按照合同約定辦理移交手續(xù)。5.甲方索賠權如乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題、工期延誤等違約行為，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方質(zhì)量承諾乙方承諾按照合同約定的標準和質(zhì)量要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家法規(guī)和甲方要求。2.乙方工期承諾乙方承諾在合同約定的施工期限內(nèi)完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應按照合同約定承擔違約責任。3.乙方材料保障乙方應確保所使用的裝修材料符合國家法規(guī)和甲方要求。如甲方對乙方使用的材料有異議，乙方應在甲方要求的時間內(nèi)更換或整改。4.乙方安全責任乙方在施工過程中應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法規(guī)，確保施工安全。如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。5.乙方保密義務乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密等信息予以保密，不得泄露給第三方。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責第三方中介應公正、公平地履行調(diào)解、協(xié)調(diào)職責，協(xié)助甲方和乙方解決合同履行過程中的爭議和問題。2.第三方中介費用第三方中介的費用由甲方和乙方按照約定分擔。如雙方未能達成一致，可協(xié)商解決或按法院判決執(zhí)行。3.第三方中介的調(diào)解結果第三方中介的調(diào)解結果對甲方和乙方具有約束力。如甲方和乙方對調(diào)解結果有異議，可依法向人民法院提起訴訟。4.第三方中介的保密義務第三方中介應對在調(diào)解過程中獲得的甲方和乙方的商業(yè)秘密、技術秘密等信息予以保密，不得泄露給第三方。5.第三方中介的退出機制如第三方中介未能在合同約定的時間內(nèi)調(diào)解成功，甲方和乙方均有權要求第三方中介退出調(diào)解。第三方中介應在甲方和乙方要求的時間內(nèi)辦理退出手續(xù)。附件及其他補充說明一、附件列表：1.裝修圖紙2.施工規(guī)范3.材料清單4.工程量清單5.付款憑證6.驗收報告7.保修卡8.安全事故報告9.調(diào)解協(xié)議書10.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按合同約定的時間完成工程。2.質(zhì)量不符合標準：工程質(zhì)量未達到合同約定的國家標準和甲方要求。3.材料不合格：乙方使用的材料不符合合同約定和國家標準。4.安全責任事故：乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失。5.泄露保密信息：未經(jīng)授權泄露合同雙方的商業(yè)秘密、技術秘密等信息。6.未經(jīng)同意的變更：未經(jīng)甲方同意，乙方擅自變更工程設計或施工方案。7.未能履行監(jiān)督職責：甲方監(jiān)督過程中，乙方未能按照監(jiān)督要求進行整改。三、法律名詞及解釋：1.違約行為：違反合同約定的行為。2.工期延誤：合同約定的施工期限內(nèi)未能完成工程。3.質(zhì)量保修：乙方對裝修工程在保修期內(nèi)承擔維修、更換等責任。4.違約責任：違約方應承擔的法律責任和合同約定的責任。5.合同解除：依法解除合同關系的行為。6.訴訟管轄：合同糾紛案件的管轄法院。7.不可抗力：無法預見、無法避免、無法克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度緩慢：加強現(xiàn)場管理，優(yōu)化施工流程，增派施工人員。2.材料質(zhì)量問題：嚴把材料驗收關，及時更換不合格材料。3.安全事故發(fā)生：加強安全生產(chǎn)培訓，完善安全防護措施。4.信息泄露風險：簽訂保密協(xié)議，加強信息安全管理。5.設計變