室內(nèi)裝修施工合同范本

室內(nèi)裝修施工合同范本第一篇范文：合同編號：[填寫具體的合同編號]甲方（委托方）：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯(lián)系方式：[填寫甲方聯(lián)系方式]乙方（施工方）：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯(lián)系方式：[填寫乙方聯(lián)系方式]鑒于甲方擁有位于[填寫地址]的房屋一套（以下簡稱“該房屋”），并希望對其實施室內(nèi)裝修；乙方為具備相關資質的室內(nèi)裝修施工企業(yè)，愿意承攬該房屋的裝修工程。雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下合同條款：一、工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，對[填寫具體裝修部位]進行裝修，包括設計、施工、材料供應等全部工作。1.2裝修工程應嚴格按照甲方提供的裝修設計方案和施工圖紙進行。二、工程質量2.1乙方應保證裝修工程的質量，確保工程合格。2.2裝修工程的質量標準應符合國家及行業(yè)的有關規(guī)范和標準。三、工程進度3.1乙方向甲方承諾，工程自開工之日起，應在[填寫具體的工期]內(nèi)完成。3.2乙方若因特殊情況需延期，應提前向甲方申請，經(jīng)甲方批準后方可延期。四、工程費用4.1乙方向甲方提供的裝修報價單（附件一）是本合同的組成部分，雙方應予以遵守。4.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。五、付款方式5.1工程開工前，甲方應支付乙方工程總造價的30%作為預付款。5.2工程進度達到50%時，甲方應支付乙方工程總造價的30%。5.3工程竣工驗收合格后，甲方應支付乙方工程總造價的20%。5.4剩余的10%作為質保金，自工程竣工驗收合格之日起一年內(nèi)無質量問題，甲方一次性支付給乙方。六、驗收及保修6.1工程竣工后，乙方應組織甲方進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收單（附件二）。6.2工程保修期為[填寫保修期]年，自工程竣工驗收合格之日起計算。七、違約責任7.1乙方若未按約定時間完成工程，應按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總造價的0.5%×逾期天數(shù)。7.2甲方若未按約定時間支付工程款項，應按逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：[填寫簽訂日期]附件一：裝修報價單附件二：工程驗收單第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：[填寫具體的合同編號]甲方（委托方）：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯(lián)系方式：[填寫甲方聯(lián)系方式]乙方（施工方）：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯(lián)系方式：[填寫乙方聯(lián)系方式]丙方（第三方質量監(jiān)督機構）：[填寫丙方全稱]地址：[填寫丙方地址]聯(lián)系方式：[填寫丙方聯(lián)系方式]鑒于甲方擁有位于[填寫地址]的房屋一套（以下簡稱“該房屋”），并希望對其實施室內(nèi)裝修；乙方為具備相關資質的室內(nèi)裝修施工企業(yè)，愿意承攬該房屋的裝修工程；丙方作為第三方質量監(jiān)督機構，愿意對工程的質量和進度進行監(jiān)督。雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下合同條款：一、甲方的權益保障1.1乙方應嚴格按照甲方的要求，對[填寫具體裝修部位]進行裝修，包括設計、施工、材料供應等全部工作。1.2甲方有權根據(jù)工程進度和質量情況，對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查。1.3甲方有權要求乙方按照約定時間完成工程，若乙方未按約定時間完成工程，甲方有權按逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：工程總造價的0.5%×逾期天數(shù)。二、乙方的責任和限制2.1乙方應保證裝修工程的質量，確保工程合格，符合國家及行業(yè)的有關規(guī)范和標準。2.2乙方應按照本合同約定的付款方式及時支付甲方工程款項。2.3若乙方未按約定時間支付工程款項，甲方有權按逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。2.4乙方同意，若發(fā)生質量問題，乙方應在接到甲方通知后的[填寫具體時間]天內(nèi)修復，否則甲方有權扣除質保金。三、丙方的責任和義務3.1丙方應對工程的質量和進度進行監(jiān)督，確保工程按約定時間完成，并符合相關規(guī)范和標準。3.2丙方應在工程竣工后，組織甲方進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收單（附件二）。3.3若丙方未按約定履行監(jiān)督職責，導致工程質量問題或進度延誤，丙方應承擔相應的責任。四、工程費用和付款方式4.1乙方向甲方提供的裝修報價單（附件一）是本合同的組成部分，雙方應予以遵守。4.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。五、違約責任5.1乙方若未按約定時間完成工程，應按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式同上。5.2甲方若未按約定時間支付工程款項，應按逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。5.3丙方若未按約定履行監(jiān)督職責，導致工程質量問題或進度延誤，丙方應承擔相應的責任。六、驗收及保修6.1工程竣工后，丙方應組織甲方進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收單（附件二）。6.2工程保修期為[填寫保修期]年，自工程竣工驗收合格之日起計算。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，丙方執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________丙方代表（簽名）：______________簽訂日期：[填寫簽訂日期]附件一：裝修報價單附件二：工程驗收單第三方介入的意義和目的：第三方主體，即丙方的介入，是為了保證工程質量和進度，確保甲方的權益得到充分保障。丙方作為第三方質量監(jiān)督機構，具有獨立性和公正性，能夠對乙方的工作進行客觀的評價和監(jiān)督，提高工程的質量和效率。甲方為主導的目的和意義：在本合同中，甲方作為委托方，其權益得到了充分的保障和優(yōu)先考慮。甲方有權對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查，有權要求乙方按照約定時間完成工程，并有權扣除違約金。同時，甲方還有權要求丙方對工程的第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導合同編號：[填寫具體的合同編號]甲方（委托方）：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯(lián)系方式：[填寫甲方聯(lián)系方式]乙方（施工方）：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯(lián)系方式：[填寫乙方聯(lián)系方式]丙方（第三方工程監(jiān)理機構）：[填寫丙方全稱]地址：[填寫丙方地址]聯(lián)系方式：[填寫丙方聯(lián)系方式]鑒于甲方擁有位于[填寫地址]的辦公樓一套（以下簡稱“該辦公樓”），并希望對其實施室內(nèi)裝修；乙方為具備相關資質的室內(nèi)裝修施工企業(yè)，愿意承攬該辦公樓的裝修工程；丙方作為第三方工程監(jiān)理機構，愿意對工程的質量和進度進行監(jiān)督。雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下合同條款：一、乙方的權益保障1.1甲方應嚴格按照乙方的要求，提供施工圖紙、材料供應等必要的工作條件。1.2乙方有權根據(jù)工程進度和質量情況，對甲方的工作進行監(jiān)督和檢查。1.3乙方有權要求甲方按照約定時間支付工程款項，若甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總造價的0.5%×逾期天數(shù)。二、甲方的責任和限制2.1甲方應保證裝修工程的設計和施工符合國家及行業(yè)的有關規(guī)范和標準。2.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。2.3若甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式同上。2.4甲方同意，若發(fā)生質量問題，甲方應在接到乙方通知后的[填寫具體時間]天內(nèi)修復，否則乙方有權扣除質保金。三、丙方的責任和義務3.1丙方應對工程的質量和進度進行監(jiān)督，確保工程按約定時間完成，并符合相關規(guī)范和標準。3.2丙方應在工程竣工后，組織甲方進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收單（附件二）。3.3若丙方未按約定履行監(jiān)督職責，導致工程質量問題或進度延誤，丙方應承擔相應的責任。四、工程費用和付款方式4.1乙方向甲方提供的裝修報價單（附件一）是本合同的組成部分，雙方應予以遵守。4.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。五、違約責任5.1甲方若未按約定時間支付工程款項，應按逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。5.2乙方若未按約定時間完成工程，應按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式同上。5.3丙方若未按約定履行監(jiān)督職責，導致工程質量問題或進度延誤，丙方應承擔相應的責任。六、驗收及保修6.1工程竣工后，丙方應組織甲方進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收單（附件二）。6.2工程保修期為[填寫保修期]年，自工程竣工驗收合格之日起計算。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，丙方執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________丙方代表（簽名）：______________簽訂日期：[填寫簽訂日期]附件一：裝修報價單附件二：工程驗收單乙方為主導的目的