樓頂彩鋼板防水工程承攬協(xié)議書2024年版

樓頂彩鋼板防水工程承攬協(xié)議書2024年版本合同目錄一覽1.工程概述與范圍1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程目標(biāo)與要求2.雙方權(quán)益與義務(wù)2.1承攬方權(quán)益與義務(wù)2.1.1工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)2.1.2施工周期與進(jìn)度2.1.3工程材料與設(shè)備2.1.4安全生產(chǎn)與環(huán)保2.2委托方權(quán)益與義務(wù)2.2.1工程資金支付2.2.2工程設(shè)計(jì)與變更2.2.3現(xiàn)場(chǎng)管理與配合2.2.4法律與政策遵守3.工程價(jià)款與支付3.1工程總價(jià)款3.2支付方式與時(shí)間3.3工程進(jìn)度款支付3.4價(jià)款調(diào)整與結(jié)算3.5違約金與賠償4.施工組織與管理4.1施工方案與工藝4.2施工人員與管理團(tuán)隊(duì)4.3施工進(jìn)度計(jì)劃4.4質(zhì)量控制與驗(yàn)收4.5安全管理與應(yīng)急預(yù)案5.材料與設(shè)備5.1材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2設(shè)備性能要求5.3材料設(shè)備供應(yīng)與驗(yàn)收5.4材料設(shè)備保管與維護(hù)6.變更與解除合同6.1工程變更6.2合同解除6.3變更與解除的程序與賠償7.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決7.1違約行為與責(zé)任7.2爭(zhēng)議解決方式7.3法律適用與管轄8.保密條款8.1保密內(nèi)容與范圍8.2保密義務(wù)與期限8.3違約保密條款的賠償9.不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力的通知與證明9.3不可抗力事件的應(yīng)對(duì)與賠償10.合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.其他條款11.1廣告與宣傳11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.3信息與資料共享11.4社會(huì)責(zé)任感與公益12.附件12.1工程設(shè)計(jì)圖紙12.2施工方案與工藝說(shuō)明12.3材料設(shè)備清單12.4付款憑證與進(jìn)度報(bào)告13.合同的修訂與補(bǔ)充13.1修訂條件與程序13.2補(bǔ)充協(xié)議的效力14.合同簽署14.1簽署日期與地點(diǎn)14.2簽署人資格與代表權(quán)14.3合同正本與副本14.4合同的保管與使用第一部分：合同如下：第一條工程概述與范圍1.1工程名稱：樓頂彩鋼板防水工程1.2工程地點(diǎn)：委托方指定的樓頂位置1.3工程規(guī)模：依據(jù)委托方提供的工程量清單及設(shè)計(jì)圖紙確定1.4工程目標(biāo)與要求：按照委托方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成樓頂彩鋼板防水工程的施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第二條雙方權(quán)益與義務(wù)2.1承攬方權(quán)益與義務(wù)2.1.1工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照委托方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。如因施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。2.1.2施工周期與進(jìn)度：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工。如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照合同約定向委托方支付違約金。2.1.3工程材料與設(shè)備：承攬方應(yīng)使用符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料和設(shè)備進(jìn)行施工。如因材料和設(shè)備原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.1.4安全生產(chǎn)與環(huán)保：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)進(jìn)行施工，確保施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)。2.2委托方權(quán)益與義務(wù)2.2.1工程資金支付：委托方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間向承攬方支付工程價(jià)款。如委托方延遲支付，應(yīng)按照合同約定向承攬方支付滯納金。2.2.2工程設(shè)計(jì)與變更：委托方應(yīng)提供完整的工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求。如委托方要求變更設(shè)計(jì)，應(yīng)提前通知承攬方，并協(xié)商確定變更后的工程價(jià)款和工期。2.2.3現(xiàn)場(chǎng)管理與配合：委托方應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理和協(xié)調(diào)，確保施工順利進(jìn)行。如因委托方原因?qū)е率┕な茏?，承攬方有?quán)要求委托方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.2.4法律與政策遵守：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策，不得以任何形式非法侵犯他人的合法權(quán)益。第三條工程價(jià)款與支付3.1工程總價(jià)款：雙方根據(jù)工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求等確定工程總價(jià)款。3.2支付方式與時(shí)間：委托方按照合同約定的付款方式和時(shí)間向承攬方支付工程價(jià)款。3.3工程進(jìn)度款支付：委托方按照工程實(shí)際進(jìn)度和工程價(jià)款的約定比例向承攬方支付工程進(jìn)度款。3.4價(jià)款調(diào)整與結(jié)算：如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е鹿こ虄r(jià)款發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商確定調(diào)整后的工程價(jià)款。工程完成后，雙方按照約定進(jìn)行工程結(jié)算。3.5違約金與賠償：如一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金的具體數(shù)額和計(jì)算方式按照合同約定執(zhí)行。如違約行為給對(duì)方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第四條施工組織與管理4.1施工方案與工藝：承攬方應(yīng)根據(jù)委托方提供的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)圖紙，制定詳細(xì)的施工方案和工藝流程，并報(bào)委托方審批。4.2施工人員與管理團(tuán)隊(duì)：承攬方應(yīng)具備合格的施工人員和管理團(tuán)隊(duì)，確保施工順利進(jìn)行。4.3施工進(jìn)度計(jì)劃：承攬方應(yīng)制定合理的施工進(jìn)度計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行施工。如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，承攬方應(yīng)提前通知委托方，并協(xié)商確定延期后的工期和工程價(jià)款。4.4質(zhì)量控制與驗(yàn)收：承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量控制體系，確保工程質(zhì)量。工程完成后，雙方按照約定進(jìn)行工程驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。4.5安全管理與應(yīng)急預(yù)案：承攬方應(yīng)制定施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，并嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)進(jìn)行施工。如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)立即報(bào)告委托方，并按照應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)措施。第五條材料與設(shè)備5.1材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)使用符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的材料。如材料質(zhì)量不符合要求，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2設(shè)備性能要求：承攬方應(yīng)使用符合合同約定的設(shè)備。如設(shè)備性能不符合要求，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3材料設(shè)備供應(yīng)與驗(yàn)收：委托方負(fù)責(zé)提供材料和設(shè)備，并按照合同第八條變更與解除合同8.1工程變更：合同執(zhí)行過(guò)程中，如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е鹿こ虄r(jià)款或工期發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商確定變更后的工程價(jià)款和工期。8.2合同解除：合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力或其他特殊情況，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事項(xiàng)。8.3變更與解除的程序與賠償：如一方要求變更或解除合同，應(yīng)提前通知對(duì)方，并按照約定程序進(jìn)行。如因一方違約導(dǎo)致合同變更或解除，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約行為與責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。如違約行為給對(duì)方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.2爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3法律適用與管轄：本合同適用中華人民共和國(guó)法律，合同簽訂地為合同爭(zhēng)議的管轄法院。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容與范圍：雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密等，應(yīng)予以保密。10.2保密義務(wù)與期限：雙方在合同有效期內(nèi)和合同解除、終止后，仍應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。保密期限為____年。10.3違約保密條款的賠償：如一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。如泄露秘密給對(duì)方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條其他條款11.1廣告與宣傳：未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得在合同履行過(guò)程中使用對(duì)方的名稱、標(biāo)志、商標(biāo)等進(jìn)行廣告宣傳。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸雙方共同所有。如一方擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，另一方應(yīng)予以尊重。11.3信息與資料共享：雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)信息、客戶信息等，應(yīng)予以共享。但未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。11.4社會(huì)責(zé)任感與公益：雙方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)積極履行社會(huì)責(zé)任，參與公益活動(dòng)，為社會(huì)和諧發(fā)展作出貢獻(xiàn)。第十二條附件12.1工程設(shè)計(jì)圖紙：詳見附件一。12.2施工方案與工藝說(shuō)明：詳見附件二。12.3材料設(shè)備清單：詳見附件三。12.4付款憑證與進(jìn)度報(bào)告：詳見附件四。第十三條合同的修訂與補(bǔ)充13.1修訂條件與程序：合同履行過(guò)程中，如雙方同意對(duì)合同進(jìn)行修訂，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并明確修訂內(nèi)容。13.2補(bǔ)充協(xié)議的效力：補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。雙方應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第十四條合同簽署14.1簽署日期與地點(diǎn)：本合同于____年__月__日，在____市____區(qū)簽署。14.2簽署人資格與代表權(quán)：雙方簽署人均具有簽署合同的資格和代表權(quán)。14.3合同正本與副本：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方副本具有同等法律效力。14.4合同的保管與使用：雙方應(yīng)妥善保管合同，并按照合同約定使用合同。如合同遺失、損壞，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并重新提供。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)敿?xì)要求和說(shuō)明：本附件包含樓頂彩鋼板防水工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及相關(guān)的技術(shù)說(shuō)明和施工圖。圖紙應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，并由委托方提供。附件二：施工方案與工藝說(shuō)明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件詳細(xì)描述施工過(guò)程中應(yīng)遵循的施工方案和工藝流程，包括施工步驟、技術(shù)要求、材料選擇等。施工方案應(yīng)由承攬方根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和要求制定，并報(bào)委托方審批。附件三：材料設(shè)備清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件列明施工過(guò)程中所需的所有材料和設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。材料和設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，由委托方負(fù)責(zé)提供，承攬方負(fù)責(zé)驗(yàn)收和使用。附件四：付款憑證與進(jìn)度報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件包括付款憑證和進(jìn)度報(bào)告的格式和要求。付款憑證應(yīng)詳細(xì)記錄每次付款的金額、時(shí)間和款項(xiàng)用途。進(jìn)度報(bào)告應(yīng)定期由承攬方提供，內(nèi)容包括工程進(jìn)度、已完成工程量、下一步計(jì)劃等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未能按照合同約定的工期完成工程。2.工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.未能按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付工程價(jià)款。4.設(shè)計(jì)變更或工程量增減未按約定程序進(jìn)行協(xié)商。5.未能履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密或技術(shù)秘密。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：按照合同約定的違約金比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金。2.工程質(zhì)量問題：由違約方負(fù)責(zé)返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.付款延誤：按照合同約定的滯納金比例向?qū)Ψ街Ц稖{金。4.設(shè)計(jì)變更或工程量增減：按照合同約定的程序進(jìn)行協(xié)商，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果調(diào)整工程價(jià)款和工期。5.泄露秘密：按照合同約定的違約金比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金。如泄露秘密給對(duì)方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：1.若承攬方未能在約定工期內(nèi)完成工程，需向委托方支付違約金，具體金額根據(jù)合同約定的違約金比例計(jì)算。2.如工程質(zhì)量不符合合同約定，承攬方需負(fù)責(zé)返工、修復(fù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。3.保密義務(wù)：合同雙方在合同履行過(guò)程