2024新縫紉加工合同縫紉合同

2024最新縫紉加工合同縫紉合同合同編號：__________合同雙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于委托方委托承攬方進行縫紉加工，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條縫紉加工內(nèi)容1.2委托方應(yīng)按照約定的數(shù)量、質(zhì)量和工期要求向承攬方提供加工原料，具體要求如下：（1）原料種類：__________（2）原料數(shù)量：__________（3）原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________1.3承攬方應(yīng)按照委托方的要求，按時完成縫紉加工項目，并保證加工質(zhì)量。第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）縫制質(zhì)量：__________（2）尺寸允許誤差：__________（3）成品外觀：__________2.2承攬方應(yīng)在加工過程中對成品進行自檢，確保成品質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.3委托方有權(quán)對成品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)按照委托方的要求及時進行整改。第三條工期要求3.1承攬方應(yīng)按照委托方約定的工期完成縫紉加工項目，工期自委托方提供原料之日起計算。3.2如有特殊情況導(dǎo)致無法按時完成加工，承攬方應(yīng)提前通知委托方，并協(xié)商延期。第四條價格和支付4.1承攬方的加工費用為每單位產(chǎn)品__________元，總金額為__________元。4.2委托方應(yīng)在成品交付時支付加工費用，支付方式為__________。第五條成品交付5.1承攬方應(yīng)在約定的期限內(nèi)將成品交付給委托方，交付地點為__________。5.2委托方對成品的外觀、尺寸和質(zhì)量進行驗收，如符合約定，視為驗收合格。5.3如委托方對成品有異議，應(yīng)在驗收合格之日起3個工作日內(nèi)提出，并提供具體異議事項。第六條違約責(zé)任6.1承攬方未按照約定完成加工，或加工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體表現(xiàn)為：（1）返還已收取的加工費用；（2）賠償因此給委托方造成的損失。6.2委托方未按照約定提供原料，或未按時支付加工費用的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體表現(xiàn)為：（1）支付應(yīng)付的加工費用；（2）賠償因此給承攬方造成的損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同時發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年，自合同生效之日起計算。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.縫紉加工項目詳細(xì)說明2.原料質(zhì)量檢測報告3.成品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)4.工期進度計劃表5.加工費用明細(xì)表6.付款憑證7.交付憑證8.損失賠償計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按照約定完成加工或加工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。2.委托方未按照約定提供原料或未按時支付加工費用的，視為違約。3.違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款、相關(guān)法律法規(guī)及雙方協(xié)商結(jié)果。三、法律名詞及解釋：1.縫紉加工：指用針線將布料或其他材料連接成衣物的過程。2.委托方：指委托承攬方進行縫紉加工的一方。3.承攬方：指接受委托方委托進行縫紉加工的一方。4.工期：指完成縫紉加工項目所需的時間。5.違約行為：指合同一方未履行合同義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：原料質(zhì)量不符合要求。解決辦法：委托方應(yīng)重新提供符合要求的原料，承攬方有權(quán)拒絕加工不符合要求的原料。2.問題：加工進度延誤。解決辦法：承攬方應(yīng)提前通知委托方，并協(xié)商延期；委托方有權(quán)根據(jù)實際情況要求賠償。3.問題：成品質(zhì)量不符合約定。解決辦法：委托方應(yīng)在驗收合格之日起3個工作日內(nèi)提出異議，承攬方應(yīng)按照委托方的要求及時進行整改。4.問題：付款或交付過程中出現(xiàn)糾紛。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的付款和交付條款執(zhí)行，如有爭議，可通過友好協(xié)商或法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場景：1.服裝廠委托縫紉加工商進行服裝加工