建設(shè)工程施工合同參考范本2024年

建設(shè)工程施工合同參考范本2024年合同目錄第一章：總則1.1合同目的與適用范圍1.2合同定義與解釋1.3法律適用與爭議解決第二章：工程概況2.1工程名稱與地點2.2工程內(nèi)容與規(guī)模2.3工程質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第三章：合同當(dāng)事人3.1發(fā)包人與承包人資格3.2雙方權(quán)利與義務(wù)3.3代表人與授權(quán)范圍第四章：合同價款與支付4.1合同價款的確定4.2預(yù)付款與進(jìn)度款支付4.3工程款的結(jié)算與支付第五章：工程進(jìn)度與延期5.1工程進(jìn)度計劃5.2進(jìn)度控制與調(diào)整5.3工程延期與責(zé)任第六章：工程質(zhì)量與驗收6.1工程質(zhì)量要求6.2施工過程中的質(zhì)量控制6.3工程驗收與質(zhì)量保證第七章：安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)7.1安全生產(chǎn)責(zé)任7.2環(huán)境保護(hù)措施7.3事故處理與責(zé)任第八章：合同變更與解除8.1合同變更的條件與程序8.2合同解除的條件與后果8.3合同變更與解除的法律效力第九章：違約責(zé)任9.1違約責(zé)任的確定9.2違約賠償?shù)姆秶c計算9.3違約責(zé)任的免除與限制第十章：爭議解決10.1爭議解決的方式10.2爭議解決的程序10.3爭議解決的法律效力第十一章：其他條款11.1保密條款11.2不可抗力條款11.3知識產(chǎn)權(quán)條款第十二章：合同的生效、終止與備案12.1合同的生效條件12.2合同的終止條件12.3合同的備案程序第十三章：簽字欄、簽到時間、簽訂地點13.1簽字欄的設(shè)置與要求13.2簽到時間的記錄13.3簽訂地點的確認(rèn)以上為建設(shè)工程施工合同參考范本的目錄，涵蓋了合同的基本原則、工程概況、合同當(dāng)事人、價款與支付、工程進(jìn)度、質(zhì)量與驗收、安全生產(chǎn)、合同變更、違約責(zé)任、爭議解決、其他條款以及合同的生效、終止與備案等關(guān)鍵內(nèi)容，為合同的簽訂與執(zhí)行提供了全面的指導(dǎo)。合同編號______第一章：總則1.1合同目的與適用范圍本合同旨在明確發(fā)包人與承包人之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，規(guī)范建設(shè)工程施工活動，確保工程順利進(jìn)行。1.2合同定義與解釋合同中使用的術(shù)語和表達(dá)，按照本合同附件或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行解釋。1.3法律適用與爭議解決本合同的訂立、解釋、履行、變更、解除和爭議解決，均適用中華人民共和國法律。第二章：工程概況2.1工程名稱與地點工程名稱：；工程地點：。2.2工程內(nèi)容與規(guī)模工程內(nèi)容包括但不限于施工圖紙所列全部工程，工程規(guī)模為______。2.3工程質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)見附件。第三章：合同當(dāng)事人3.1發(fā)包人與承包人資格發(fā)包人：，承包人：，雙方均具有簽訂和履行本合同的相應(yīng)資質(zhì)。3.2雙方權(quán)利與義務(wù)發(fā)包人負(fù)責(zé)提供施工條件，支付工程款；承包人負(fù)責(zé)按期完成工程，保證工程質(zhì)量。3.3代表人與授權(quán)范圍雙方各自指定代表人，代表人及其授權(quán)范圍在附件中明確。第四章：合同價款與支付4.1合同價款的確定合同總價為______，包括但不限于材料費、人工費、管理費等。4.2預(yù)付款與進(jìn)度款支付發(fā)包人應(yīng)在合同簽訂后______天內(nèi)支付預(yù)付款______，進(jìn)度款按工程進(jìn)度支付。4.3工程款的結(jié)算與支付工程竣工驗收合格后，雙方進(jìn)行最終結(jié)算，發(fā)包人應(yīng)在結(jié)算完成后______天內(nèi)支付剩余款項。第五章：工程進(jìn)度與延期5.1工程進(jìn)度計劃承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人要求，制定并提交工程進(jìn)度計劃。5.2進(jìn)度控制與調(diào)整發(fā)包人有權(quán)監(jiān)督工程進(jìn)度，必要時可要求承包人調(diào)整進(jìn)度計劃。5.3工程延期與責(zé)任因承包人原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包人?yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；因發(fā)包人原因?qū)е卵悠?，發(fā)包人應(yīng)提供相應(yīng)的補償。第六章：工程質(zhì)量與驗收6.1工程質(zhì)量要求工程質(zhì)量應(yīng)符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.2施工過程中的質(zhì)量控制承包人應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，確保施工質(zhì)量。6.3工程驗收與質(zhì)量保證工程完工后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提交驗收申請，發(fā)包人應(yīng)在收到申請后______天內(nèi)組織驗收。第七章：安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)7.1安全生產(chǎn)責(zé)任承包人應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全。7.2環(huán)境保護(hù)措施承包人應(yīng)采取有效措施，減少施工對環(huán)境的影響。7.3事故處理與責(zé)任發(fā)生安全事故時，承包人應(yīng)立即采取措施，并按相關(guān)規(guī)定報告和處理。以上為建設(shè)工程施工合同前半部分的詳細(xì)內(nèi)容，包括合同的基本原則、工程概況、合同當(dāng)事人、價款與支付、工程進(jìn)度、質(zhì)量與驗收、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)等關(guān)鍵要素，為合同的簽訂與執(zhí)行提供了明確的指導(dǎo)。第八章：合同變更與解除8.1合同變更的條件與程序合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更。變更應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2合同解除的條件與后果合同可在特定條件下解除，包括但不限于一方嚴(yán)重違約、不可抗力等情況。解除合同應(yīng)書面通知對方，并明確解除后果。8.3合同變更與解除的法律效力合同變更或解除后，雙方應(yīng)根據(jù)變更或解除的內(nèi)容調(diào)整各自的權(quán)利和義務(wù)。第九章：違約責(zé)任9.1違約責(zé)任的確定違約責(zé)任根據(jù)違約行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度確定。9.2違約賠償?shù)姆秶c計算違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的直接損失，賠償范圍和計算方法應(yīng)在合同中明確。9.3違約責(zé)任的免除與限制在不可抗力或合同約定的其他免責(zé)情況下，違約方可免除或限制責(zé)任。第十章：爭議解決10.1爭議解決的方式雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決爭議。協(xié)商不成時，可提交至約定的仲裁機構(gòu)或法院。10.2爭議解決的程序爭議解決應(yīng)遵循法律規(guī)定的程序，包括但不限于提交仲裁申請書、舉證、庭審等。10.3爭議解決的法律效力仲裁或法院的裁決具有法律效力，雙方應(yīng)予以遵守。第十一章：其他條款11.1保密條款雙方應(yīng)對合同內(nèi)容及履行過程中知悉的商業(yè)秘密負(fù)保密義務(wù)。11.2不可抗力條款不可抗力發(fā)生時，受影響的一方應(yīng)及時通知對方，并提供證明。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響協(xié)商解決合同履行問題。11.3知識產(chǎn)權(quán)條款承包人在施工過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸發(fā)包人所有，承包人應(yīng)予以協(xié)助和保護(hù)。第十二章：合同的生效、終止與備案12.1合同的生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的終止條件合同可在工程竣工驗收合格、雙方履行完畢各自義務(wù)后終止。12.3合同的備案程序根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，合同應(yīng)向有關(guān)部門備案，備案程序和要求應(yīng)在合同中明確。第十三章：簽字欄、簽到時間、簽訂地點13.1簽字欄的設(shè)置與要求合同文本末尾應(yīng)附有簽字欄，供雙方當(dāng)事人簽字或蓋章。13.2簽到時間的記錄合同簽訂的具體日期應(yīng)在合同中以“______年______月______日”的格