農(nóng)村模塊建房合同書

農(nóng)村模塊建房合同書農(nóng)村模塊建房合同書篇一甲方：________________(姓名，身份證號碼)乙方：________________(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、承包方式⒈甲方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。⒋工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、結(jié)算方式⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。⒉付款時間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任及賠償⒈由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金___元(或每日承擔(dān)違約金____元)。五、其他事項⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。3、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。4、本合同自簽訂之日起生效。5、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方：(簽字蓋章)乙方：(簽字蓋章)年月日農(nóng)村模塊建房合同書篇二甲方：___________身份證號：___________乙方：___________身份證號：___________丙方：___________身份證號：___________丁方：___________身份證號：___________戊方：___________身份證號：___________甲、乙、丙、丁、戊五方經(jīng)充分協(xié)商，就在_縣_鄉(xiāng)_村五組，原五方的農(nóng)村宅基地上共同建設(shè)房屋事宜達成本協(xié)議，具體內(nèi)容約定如下：一、房屋結(jié)構(gòu)及面積：平房，四合院形式，共建房屋玖聯(lián)，每聯(lián)面積相同（約6m×4m），具體以圖紙為準。二、產(chǎn)權(quán)分配：自進院門后右手逆時針?biāo)闫?，第一、二連所有權(quán)及使用權(quán)歸__________，第三、四聯(lián)的所有權(quán)及使用權(quán)歸___________，第六、七聯(lián)的所有權(quán)及使用權(quán)歸___________，第八、九的所有權(quán)及使用權(quán)歸___________，第五聯(lián)的所有權(quán)歸丙方，但使用權(quán)歸五方共有。院內(nèi)中間部分的所有權(quán)及使用權(quán)歸五方共有。三、出資分配：拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。四、繳資方式：開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成后，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成后，甲、乙、丁、戊再各出資萬元。每次出資由方負責(zé)集中管理、使用。待全部完工后，根據(jù)實際情況，多退少補。五、違約責(zé)任：（待定）本協(xié)議未盡事宜，各方應(yīng)持積極態(tài)度友好協(xié)商解決。本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執(zhí)一份，公證方三份，自各方簽字后生效。甲方：___________乙方：___________丙方：___________丁方：___________戊方：___________公證人：______________________年___________月___________日農(nóng)村模塊建房合同書篇三甲方：________________(身份證號碼：______________)乙方：________________(身份證號碼：______________)甲方擬建房屋一座，位置在__________，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、承包方式1、甲方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。⒍、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、結(jié)算方式1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。2、付款時間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任及賠償1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金___元(或每日承擔(dān)違約金____元)。五、其他事項1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。3、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。4、本合同自簽訂之日起生效。5、以上合同