2024版工程承攬合同

2024版工程承攬合同合同編號：__________第一條工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________第二條合同主體2.1甲方是指具有獨立法人資格的__________，營業(yè)執(zhí)照注冊號為__________，法定代表人為__________，地址為__________，聯(lián)系電話為__________。2.2乙方是指具有獨立法人資格的__________，營業(yè)執(zhí)照注冊號為__________，法定代表人為__________，地址為__________，聯(lián)系電話為__________。第三條合同的履行3.1乙方向甲方承諾，按照本合同約定的內(nèi)容、標準、進度和質(zhì)量要求完成工程。3.2甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項。3.3甲乙雙方應共同參與工程的質(zhì)量、進度、安全等方面的管理，確保工程順利完成。第四條工程變更4.1由于不可抗力等特殊情況，導致工程需要變更的，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。4.2工程變更導致的費用增減，甲乙雙方應按照本合同約定的方式進行調(diào)整。第五條工程驗收5.1工程完成后，甲方應組織驗收。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改。5.2甲方應在驗收合格后____個工作日內(nèi)向乙方支付尾款。第六條違約責任6.1乙方向甲方承諾，如因乙方原因?qū)е鹿こ涛茨馨凑占s定完成，乙方應向甲方支付違約金，違約金為本合同總價款的____%。6.2甲方如未按照約定時間支付工程款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為本合同總價款的____%。第七條爭議解決7.1凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.工程進度計劃表4.工程質(zhì)量標準和要求5.乙方資質(zhì)證明文件6.甲方支付款項證明文件7.工程驗收報告8.補充協(xié)議（如有）二、違約行為及認定：1.乙方未能按照約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定的，視為乙方違約。2.甲方未能按照約定時間支付工程款項，視為甲方違約。3.雙方未按照約定履行合同義務，導致工程無法按期完成或質(zhì)量不達標，均可視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指具有獨立法人資格的委托方。2.乙方：指具有獨立法人資格的受托方。3.工程：指合同約定的施工項目。4.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。5.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付的遲延履行金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，并根據(jù)實際情況協(xié)商延長合同工期。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工整改，乙方承擔整改費用，直至質(zhì)量符合約定標準。3.支付款項爭議：解決辦法：核對支付條款，按照約定時間支付工程款項，如發(fā)生遲延，支付滯納金。4.工程變更：解決辦法：雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議，并根據(jù)變更后的工程內(nèi)容調(diào)整合同價款。5.爭議解決：解決辦法：友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向工程所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程、裝修工程、綠化工程等承攬合同