泥工作業(yè)承攬合同

泥工作業(yè)承攬合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方有泥工作業(yè)的需求，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本泥工作業(yè)承攬合同，以便雙方共同遵守。第一條工作內(nèi)容1.1承包方應(yīng)按照委托方的要求，完成泥工作業(yè)。1.2承包方應(yīng)按照約定的時間和質(zhì)量要求完成工作。第二條工期2.1承包方應(yīng)在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)開始工作，并在____個工作日內(nèi)完成。2.2如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，承包方應(yīng)提前通知委托方，并協(xié)商延期。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1承包方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成泥工作業(yè)。3.2委托方有權(quán)對承包方的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，委托方有權(quán)要求承包方返工或賠償。第四條費(fèi)用及支付4.1承包方完成泥工作業(yè)后，委托方應(yīng)支付約定的費(fèi)用。4.2費(fèi)用支付方式為：____。4.3委托方應(yīng)在承包方完成工作后____個工作日內(nèi)支付費(fèi)用。第五條保密5.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約方的違約行為給對方造成的損失，違約方應(yīng)予以賠償。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.泥工作業(yè)方案2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說明3.費(fèi)用明細(xì)表4.保密協(xié)議5.違約金計(jì)算公式6.工程進(jìn)度計(jì)劃表7.驗(yàn)收報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：未按照約定的時間完成工作。2.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：工作成果未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.泄露商業(yè)秘密：未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致對方商業(yè)秘密泄露。4.未能履行合同義務(wù)：未按照合同約定完成相關(guān)工作。三、法律名詞及解釋：1.泥工作業(yè)：指建筑工程中的泥瓦工施工環(huán)節(jié)，包括墻面抹灰、地面鋪設(shè)等。2.違約行為：違反合同約定的一方行為。3.工期：合同約定的完成工作所需時間。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同約定的工作成果應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。5.費(fèi)用：承包方完成工作所應(yīng)得的報(bào)酬。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并定期跟進(jìn)。遇到不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤時，及時與委托方溝通，協(xié)商延期。2.質(zhì)量問題：嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢。委托方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.泄露商業(yè)秘密：簽訂保密協(xié)議，明確雙方保密義務(wù)。加強(qiáng)內(nèi)部管理，對涉及商業(yè)秘密的信息進(jìn)行加密存儲和傳