簡單建筑工程施工合同

?合同編號：__________鑒于甲方為建設(shè)工程的需要，同意乙方按照甲方的要求完成相應(yīng)的施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________第二條合同價格2.1本合同工程總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方報(bào)價是基于甲乙雙方充分溝通后，按照市場行情及工程實(shí)際情況所報(bào)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三條合同履行3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，在約定的工期內(nèi)完成本工程的施工。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)工程建設(shè)的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.3乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的管理制度，確保施工安全。3.4甲方應(yīng)按照合同約定，及時向乙方支付合同價款。第四條付款與結(jié)算4.1本合同價款支付方式為：工程進(jìn)度款按工程形象進(jìn)度的實(shí)際完成情況支付，具體支付比例和時間由甲乙雙方另行商定。4.2乙方完成工程后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后____日內(nèi)支付剩余合同價款。4.3乙方應(yīng)開具符合國家法規(guī)要求的發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總價款的____%。5.2甲方未按照約定支付價款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)的____%。5.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且合同價款結(jié)清之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法性、有效性。如遇法律問題，雙方應(yīng)共同尋求專業(yè)法律人士的意見，確保合同的順利進(jìn)行。2.合同價款的支付和結(jié)算，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款比例和時間執(zhí)行。如甲方逾期支付，應(yīng)按照違約金計(jì)算方式向乙方支付違約金；如乙方逾期完成工程，應(yīng)按照違約金計(jì)算方式向甲方支付違約金。3.工程質(zhì)量是合同履行的重要指標(biāo)，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)工程建設(shè)的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。如工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。4.施工安全至關(guān)重要，乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中的安全。如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。如雙方無法達(dá)成一致，可尋求專業(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指承擔(dān)工程建設(shè)的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工程的實(shí)施。2.乙方：指承擔(dān)工程施工的責(zé)任主體，按照甲方的要求完成工程的施工。3.工程總價：指雙方約定的完成本工程所需的總費(fèi)用，包括工程設(shè)計(jì)、施工、材料、設(shè)備等全部費(fèi)用。4.工程進(jìn)度款：指根據(jù)工程實(shí)際完成情況，按照約定的比例和時間支付的合同價款。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向另一方支付的違約補(bǔ)償。6.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免、無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。7.專業(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)：指依法設(shè)立，具有專業(yè)調(diào)解資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)調(diào)解合同爭議。8.有管轄權(quán)的人民法院：指根據(jù)我國《民事訴訟法》規(guī)定，具有合同爭議案件管轄權(quán)的人民法院。應(yīng)用場合：1.適用于各類建筑工程施工合同，如住宅、商業(yè)、工業(yè)等建筑項(xiàng)目的施工。2.適用于施工內(nèi)容包括土建、裝修、安裝、拆除等工程。3.適用于雙方為明確工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制等目標(biāo)，達(dá)成一致的工程施工合同。補(bǔ)充條款：1.工程變更：如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤瑑r款發(fā)生變化的，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容和價款。2.工程延期：如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢追綉?yīng)支付乙方合理的延期費(fèi)用。3.工程驗(yàn)收：工程完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。4.保修條款：乙方應(yīng)對工程質(zhì)量承擔(dān)一定期限的保修責(zé)任，具體保修期限和范圍雙方可另行約定。5.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，可先嘗試協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴