建筑工程質(zhì)量施工合同2024年

?建筑工程質(zhì)量施工合同2024年合同編號(hào)：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程質(zhì)量等級(jí)：__________二、合同范圍2.1乙方根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)文件和施工圖紙，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定，完成本項(xiàng)目的施工任務(wù)。2.2乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)、租賃施工所需的材料、設(shè)備、機(jī)具等，并保證其質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定和本合同要求。2.3乙方負(fù)責(zé)辦理與施工相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于施工許可證、驗(yàn)收手續(xù)等。三、合同工期3.1本項(xiàng)目的工期為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日，共計(jì)____天。3.2若因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方有權(quán)要求順延工期；若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。四、工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的質(zhì)量等級(jí)。4.2乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量檢查和控制，確保工程質(zhì)量。4.3甲方有權(quán)對(duì)乙方施工的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出整改要求。五、合同價(jià)款5.1本項(xiàng)目的合同價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。5.2甲方按工程進(jìn)度支付乙方工程款，具體支付方式和時(shí)間詳見(jiàn)附件一。六、雙方權(quán)利義務(wù)6.1甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間、金額支付工程款，確保乙方正常施工。6.2甲方應(yīng)提供施工所需的圖紙、技術(shù)資料，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.3乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、質(zhì)量完成施工任務(wù)，并接受甲方的監(jiān)督、檢查。6.4乙方應(yīng)妥善保管施工過(guò)程中的各項(xiàng)資料，并在工程驗(yàn)收合格后及時(shí)移交給甲方。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。7.2若乙方未按約定工期完成施工任務(wù)，應(yīng)按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見(jiàn)附件二。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格、甲方支付完畢合同價(jià)款之日終止。9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（簽字）：__________法定代表人（簽字）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.合同雙方應(yīng)確保合同內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性，所有涉及工程詳情、合同金額、工期等重要信息必須明確具體。2.權(quán)利和義務(wù)條款應(yīng)清晰，避免含糊其辭，確保雙方明確自己的責(zé)任和義務(wù)。3.違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決機(jī)制要具體合理，能夠?qū)嶋H執(zhí)行。4.注意合同簽署日期，確保合同在法律上有效。5.合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，并由雙方共同簽署。解決辦法：1.在合同簽訂前，雙方應(yīng)充分溝通，確保對(duì)合同條款的理解一致。2.可以邀請(qǐng)專業(yè)法律顧問(wèn)參與合同的起草和審查，確保合同的合法性。3.對(duì)于可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，應(yīng)在合同中預(yù)先設(shè)定解決方案。4.在履行合同過(guò)程中，雙方應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)合同條款執(zhí)行，并妥善保管所有與合同相關(guān)的文件資料。法律名詞解釋：甲方：合同中的主體之一，通常是委托施工的雇主或業(yè)主。乙方：合同中的另一方主體，通常是指承包工程的一方。違約金：當(dāng)事人因違反合同義務(wù)而應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。法律效力：指合同在法律上的約束力，有效的合同對(duì)雙方都具有法律約束力。管轄權(quán)：指法院對(duì)某案件進(jìn)行審理和判決的權(quán)力。書面形式：指合同、協(xié)議等法律文件以書面文字的形式表達(dá)，通常要求簽字或蓋章確認(rèn)。場(chǎng)合一：工程包含特殊工藝或新技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)合：如果這個(gè)工程里面要用到一些特別的新技術(shù)或者特殊工藝，那咱們得在合同里頭把這個(gè)事兒說(shuō)清楚。補(bǔ)充條款：特殊工藝或新技術(shù)條款：鑒于本項(xiàng)目將采用____特殊工藝/新技術(shù)，乙方向甲方保證已充分了解并掌握該工藝/技術(shù)的實(shí)施要領(lǐng)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的工藝流程或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并承擔(dān)由于工藝/技術(shù)實(shí)施不當(dāng)導(dǎo)致的額外費(fèi)用和工期延誤。場(chǎng)合二：極端天氣影響工程進(jìn)度應(yīng)用場(chǎng)合：誰(shuí)也沒(méi)法兒控制天氣，對(duì)吧？如果遇到極端天氣，比如大暴雨或者極端寒冷，工程肯定得受影響。補(bǔ)充條款：極端天氣影響條款：如因不可抗力因素，如極端天氣等導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整工期。由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。1.附件一：工程進(jìn)度支付表這個(gè)附件主要是用來(lái)詳細(xì)說(shuō)明工程款怎么按照進(jìn)度付，每一期付多少，啥時(shí)候付。2.附件二：違約金計(jì)算方法這里頭會(huì)寫清楚，如果乙方延期了，違約金怎么算，每天要付多少。3.附件三：工程設(shè)計(jì)文件和施工圖紙這個(gè)附件包括了所有施工需要的設(shè)計(jì)文件和圖紙