祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第一篇祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第一篇收購方：(以下簡稱甲方)

供材方：(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方共同協(xié)商，甲方同意向乙方收購木材，現(xiàn)就具體木材收購事宜達成如下條款：

一、收購木材具體樹種、材種、規(guī)格要求：樹種：當年采伐的馬尾松，材種：原木，規(guī)格：小頭去皮最小直徑㎝～㎝，長度。

二、收購木材數(shù)量及價格

1、木材數(shù)量約____立方米，其中：口徑20㎝以上數(shù)量不允許超過5%。具體數(shù)量以實際雙方檢量數(shù)量為準。

2、木材收購價格：____元/立方米(￥____)，該木材收購價為場地收購價，包含上車裝車工資(裝上大車)。

三、木材檢量方法：以小頭去皮最小直徑縫進雙足碼檢尺為準，具體檢尺辦法為：～㎝以14㎝計算，～㎝以16㎝計算，～㎝以18㎝計算，～㎝以20㎝計算，以此類推。

四、供材期限：

五、交貨地點：由甲方指定地點(后八輪貨車可到之處)。

六、質(zhì)量標準：嚴格按照國家木材檢驗標準，彎曲度在3㎝以內(nèi)。

七、木材款付款方式：

1、在本合同簽定之日甲方向乙方支付收購木材保證金____元(￥____)。

2、每收購壹車木材結(jié)算一次，最后一車木材款與保證金抵扣結(jié)算。

八、甲乙雙方的權(quán)利、責任及義務

1、甲方需按時向乙方支付木材款;

2、乙方需向甲方提供木材運輸憑證，包括林木采伐許可(運輸聯(lián))、木材銷售發(fā)票、木材運輸碼單、木材運輸外運證、植物檢疫證等。

3、在乙方無法向甲方提供以上運輸證件時，甲方有權(quán)解除合同并向乙方主張違約責任。

九、違約責任：

1、自本合同簽定生效且乙方收到甲方全額保證金后，乙方無法向甲方提供約定木材數(shù)量80%以上及必要的木材運輸憑證，屬乙方違約;在未經(jīng)甲方書面許可情況下，乙方不得擅自將木材銷售給第三方或解除本合同，否則屬乙方違約。違約方需向守約方支付3倍保證金的違約金，同時賠償守約方因此造成的經(jīng)濟損失。

2、自本合同簽定生效且乙方收到甲方全額保證金后，若甲方不按約定向乙方收購木材并支付木材款(除天災和不可抗拒的原因除外)，則乙方有權(quán)沒收保證金，同時將木材銷售給第三方。因此給甲方造成的經(jīng)濟損失由甲方自行負責，乙方不承擔任何責任。

十、本合同發(fā)生糾紛雙方協(xié)商解決，未盡事宜由雙方另行協(xié)商修改或補充，修改或補充的條款、協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：______________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_____________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第二篇甲方：

乙方：

為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下條款：

一、工程內(nèi)容、范圍。

1、施工路段：庫爾勒掐故鄉(xiāng)至托克遜

2、全段中有牧民水管及排水溝（需修橋）與上述工程合并結(jié)束。

3、簡易路面，路基寬6米，長175公里，高度根據(jù)路面具體情

況施工，路基兩邊設置排水溝。

二、工程及費用。

根據(jù)以上工程數(shù)量和雙方協(xié)商，本合同預算價為4250萬元，乙方支付給甲方300萬元作為工程保證金，乙方可用設備抵作工程保證金。

三、施工工藝

嚴格遵守甲方規(guī)定的施工規(guī)范和技術(shù)標準。

四、雙方責任

1、甲方責任：

（1）甲方負責工地現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配

料用料的.指揮監(jiān)督與管理。

（2）甲方負責提供給乙方施工技術(shù)人員、施工進度表、施工

圖紙。

2、乙方責任：

（1）尊重和服從業(yè)主，對工程質(zhì)量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。乙方必須對所施工的工程進行保密，不得向他人或無關(guān)人員告知工程內(nèi)容和工程地點。

（2）乙方保證按照甲方提供的施工圖紙及質(zhì)量要求進行施工。強化本施工隊的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)范施工，不亂搭亂接電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則乙方承擔此產(chǎn)生的全部責任。

（3）乙方給甲方提供所有機械設備的詳細資料一套，資料內(nèi)容必須和施工過程中所使用的設備相符。工人進入施工現(xiàn)場必須做到文明、安全施工、工程完畢清場。

（4）必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工，工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔。

（5）乙方應保障甲方不承擔任何人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生的一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之公訴、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。

五、工程質(zhì)量及驗收標準

工程質(zhì)量應符合國家現(xiàn)行驗收規(guī)范。必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。如因乙方只求進度不按操作規(guī)范施工，造成工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

六、后期養(yǎng)護

工程竣工并經(jīng)甲方和監(jiān)督方共同驗收合格后，乙方需負責本工程竣工后養(yǎng)護維修等發(fā)生的一切工作費用，甲方不在承擔一切費用。養(yǎng)護期限為竣工后18個月。

七、付款方法

協(xié)議簽訂后，甲方先支付乙方合同總金額的10%作為工程預付款，后期按照工程進度實際測量的工程量每月支付給乙方75%的工程款，剩余15%余款待工程驗收完工、養(yǎng)護期限到期后甲方在20個月內(nèi)全額支付給乙方。

八、本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律

效力。本合同不得作為任何形式的抵押或進行與工程無關(guān)的行為，如有違反，所造成的任何經(jīng)濟損失及法律責任均由乙方負責。該協(xié)議書自雙方簽字蓋章之日起生效，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

年月日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第三篇甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方大量收購木材，達成以下協(xié)議：

第一條：收購內(nèi)容

農(nóng)民集體、個人速生林、間伐小徑材、三剩物、廢舊家具、廢舊房木料等木材。

第二條：收購區(qū)域

全國范圍內(nèi)收購。

第三條：收購價格

收購價格每噸高于甲方同期在市場收購價格的____%或____元。

第四條：交貨及付款

1、乙方按甲方要求運到指定場地進行驗收交貨。

2、甲方向乙方支付每筆貨款從交貨到付款時間為____天，如延期按每天____%向乙方支付違約金。

第五條：合同的變更與解除

1、由于不可抗力致使合同不能履行。

2、甲、乙雙方協(xié)商終止合同。

變更或解除經(jīng)濟合同的通知或協(xié)議，必須采取書面形式，由不可抗力致使合同不能履行除外。

第六條：爭議

甲、乙雙方應本著互惠互諒的原則協(xié)商解決爭議。如不能解決，可向法院起訴。

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效，具有法律效力。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_____________年____月____日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第四篇買受人：____________

簽訂地點：____________

計量單位：____________

合同編號：________________________

出賣人：____________

收貨單位：________________________

到站：____________

品種：____________

樹材種：____________

產(chǎn)地：____________

規(guī)格：____________

等級：____________

單價(價)：____________

總數(shù)量：____________

總金額：____________

交(提)貨時間、數(shù)量：____________

路局：____________

車站(港口)：____________

專用線：____________

時間：____________年______月______日

買受人：____________

出賣人：____________

開戶銀行：____________

開戶銀行：____________

帳戶名稱：____________

帳戶名稱：____________

帳號：____________

帳號：____________

通訊地址：____________

通訊地址：____________

郵編：____________

郵編：____________

電話：____________

電話：____________

E-Mail：____________

E-Mail：____________

1.本合同按《合同法》、《木材統(tǒng)一送貨辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.運輸方式：____________

3.結(jié)算方式：____________

4.交(提)貨地點、方式：____________

5.包裝標準，包裝物的供應與回收：____________

6.檢驗的標準、地點及期限：____________

7.檢疫辦法、地點及費用負擔：____________

8.如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件。

9.違約責任：____________

10.合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：____________

(二)依法向人民法院起訴

11.其他約定事項：____________

備注：木材運輸需依法辦理木材運輸證。

買受人：(章)__________________

委托代理人：(簽字)____________

__________年________月________日

出賣人：(章)__________________

委托代理人：(簽字)____________

__________年________月________日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第五篇訂立合同雙方：

甲方：_________________

乙方：__________________

經(jīng)甲、乙雙方商定，甲方將“的廠房及宿舍樓約5萬平方米”工程按職責承包給乙方施工。本著互惠互利的原則，參照合同法及建筑安裝承包合同條例之規(guī)定，結(jié)合甲方與開放商所簽訂的合同條款，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程名稱

二、工程地點

三、承包內(nèi)容及形式

1、承包內(nèi)容：土建工程、裝修裝飾工程、消防、防雷、水電等圖紙內(nèi)容內(nèi)的工程。

2、承包方式：甲方以職責考核形式承包給乙方，即包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全、包現(xiàn)場文明施工(含符合廣西區(qū)五建的CI形象達標)和包項目經(jīng)濟獨立核算并自負盈虧等一切內(nèi)容。

四、開竣工時間

簽訂建設工程施工合同中規(guī)定的工期為準。工程實際開工日期以開發(fā)商(建設方)的開工通知書為準。

五、工程質(zhì)量標準

質(zhì)量等級為合格。

六、工程價款

合同價款及調(diào)整

1、工程結(jié)算方式：

工程根據(jù)施工圖紙、設計變更、現(xiàn)場簽證和實際完成工程總量計算造價，造價根據(jù)工程計價依據(jù)計算，經(jīng)雙方充分核對認同，結(jié)算價按總造價計取。

2、工程計價依據(jù)：

(1)、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500——20_;

(2)、《

(3)、20_年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》;

(4)、20_年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額廣西壯族自治區(qū)估價表》;

(5)、本工程的施工圖紙、設計變更、現(xiàn)場簽證;

(6)現(xiàn)行的有關(guān)配套文件、國家、自治區(qū)及南寧市政策性調(diào)整有關(guān)費用標準的文件規(guī)定執(zhí)行。

3、費率：按《廣西壯族自治區(qū)建筑裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》中值取費。

4、材料價格：按工程實際施工期間南寧市建設管理部門發(fā)布的建設工程造價信息相應材料價格平均值進行計算，無信息價的由發(fā)包人、承包人根據(jù)市場價格協(xié)商確定。

5、合同價款的其他調(diào)整因素：

6、結(jié)算審定：承包人在竣工驗收合格后30內(nèi)將結(jié)算書及所有結(jié)算資料一式兩份送發(fā)包人審核，發(fā)包人自收到結(jié)算書及結(jié)算資料后30日內(nèi)審定，如雙方對結(jié)算有異議，可請有審計資質(zhì)的單位審定，審計費用由雙方協(xié)商解決，審定時間為30天。

自發(fā)包人收到結(jié)算書及結(jié)算資料30日后，如發(fā)包人不審核業(yè)不予答復，視同認可承包人提交的結(jié)算書。

七、甲方職責

總則是有義務履行宏觀協(xié)調(diào)、過程監(jiān)督、工程手續(xù)但不承擔具體的工程質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟成本責任。簡要分述如下：

1、負責協(xié)商乙方與開發(fā)商、監(jiān)理和政府各部門等之間的關(guān)系、保證工程順利進行的施工環(huán)境。

2、由工地項目經(jīng)理代表甲方組成項目部，協(xié)助乙方搞好全面施工管理，并協(xié)助乙方審核與開發(fā)商(含設計院)之間經(jīng)濟、技術(shù)和管理等方面的書面資料。

3、按照乙方每月的工程進度計劃，現(xiàn)場檢查落實并督促整改;

對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，對現(xiàn)場場容安全文明施工進行全面監(jiān)控。對不整改或整改不利的，有權(quán)向乙方提出強行整改乃至停工整頓的要求，乙方應予保障。

4、協(xié)助乙方辦理竣工結(jié)算及竣工資料。

代為乙方交納相關(guān)的工程稅金。

八、乙方職責

總則是在甲方對外宏觀協(xié)調(diào)并履行工程手續(xù)、對內(nèi)過程監(jiān)督之下，按照甲方與開發(fā)商(建設方)所簽訂的施工合同、協(xié)議(含其他合同補充協(xié)議)，全面具體的由與常務副經(jīng)理為首的項目部組織實施并同時自行承擔責任權(quán)利及保證對甲方管理費的上繳。簡要分述如下：

1、自行編制進度計劃一式兩份報送甲方，每月25日報送當月完成統(tǒng)計報表一式兩份。

乙方應嚴格按合同工期要求，落實工程進度管理措施，確保施工進度。如無故延期，自負違約責任。

2、搞好現(xiàn)場規(guī)劃布局，做到文明施工，達標管理。

現(xiàn)場布置應參照CI規(guī)范執(zhí)行。嚴格現(xiàn)場施工安全管理，落實安全防范措施，保障安全無事故。如有事故發(fā)生，自行承擔事故的一切直接損失和間接損失。

3、應嚴格管理，保障工程質(zhì)量。

所用原材料、成品半成品必須具有合格證和材料證明，不合格材料不得用于工程;按規(guī)取樣送檢，因工程質(zhì)量問題而造成返工或罰款或影響交竣工的損失，自認自負。

4、因該工程為總承包形式，為工程而發(fā)生的一切費用均由乙方自理，(具體細則可另行約定)。

5、根據(jù)甲方與開發(fā)商(建設方)簽訂的施工合同及協(xié)議，乙方按規(guī)自行編制竣工結(jié)算書由甲方報開發(fā)商審定后，作為結(jié)算依據(jù)。

6、教育職工要服從甲方的管理，一切工程管理活動均應以甲方名義出現(xiàn)，否則所造成的不良后果由乙方自負。

7、乙方施工主要資源如主材、勞務、分包商等第三方需要簽訂的合作協(xié)議以甲方項目部明細簽訂，乙方承諾如有發(fā)生經(jīng)濟糾紛，與甲方無關(guān)，由乙方獨立承擔完全責任。

工程日常管理過程中，以甲方名義與開發(fā)商、監(jiān)理、設計和政府相關(guān)部分等發(fā)生的書面文件，乙方均予以認可并視為對自己的約束，同時享有其利益并承擔義務。

九、結(jié)算與付款方式

1、該工程甲方與開發(fā)商所簽訂的施工合同、協(xié)議和補充條款，乙方必須全面認可并嚴格執(zhí)行，決算以開發(fā)商最終審定的結(jié)算為依據(jù)。

2、開發(fā)商(建設方)每次撥付的工程款進入賬戶，甲方扣除總承包管理費、國家稅費等相關(guān)規(guī)費，余額分配計劃，報經(jīng)甲方平衡審批后撥付給乙方。

甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按照第三方(材料供應商、分包商、居間方、勞務隊等)的協(xié)議條款及時付清余欠的各種費用，以免發(fā)生不必要的糾紛。

3、根據(jù)甲方與開放商(建設方)簽訂的建設工程施工合同，其利益與風險由乙方獨立享有和承擔。

4、甲方應收取的相關(guān)費用見本協(xié)議十五條規(guī)定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各項工程進度款

6、本項目根據(jù)甲方和業(yè)主簽訂的合同條款，為前期由乙方墊資到第一層頂板完成后業(yè)主開始按完成量的80%支付工程進度款;

當完成到主體封頂時再支付完成量的80%給乙方。裝修工程每月工程進度款80%，工程竣工支付90%，竣工驗收后十五天內(nèi)支付到97%，留3%保修金。

十、保修期及保修范圍

按_現(xiàn)行規(guī)定以及開發(fā)商合同要求執(zhí)行。保修期間凡接到要求保修通知，乙方應及時派人維修。

十一、獎罰

工程獎罰條款執(zhí)行開發(fā)商合同。如發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故按當?shù)亟ㄔO主管部門規(guī)定執(zhí)行，其他參照甲方公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處理。

十二、違約責任

1、違約造成的經(jīng)濟損失概由違約方承擔。

任何一方在對方未違反正式合同的情況下要求毀約時，除了須承擔對方全部經(jīng)濟損失外，尚必須向?qū)Ψ街Ц稉p失額度10%的違約金。

2、乙方在施工中如發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或進度嚴重拖期等重大問題時，乙方必須徹底整改，整改不力，甲方有權(quán)考慮其他必要的措施，以期改善。

3、當發(fā)生一般質(zhì)量、安全或工期問題時，乙方應迅速采取有效措施糾正，如因糾正不力而遇開發(fā)商處罰，則責任自負。

十三、爭議的解決程序

乙方可向甲方上級訴求協(xié)調(diào)向人民法院起訴。

十四、安全施工

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第六篇甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方委托乙方按其提供的規(guī)格、型號加工，原材料由提供。

一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量及金額：

金額合計：￥___________元

合同總價：￥__________元(大寫：______________)

二、質(zhì)量要求：

按甲方提供圖紙嚴格施工，合格。

三、交(提)貨地點、方式：

四、交貨時間：

______年____月____日

五、付款方式及結(jié)算期限：

六、違約責任：

甲方若不能及時付款，乙方可不生產(chǎn);乙方若不能按期交貨，應承擔違約損失。

七、解決合同糾紛的方式：

雙方協(xié)商解決或提交西安市仲裁委解決。

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，貨款結(jié)清后，自行失效。

九、合同一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第七篇需方單位：

供方單位：

根據(jù)甲方工地施工上的需要，向乙方訂購木材、膠合板，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，特訂立如下協(xié)議：

一、需方應保證內(nèi)容合法，提交負責人簽字并蓋公章的委托書及版權(quán)證明；提供盤面設計樣稿

二、如甲方以后需要增加貨物的數(shù)量或者添加貨物相關(guān)的其它品種，雙方另議?？尚泻蟀醇追绞褂玫膶嶋H數(shù)量結(jié)算。

三、質(zhì)量問題：當每批貨送到甲方工地時，以甲方負責收料人員當天檢驗后接收為準。以后乙方在質(zhì)量方面不負任何工程責任。

四、交貨方式：乙方把貨送到甲方工地，由甲方負責收料人員同志驗收完畢在送貨單上簽字生效。乙方可憑此送貨單向甲方單位所議定日期結(jié)賬。

五、供貨及付款方式：甲方如未按時付款，乙方有權(quán)提前終止本協(xié)議，并按甲方違約處理。

六、在甲方按協(xié)議規(guī)定的付款前提下，乙方應及時供貨，積極配合好甲方的工作。在乙方正常供貨的情況下，甲方在該項目上不能購買第二家客戶的木材、膠合板。如甲方購買其它客戶的木材、膠合板時應立即付清所欠乙方的全部貨款，并按甲方違約處理。

七、甲、乙雙方在履行本協(xié)議時，任何一方違約，應按本合同生效日期起按總貨款金額的賠償對方的經(jīng)濟損失。

八、本協(xié)議一式二份，經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章即生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。解決不成時，乙方可在所在地地方法院裁決。

九、其它事項：

甲方：乙方：

代表：代表：

電話：電話：

身份證號碼：身份證號碼：

生效日期：

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第八篇供方：(以下簡稱甲方)：

需方：(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿的前提下，根據(jù)《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》現(xiàn)就乙方向甲方訂購木料制品事項簽訂合同，供雙方共同遵守執(zhí)行。合同條款如下：

一、合同標的、規(guī)格、數(shù)量及單價、總價

乙方向甲方訂購集成材、指接板、膠合板等木料制品，具體訂單詳見附錄1。

備注：以甲方實際供貨尺寸為準。此單價不含稅金，含稅價格增加3%的費用。

二、質(zhì)量，要求技術(shù)標準

1、嚴格按照國家驗收標準，(GB/T18601-20x)二級木材和雙方確認的樣板為準。

2、由于甲方材料質(zhì)量對乙方工程造成的影響及一切經(jīng)濟損失由甲方承擔，并承擔合同結(jié)算總價雙倍的違約金。

3、甲方有責任為乙方提供樣板抽樣檢查，當合格率≥95%時，則判定該批木材合格，并按樣板收貨。

三、交貨時間、地點及運費承擔和驗收

1、產(chǎn)品交貨時間為：提前三天時間通知乙方到指定地點提貨。

2、交貨地點---倉儲現(xiàn)場，運費由乙方承擔，甲方負責裝卸。

四、付款方式為：本票或匯票承兌

乙方采購甲方木料的總貨款共計人民幣(大寫)：貳仟零捌拾壹萬陸仟陸佰伍拾壹元整，小寫：20，816，元整，根據(jù)雙方約定可按分批付款，首次付款為總額的60%，剩余款于每個星期一按總額的10%支付，一月內(nèi)逐次交還。

五、合同有效期

本合同有效期為：年月日至年月日。

六、違約責任

1、乙方必須在合同規(guī)定的付款期限內(nèi)付清拍賣木材總貨款，否則甲方不予退還保證金20x0元，并有權(quán)單方終止木材購銷合同，另行銷售。

2、由于甲方供貨的質(zhì)量問題及加工的工藝未達到乙方要求造成延誤而影響到乙方整體施工或造成乙方工期的延誤，一切后果及損失由甲方承擔。

3、由于甲方不按期供貨對乙方工期造成的影響及一切經(jīng)濟損失由甲方承擔，甲方延期交貨，每延期一天扣除合同結(jié)算總價10%的違約金。(自然災害除外)

4、甲方應為乙方出據(jù)領(lǐng)料單或提單，并附有甲方負責人簽字和蓋章，以供乙方提貨使用。

七、其他

合同期滿，在同等條件下，甲方有優(yōu)先權(quán)作為乙方供應商，建立長期友好合作。

甲、乙雙方如對本合同有爭議，以《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》為法律依據(jù)，任何一方有權(quán)向法院提起訴訟。

合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

本合同自簽訂之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

年月日年月日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第九篇供貨方（甲方）：__________

購貨方（乙方）：__________

甲乙雙方本著平等自愿原則，經(jīng)友好協(xié)商，就木材（模板）購銷事宜簽訂以下合同。

一、木材（模板）名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價：

二、質(zhì)量約定：__________。

三、收貨約定：乙方應提前2天通知甲方供貨。甲方收到通知后將貨物送貨地點，乙方指定收貨人____________身份證號碼：__________?；蛉魏我粋€人在甲方出具的三聯(lián)送貨單上簽字，視為乙方對木材（模板）質(zhì)量、數(shù)量的認可，作為雙方結(jié)算的依據(jù)。

四、計價方式和付款方式；

本合同計算價格為現(xiàn)金或墊資價格，從送貨之日起2—3個月付已送貨款的50%—60%，以后每月付余款的50%。直到主體封頂付總貨款的80%為止。余款在磚裝完或三個月內(nèi)付清為止。乙方以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付貨款，本合同所有貨物乙方不要求甲方提供任何發(fā)票。

五、違約責任；

1、甲方是乙方本項目的唯一木材（模板）供應商，乙方本項目所有全部木材（模板）全部由甲方提供，乙方不得從他處另行采購。

2、甲方如未按本合同約定送貨，或乙方未按合同約定付款，另乙方有權(quán)解除合同。

六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

供貨方（甲方）：__________

購貨方（乙方）：__________

_____年_____月_____日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第十篇甲方(購貨方)：_________

乙方(供貨方)：_________

經(jīng)雙方協(xié)商，擬定以下幾條，以供雙方共同遵守。

1、今有甲方向乙方定購緬甸花梨木(原木)1500噸，價格為8600元每噸，(活動差額不能超過100噸)，價格不含報關(guān)稅，運費。

2、甲方于_________年5月17日星期五向乙方支付定金50萬人民幣，乙方不得再將木材賣給別人，否則按定金雙倍賠償(100萬人民幣)甲方。

3、每天拉走木材的貨款當天結(jié)清，定金為最后一天的貨款結(jié)算，多退少補。

4、乙方負責在貨場裝車，甲方負責后期物流運輸事務。甲方必須在_________年6月5日前將木材全部拉走，否則定金賠償給乙方，當做補償。

5、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份

購貨單位(甲方)：________(公章)

供貨單位(乙方)：______(公章)

法定代表人：____________(公章)

法定代表人：____________(公章)

地址：____________________

地址：__________________

開戶銀行：________________

開戶銀行：______________

帳號：____________________

帳號：__________________

電話：____________________

電話：__________________

________年____月____日訂

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第十一篇需方（甲方）：_________

供方（乙方）：_________

根據(jù)及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的'原則，雙方就供貨事項協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

第二條產(chǎn)品信息

產(chǎn)品名稱_________

產(chǎn)品驗收方式：_________

交貨期限：_________

運輸方式及費用承擔：

第三條付款方式

付款方式：_________

第四條乙方責任

貨到現(xiàn)場由單項工長、材料員及公司材料驗收貨物，如有不合格當場退貨。

第五條不可抗力

甲方乙方的任何一方由于不可抗力的原因不履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，?jīng)對方書面同意后，延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第六條從現(xiàn)場管理，若出現(xiàn)一切安全事故，甲方概不負責。

第七條爭議解決方法

本合同一式兩份如發(fā)生糾紛，買賣雙方應本著友好協(xié)商，互諒互讓，共同發(fā)展，持續(xù)經(jīng)營的原則及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向合同管轄地人民法院起訴。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第十二篇承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

風險提示：

加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、（用承攬方原料完成工作的.）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

風險提示：

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

風險提示：

加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

風險提示：

運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

此外，運輸費用的負擔，應結(jié)合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

第十條轉(zhuǎn)包

風險提示：

在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項處理：

1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第十三篇發(fā)包人：XX木材廠

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守，加工承包合同范本。

一、合同標的

甲方將座落于的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經(jīng)營期限為____年，即從____年____月____日起至____年____月____日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權(quán)利與義務

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權(quán)并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。

6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：

年月日

乙方：

年月日

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第十四篇合同編號：

供方：(以下簡稱甲方)：需方：(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿的前提下，根據(jù)《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》現(xiàn)就乙方向甲方訂購木料制品事項簽訂合同，供雙方共同遵守執(zhí)行。合同條款如下：

一、合同標的、規(guī)格、數(shù)量及單價、總價

乙方向甲方訂購集成材、指接板、膠合板等木料制品，具體訂單詳見附錄1。

備注：以甲方實際供貨尺寸為準。此單價不含稅金，含稅價格增加3%的費用。

二、質(zhì)量，要求技術(shù)標準

1、嚴格按照國家驗收標準，二級木材和雙方確認的樣板為準。

2、由于甲方材料質(zhì)量對乙方工程造成的影響及一切經(jīng)濟損失由甲方承擔，并承擔合同結(jié)算總價雙倍的違約金。

3、甲方有責任為乙方提供樣板抽樣檢查，當合格率≥95%時，則判定該批木材合格，并按樣板收貨。

三、交貨時間、地點及運費承擔和驗收

1、產(chǎn)品交貨時間為：提前三天時間通知乙方到指定地點提貨。

2、交貨地點---倉儲現(xiàn)場，運費由乙方承擔，甲方負責裝卸。四、付款方式為：本票或匯票承兌

乙方采購甲方木料的總貨款共計人民幣(大寫)：貳仟零捌拾壹萬陸仟陸佰伍拾壹元整，小寫：20，816，元整，根據(jù)雙方約定可按分批付款，首次付款為總額的60%，剩余款于每個星期一按總額的10%支付，一月內(nèi)逐次

五、合同有效期

本合同有效期為：20__年5月17日至20__年5月16日。

六、違約責任

1、乙方必須在合同規(guī)定的付款期限內(nèi)付清拍賣木材總貨款，否則甲方不予退還保證金20000元，并有權(quán)單方終止木材購銷合同，另行銷售。

2、由于甲方供貨的質(zhì)量問題及加工的工藝未達到乙方要求造成延誤而影響到乙方整體施工或造成乙方工期的延誤，一切后果及損失由甲方承擔。

3、由于甲方不按期供貨對乙方工期造成的影響及一切經(jīng)濟損失由甲方承擔，甲方延期交貨，每延期一天扣除合同結(jié)算總價10%的違約金。(自然災害除外)

4、甲方應為乙方出據(jù)領(lǐng)料單或提單，并附有甲方負責人簽字和蓋章，以供乙方提貨使用。

七、合同期滿，在同等條件下，甲方有優(yōu)先權(quán)作為乙方供應商，建立長期友好合作。

八、甲、乙雙方如對本合同有爭議，以《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》為法律依據(jù)，任何一方有權(quán)向法院提起訴訟。

九、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

十、本合同自簽訂之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

賬號：

祠堂木材結(jié)構(gòu)工程合同范本第十五篇供方：(以下簡稱甲方)

需方：(以下簡稱乙方)

為增強供需方的責任感和確保需方的正常生產(chǎn)，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，特簽訂本合同，以供雙方遵守履行。

樹種：楊木

成品：5厘膠合板

一、結(jié)算價格：每張人民幣147元

二、五厘板的厚度在之間，共7層中間3層芯板厚度各。馬六甲面皮厚度各30條，最外面2層椴木面皮厚度各30條，椴木面皮紋向是貼橫紋，椴木皮寬度在100MM~250MM之間(250MM左右的椴木面皮集中貼一面，100MM~200MM的椴木面皮集中貼另外一面)。

1、膠合板的外表允許小色差、小活結(jié)(φ10mm以下)。

2、五厘