房屋修建承攬合同范本

房屋修建承攬合同范本第一篇范文：合同編號：[填寫具體的合同編號]甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行房屋修建的事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、修建項目1.1委托方同意將位于[填寫地址]的房屋（以下簡稱“工程”）委托給承攬方進(jìn)行修建。1.2承攬方同意按委托方的要求完成工程的修建工作。二、修建內(nèi)容2.1工程包括但不限于：房屋拆除、地基處理、結(jié)構(gòu)施工、水電安裝、裝修裝飾等。2.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成工程的修建。三、合同價格3.1承攬方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的工程預(yù)算書約定的價格完成工程。3.2工程預(yù)算書應(yīng)包含工程詳細(xì)內(nèi)容、工程量、單價、總價等詳細(xì)內(nèi)容，由雙方共同確認(rèn)。四、合同履行4.1承攬方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程。4.2委托方應(yīng)按約定時間支付合同價款。五、質(zhì)量保證5.1承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和委托方的要求。5.2工程驗收不合格的，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)整改直至驗收合格。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭議解決7.1對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：________年____月____日1.工程預(yù)算書2.工程設(shè)計圖紙3.相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范文件4.其他與本工程相關(guān)的文件第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：丙方（以下簡稱“第三方主體”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行房屋修建的事宜，并引入第三方主體進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和工程款支付監(jiān)管，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、修建項目1.1委托方同意將位于[填寫地址]的房屋（以下簡稱“工程”）委托給承攬方進(jìn)行修建。1.2承攬方同意按委托方的要求完成工程的修建工作。1.3第三方主體同意對工程的質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)工程款支付的監(jiān)管。二、修建內(nèi)容2.1工程包括但不限于：房屋拆除、地基處理、結(jié)構(gòu)施工、水電安裝、裝修裝飾等。2.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成工程的修建。三、合同價格3.1承攬方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的工程預(yù)算書約定的價格完成工程。3.2工程預(yù)算書應(yīng)包含工程詳細(xì)內(nèi)容、工程量、單價、總價等詳細(xì)內(nèi)容，由雙方共同確認(rèn)。四、甲方權(quán)益保障4.1第三方主體應(yīng)確保甲方的權(quán)益得到保障，包括但不限于工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程款支付。4.2第三方主體應(yīng)獨立進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和委托方的要求。4.3第三方主體應(yīng)對承攬方的工程款支付進(jìn)行監(jiān)管，確保工程款按時足額支付給承攬方。五、乙方的違約及限制條款5.1承攬方如未能按照約定工期完成工程，應(yīng)向委托方支付違約金。5.2承攬方如未能保證工程質(zhì)量符合要求，應(yīng)承擔(dān)整改責(zé)任和違約金。5.3承攬方如未能按照約定時間收到工程款，應(yīng)承擔(dān)延遲付款的違約責(zé)任。六、合同履行6.1承攬方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程。6.2委托方應(yīng)按約定時間支付合同價款。七、爭議解決7.1對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)提交給第三方主體進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、第三方主體的責(zé)權(quán)利8.1第三方主體應(yīng)獨立進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督，并有權(quán)對工程進(jìn)行不定期檢查。8.2第三方主體應(yīng)對工程款支付進(jìn)行監(jiān)管，確保工程款的合理、合規(guī)使用。8.3第三方主體應(yīng)承擔(dān)調(diào)解不成的爭議解決責(zé)任。九、其他約定9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。9.2本合同自三方簽字或蓋章之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：丙方（第三方主體）：簽訂日期：________年____月____日1.工程預(yù)算書2.工程設(shè)計圖紙3.相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范文件4.其他與本工程相關(guān)的文件第三方主體介入的意義和目的在于，能夠更好地保障甲方的權(quán)益，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度得到有效控制，同時通過第三方主體的監(jiān)督和支付監(jiān)管，能夠減少甲乙雙方之間的糾紛和矛盾。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過明確甲方的權(quán)益和違約責(zé)任，能夠使甲方在工程中具有更大的話語權(quán)，確保工程按照甲方的要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，同時也能使甲方在工程中承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)軟件開發(fā)承攬合同范本甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：丙方（以下簡稱“第三方主體”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行軟件開發(fā)的事宜，并引入第三方主體進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和成果驗收，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、開發(fā)項目1.1委托方同意將位于[填寫地址]的軟件開發(fā)項目（以下簡稱“項目”）委托給承攬方進(jìn)行開發(fā)。1.2承攬方同意按委托方的要求完成項目的開發(fā)工作。1.3第三方主體同意對項目的技術(shù)方向和開發(fā)成果進(jìn)行指導(dǎo)與驗收。二、開發(fā)內(nèi)容2.1項目包括但不限于：軟件需求分析、軟件設(shè)計、編程實現(xiàn)、系統(tǒng)測試等。2.2承攬方應(yīng)按照委托方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成項目的開發(fā)。三、合同價格3.1承攬方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的工程預(yù)算書約定的價格完成項目。3.2工程預(yù)算書應(yīng)包含項目詳細(xì)內(nèi)容、工作量、單價、總價等詳細(xì)內(nèi)容，由雙方共同確認(rèn)。四、乙方權(quán)益保障4.1第三方主體應(yīng)確保乙方的權(quán)益得到保障，包括但不限于項目開發(fā)進(jìn)度、技術(shù)支持和成果驗收。4.2第三方主體應(yīng)獨立進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保項目開發(fā)技術(shù)方向符合委托方的要求。4.3第三方主體應(yīng)對承攬方的項目成果進(jìn)行驗收，確保項目成果符合合同約定。五、甲方的違約及限制條款5.1委托方如未能按照約定時間提供項目需求或技術(shù)支持，應(yīng)向承攬方支付違約金。5.2委托方如未能按照約定時間支付合同價款，應(yīng)承擔(dān)延遲付款的違約責(zé)任。六、合同履行6.1承攬方應(yīng)按照雙方約定的工期完成項目。6.2委托方應(yīng)按約定時間支付合同價款。七、爭議解決7.1對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)提交給第三方主體進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、第三方主體的責(zé)權(quán)利8.1第三方主體應(yīng)獨立進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并有權(quán)對項目進(jìn)行不定期檢查。8.2第三方主體應(yīng)對項目成果進(jìn)行驗收，確保項目成果的質(zhì)量和功能。8.3第三方主體應(yīng)承擔(dān)調(diào)解不成的爭議解決責(zé)任。九、其他約定9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。9.2本合同自三方簽字或蓋章之日起生效，至項目驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：丙方（第三方主體）：簽訂日期：________年____月____日1.項目需求說明書2.項目設(shè)計方案3.相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范文件4.其他與本項目相關(guān)的文件乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過明確乙方的權(quán)益和違約責(zé)任，能