機械承攬施工合同范本

機械承攬施工合同范本第一篇范文：合同編號：[合同編號]機械承攬施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程工期：自__________之日起至__________日止。第二條承攬范圍2.1乙方承攬本工程的機械施工，包括__________等。2.2乙方負責本工程所需機械設備的配置、維護、保養(yǎng)和管理。2.3乙方負責本工程施工過程中的安全防護、環(huán)境保護和文明施工。第三條質量標準3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術要求及有關標準進行施工。3.2乙方應保證工程質量達到__________標準。3.3乙方應承擔因質量問題造成的返工、維修、拆除、改建的費用。第四條合同價格4.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方報價應包含施工過程中的一切費用，包括但不限于人工費、材料費、機械使用費、運輸費、稅費等。4.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后三天內，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為尾款。第五條工期延誤5.1乙方如因自身原因導致工程延期，應按照__________元/天的標準向甲方支付違約金。5.2甲方如因自身原因導致工程延期，應承擔乙方因此產生的合理費用。第六條安全責任6.1乙方應嚴格遵守國家和地方有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準，確保施工安全。6.2乙方應對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔責任，并承擔因此產生的費用。第七條保密條款7.1乙方應對在合同執(zhí)行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密、財務秘密等予以保密。7.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.1本合同附件包括：__________9.2附件與本合同具有同等法律效力。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導機械承攬施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________第三方（擔保方）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程工期：自__________之日起至__________日止。第二條承攬范圍2.1乙方承攬本工程的機械施工，包括__________等。2.2乙方負責本工程所需機械設備的配置、維護、保養(yǎng)和管理。2.3乙方負責本工程施工過程中的安全防護、環(huán)境保護和文明施工。第三條甲方權益保障3.1第三方作為擔保方，對乙方的履約能力提供擔保。3.2第三方承諾，在乙方違約的情況下，按照甲方的要求履行合同義務，包括但不限于完成施工任務、支付違約金等。3.3甲方有權根據合同履行情況，要求第三方提供履約擔保，包括但不限于保證金、保函等。第四條合同價格4.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方報價應包含施工過程中的一切費用，包括但不限于人工費、材料費、機械使用費、運輸費、稅費等。4.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后三天內，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為尾款。第五條工期延誤5.1乙方如因自身原因導致工程延期，應按照__________元/天的標準向甲方支付違約金。5.2甲方如因自身原因導致工程延期，應承擔乙方因此產生的合理費用。第六條安全責任6.1乙方應嚴格遵守國家和地方有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準，確保施工安全。6.2乙方應對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔責任，并承擔因此產生的費用。第七條甲方權利保障7.1甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查。7.2甲方有權根據合同履行情況，要求乙方提供補充擔?；蛘哒{整合同價款。7.3甲方在合同履行過程中，如發(fā)現乙方存在違約行為，有權要求乙方立即改正，并按照約定承擔違約責任。第八條保密條款8.1乙方應對在合同執(zhí)行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密、財務秘密等予以保密。8.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________第三方介入的意義和目的：第三方作為擔保方介入本合同，旨在確保乙方按照合同約定履行義務，保障甲方的合法權益。第三方作為獨立的合同主體，對乙方的履約能力提供擔保，增加了甲方對乙方履約的信心。在乙方違約的情況下，第三方將按照甲方的要求履行合同義務，包括但不限于完成施工任務、支付違約金等，從而確保甲方的利益不受損失。甲方為主導的目的和意義：在本合同中，甲方作為委托方，主導合同的簽訂和履行。甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查，有權根據合同履行情況，要求乙方提供補充擔?；蛘哒{整合同價款。在乙方違約的情況下，甲方有權要求乙方立即改正，并按照約定承擔違約責任。此外，甲方還有權要求第三方提供履約擔保，以確保乙方的履約能力。第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導機械設備租賃合同甲方（出租方）：__________乙方（承租方）：__________第三方（擔保方）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國租賃法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條租賃物概況1.1租賃物名稱：__________1.2租賃物數量：__________1.3租賃物質量標準：__________1.4租賃期限：自__________之日起至__________日止。第二條租金及支付方式2.1租金金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2租金支付方式：（1）合同簽訂后三天內，乙方支付甲方租金的__________%作為預付款；（2）租賃期開始后，乙方按月支付租金；（3）租賃期結束前，乙方支付甲方租金的剩余部分。第三條乙方的權利和義務3.1乙方有權按照合同約定使用租賃物。3.2乙方應妥善保管租賃物，并承擔租賃物的毀損、滅失風險。3.3乙方應按照合同約定支付租金，逾期支付的，應支付滯納金。第四條甲方權益保障4.1第三方作為擔保方，對乙方的履約能力提供擔保。4.2第三方承諾，在乙方違約的情況下，按照甲方的要求履行合同義務，包括但不限于收回租賃物、索賠違約金等。4.3甲方有權根據合同履行情況，要求第三方提供履約擔保，包括但不限于保證金、保函等。第五條租賃物的維修和保養(yǎng)5.1甲方負責租賃物的維修和保養(yǎng)，確保租賃物處于良好的工作狀態(tài)。5.2乙方應按照甲方的指導進行租賃物的正確使用和保養(yǎng)。第六條租賃物的返還6.1租賃期結束時，乙方應按照合同約定將租賃物返還給甲方。6.2乙方未能按照約定返還租賃物的，應支付逾期返還的違約金。第七條違約責任7.1乙方如因自身原因導致租賃物毀損、滅失的，應承擔相應的責任。7.2甲方如未能按照合同約定提供租賃物或未能履行維修、保養(yǎng)義務的，應承擔相應的責任。第八條保密條款8.1乙方應對在合同執(zhí)行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密、財務秘密等予以保密。8.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________乙方為主導的目的和意義：在本合同中，乙方作為承租方，主導合同的簽訂和履行。乙方有權按照合同約定使用租賃物，并按照甲方的指導進行租賃物的正確使用和保養(yǎng)。乙方應妥善保管租