全新工地停工賠償協(xié)議(2024版)

全新工地停工賠償協(xié)議(2024版)合同編號：__________鑒于甲乙雙方于____年__月__日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：__________），工程名稱為：__________，合同約定的施工范圍和工程內(nèi)容如下：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程總投資：__________1.5工程工期：__________第二條合同價款及支付方式2.1合同總價為：__________元（大寫：__________元整）。2.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款節(jié)點(diǎn)和比例，向乙方支付合同價款。具體付款節(jié)點(diǎn)和比例如下：（1）__________節(jié)點(diǎn)，付款比例為__________%；（2）__________節(jié)點(diǎn)，付款比例為__________%；（3）__________節(jié)點(diǎn)，付款比例為__________%。2.3付款方式：__________。第三條停工責(zé)任及賠償（1）甲方違反國家法律法規(guī)及政策，導(dǎo)致工程停工的；（2）甲方違反合同約定，導(dǎo)致工程停工的；（3）甲方未按約定支付合同價款，導(dǎo)致工程停工的；（4）甲方其他原因?qū)е鹿こ掏９さ摹＃?）乙方違反國家法律法規(guī)及政策，導(dǎo)致工程停工的；（2）乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程停工的；（3）乙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致工程停工的；（4）乙方其他原因?qū)е鹿こ掏９さ摹?.3停工賠償金額的計(jì)算方式：（1）以合同總價為基礎(chǔ)，按照已完成的工程量比例計(jì)算；（2）停工賠償金額=合同總價×已完成的工程量比例；（3）賠償金額計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)后兩位。第四條違約責(zé)任4.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式如下：（1）違約金金額=合同總價×違約比例；（2）違約比例=違約方未履行合同義務(wù)的部分/合同總價；（3）違約金計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)后兩位。4.2甲乙雙方因違約產(chǎn)生的損失，有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條爭議解決5.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.建設(shè)工程施工合同2.工程設(shè)計(jì)圖紙3.工程預(yù)算書4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.付款憑證6.停工證明7.違約金計(jì)算公式8.損失賠償計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反國家法律法規(guī)及政策，導(dǎo)致工程停工2.甲方違反合同約定，導(dǎo)致工程停工3.甲方未按約定支付合同價款4.甲方其他原因?qū)е鹿こ掏９?.乙方違反國家法律法規(guī)及政策，導(dǎo)致工程停工6.乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程停工7.乙方未按約定履行合同義務(wù)8.乙方其他原因?qū)е鹿こ掏９と?、法律名詞及解釋：1.合同總價：雙方約定的工程完成后的總金額2.工程量比例：已完成工程量與合同約定工程總量的比例3.違約金：違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金4.損失賠償：因違約行為導(dǎo)致的實(shí)際損失的賠償5.違約比例：違約方未履行合同義務(wù)的部分與合同總量的比例四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程停工：及時協(xié)商，確定停工原因，根據(jù)本合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任2.未按約定支付價款：催告甲方按約定支付價款，必要時可以暫停施工3.違約行為：根據(jù)本合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任4.損失賠償：根據(jù)實(shí)際損失情況，向違約方提出賠償要求5.爭議解決：協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟五、所有應(yīng)用場景：1.甲方違反合同導(dǎo)致工程停工2.乙方違反合同導(dǎo)致工