水電安裝承攬合同

水電安裝承攬合同合同編號：__________名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________一、工程概況1.1項目名稱：______________________1.2項目地點：______________________1.3項目規(guī)模：______________________1.4項目預算：人民幣（大寫）：______________________元整（小寫）：______________________元。1.5工程內容：包括但不限于水電線路鋪設、設備安裝、調試及驗收等。二、合同價格及支付方式2.1雙方確認，乙方承攬本項目的合同價為人民幣（大寫）：______________________元整（小寫）：______________________元。2.2甲方支付乙方的款項分三次支付，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方合同價的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同價的40%。2.3乙方開具正規(guī)稅務發(fā)票，甲方按國家稅務規(guī)定支付相關稅費。三、工程進度及質量要求3.1乙方應按照甲方提供的工程進度計劃和質量要求進行施工，確保工程按時按質完成。3.2乙方應嚴格按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。3.3乙方應在合同約定的工期內完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、工程驗收4.1工程完成后，乙方應按照甲方的要求進行自檢、初驗和正式驗收。4.2驗收合格后，甲方應向乙方支付合同價的40%。4.3驗收不合格的，乙方應在甲方指定期限內按照甲方要求進行整改，直至驗收合格。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2乙方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的0.5%乘以逾期天數。六、爭議解決6.1本合同的解釋和履行均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽字）：______________________乙方代表（簽字）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件3.乙方資質證書復印件4.工程設計圖紙5.工程預算明細表6.付款憑證7.驗收報告8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，認定為違約行為。2.乙方工程質量不符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，認定為違約行為。3.甲方未按約定時間支付合同款項，認定為違約行為。4.甲方未按約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.水電安裝項目：指水電線路鋪設、設備安裝、調試及驗收等工程。2.合同價：指雙方約定的工程總造價。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.驗收合格：指工程符合設計要求、質量標準，并通過甲方驗收。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整施工計劃，必要時乙方增加施工人員，確保工程按時完成。2.工程質量問題：解決辦法：乙方立即整改，直至符合質量要求。甲方有權要求乙方支付違約金。3.付款延誤：解決辦法：甲方按時支付合同款項，如有延誤，應支付違約金。4.施工條件不足：解決辦法：甲方應按約定提供施工條件，如無法提供，應承擔相應責任。五、所有應用場景：1.適用于甲方為水電安裝項目的業(yè)主，乙方為具備相關資質的水電安裝公司的情況。2.適用于工程規(guī)模、預算、內容明確，雙方就工程承攬達